建筑模板劳务合同范本

PAGE建筑模板劳务合同范本甲方（发包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（承包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________鉴于甲方拟进行[具体建筑项目名称]的建设工程，需要乙方提供建筑模板劳务服务，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，经友好协商，就甲方将建筑模板劳务工作承包给乙方事宜达成如下协议：一、劳务服务内容及要求1.劳务服务内容乙方负责为甲方的[具体建筑项目名称]提供建筑模板劳务服务，包括但不限于模板的制作、安装、拆除，以及相关材料的搬运、整理和保管等工作。具体工作范围以甲方提供的施工图纸及现场要求为准。2.劳务服务要求乙方应按照国家及地方现行的建筑施工规范、质量验收标准以及甲方的要求进行施工，确保劳务工作质量达到优良标准。乙方所使用的建筑模板及相关材料应符合国家质量标准和设计要求，且必须是全新的、未使用过的合格产品。乙方在施工过程中应严格遵守安全操作规程，采取必要的安全防护措施，确保施工安全，如因乙方原因导致发生安全事故，乙方应承担全部责任。二、劳务报酬及支付方式1.劳务报酬本合同劳务报酬采用以下[具体计价方式]计算：按建筑面积计算：每平方米[X]元，建筑面积以实际测量为准。按模板展开面积计算：每平方米[X]元，模板展开面积按照实际施工面积计算。固定总价：本合同劳务报酬总价为人民币[X]元（大写：[大写金额]元整）。此价格为固定总价，不因任何因素调整，除非发生本合同约定的可调整情况。2.支付方式预付款：合同签订后[X]个工作日内，甲方向乙方支付劳务报酬总额的[X]%作为预付款，即人民币[X]元（大写：[大写金额]元整）。进度款：乙方完成每月工程量的[X]%后，于次月[X]日前向甲方提交当月已完工程量报告及付款申请，甲方在收到报告及申请后[X]个工作日内审核完毕，并向乙方支付当月已完工程量劳务报酬的[X]%。结算款：工程完工并经甲方验收合格后[X]个工作日内，双方进行结算。结算完成后，甲方向乙方支付至劳务报酬总额的[X]%。尾款：剩余劳务报酬总额的[X]%作为质量保证金，在质保期届满后[X]个工作日内，如无质量问题，甲方一次性无息支付给乙方。三、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权对乙方的劳务工作进行监督、检查，提出意见和建议，要求乙方整改不符合要求的部分。有权根据工程进度和质量情况调整乙方的工作安排，但应提前通知乙方。有权按照本合同约定的支付方式和时间支付劳务报酬。2.义务向乙方提供施工图纸、施工规范及相关技术资料，协助乙方进行施工技术交底。负责协调施工现场各施工单位之间的关系，为乙方施工创造良好的施工条件。按照本合同约定及时支付劳务报酬，如逾期支付，应承担相应的违约责任。（二）乙方权利义务1.权利有权要求甲方按照本合同约定支付劳务报酬。有权要求甲方提供施工所需的图纸、资料及协助解决施工过程中遇到的问题。在甲方未按照本合同约定履行义务时，有权暂停施工，并要求甲方承担相应的责任。2.义务按照本合同约定的劳务服务内容及要求，组织具备相应资质和技能的人员进行施工，确保劳务工作按时、按质、按量完成。负责施工人员的招聘、培训、管理及工资发放等工作，承担因乙方原因导致的劳动纠纷及法律责任。自行提供施工所需的工具、设备、材料等，但必须符合本合同约定的质量标准和要求。遵守国家法律法规及施工现场的各项规章制度，服从甲方的统一管理和指挥，接受甲方的监督、检查。在施工过程中如发现图纸或现场实际情况与合同约定不符时，应及时通知甲方，不得擅自更改施工内容。负责施工现场的安全保卫工作，采取必要的安全防范措施，防止发生安全事故和财产损失。如因乙方原因造成安全事故或财产损失，乙方应承担全部赔偿责任。在质保期内，对劳务工作质量问题负责免费维修或返工，如因乙方原因导致的质量问题给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。四、工程期限1.开工日期：本工程计划于[具体开工日期]开工。2.竣工日期：本工程计划于[具体竣工日期]竣工。总工期为[工期天数]天。3.工期调整：如因不可抗力或甲方原因导致工期延误，工期相应顺延。乙方应在不可抗力事件或甲方原因发生后[X]个工作日内书面通知甲方，并提供相关证明文件。如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担违约责任，每延误一天，按照劳务报酬总额的[X]%向甲方支付违约金。五、质量标准及验收1.质量标准乙方所完成的劳务工作应符合国家及地方现行的建筑施工规范、质量验收标准以及本合同约定的要求，达到[具体质量等级]标准。2.验收程序乙方完成每一道工序后，应通知甲方进行验收。甲方在接到通知后[X]个工作日内组织相关人员进行验收，验收合格后方可进行下一道工序。工程完工后，乙方应向甲方提交工程竣工报告及相关资料，甲方在收到报告及资料后[X]个工作日内组织竣工验收。如验收合格，双方签署竣工验收报告；如验收不合格，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至达到验收标准，整改费用由乙方自行承担。六、违约责任1.甲方违约责任如甲方未按照本合同约定及时支付劳务报酬，每逾期一天，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。如甲方因自身原因导致乙方无法正常施工，应承担乙方因此造成的损失，包括但不限于停工损失、人员窝工损失等。2.乙方违约责任如乙方未按照本合同约定的劳务服务内容及要求进行施工，或施工质量不符合标准，乙方应负责无偿返工，直至达到合同要求，如因返工造成工期延误或甲方损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。如乙方未按照本合同约定的工期完成施工任务，每延误一天，应按照劳务报酬总额的[X]%向甲方支付违约金。如因乙方延误工期给甲方造成其他损失的，乙方应承担全部赔偿责任。如乙方擅自将本合同的劳务工作转包或分包给第三方，甲方有权解除本合同，并要求乙方返还已支付的预付款，同时乙方应按照劳务报酬总额的[X]%向甲方支付违约金。如乙方违反国家法律法规及施工现场的各项规章制度，给甲方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。七、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款1.保密条款双方应对在履行本合同过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密等予以保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露或使用。2.合同变更与解除本合同的任何变更或补充需经双方书面协商一致，并签订书面协议。如一方提出解除合同，需提前[X]天书面通知对方，并经对方书面同意，同时按照合同约定承担相应的违约责任。3.不可抗力因不可抗力事件导致本合同无法履行或部分无法履行的，双方互不承担违约责任，但应及时通知对方，并提供相关证明文件。双方应根据不可抗力事件对合同履行的影响程度，协商决定是否变更或解除合同。4.合同生效及份数本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。本合同一式[X]份，甲乙双方各执[X]份，具有同等法律效力。