建筑施工工期责任合同协议

建筑施工工期责任合同协议甲方（发包方）：[发包方全称]法定代表人：[法定代表人姓名]注册地址：[发包方注册地址]通讯地址：[发包方通讯地址]联系电话：[发包方联系电话]统一社会信用代码：[发包方统一社会信用代码]乙方（承包方）：[承包方全称]法定代表人：[法定代表人姓名]注册地址：[承包方注册地址]通讯地址：[承包方通讯地址]联系电话：[承包方联系电话]资质证书编号：[承包方资质证书编号]统一社会信用代码：[承包方统一社会信用代码]根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，就[工程项目全称]（以下简称“本项目”）施工工期及相关责任事宜，经友好协商，达成如下协议：第一条项目概况1.1本项目位于[工程地点]。1.2本项目概况：[简要描述工程内容、规模、结构类型等]。1.3本合同范围依据附件一《施工图纸》、附件二《工程量清单》及相关技术文件确定。第二条工期约定2.1本项目合同工期为[总天数]日历天，自本合同约定的开工日期起计算至竣工日期止。2.2约定开工日期为：[年]年[月]月[日]。2.3约定竣工日期为：[年]年[月]月[日]。2.4开工日期的确定：以甲方发出的开工通知日期或监理工程师发出的开工令日期为准，具体以[选择一项并填写]为准。2.5合同工期包含法定节假日。第三条工期计算与调整3.1工期自约定开工日期起计算，至实际竣工日期止。3.2以下情况导致工期延误，经确认后工期应相应顺延：(1)甲方未能按约定提供施工场地、施工图纸或办理相关许可、批准手续，且非乙方原因造成的延误；(2)甲方指令或变更设计（以甲方书面确认的变更指令或设计文件为准）导致工程量增加或施工条件改变，经确认后工期相应顺延；(3)因甲方原因导致的工程暂停或间歇中断，非乙方责任，每次暂停超过[天数]天，工期顺延相应天数；(4)甲方未能按时支付工程进度款，导致乙方无法正常施工，经确认后工期相应顺延；(5)发生设计错误或遗漏，由甲方负责修正，且修正导致乙方返工，经确认后工期相应顺延；(6)遭遇不可抗力事件，根据不可抗力事件的影响程度，经双方协商或根据相关法规处理；(7)因乙方原因非但不能按时开工，且经甲方催告后[天数]日内仍未纠正的，或因乙方原因导致工程严重亏损质量或安全，经甲方书面要求停止施工的，工期不予顺延，并按本合同第四条第2款处理。第四条工期延误责任4.1因甲方原因导致工期延误的，乙方除有权要求工期顺延外，还有权获得以下损失补偿（根据实际情况选择或修改）：(1)因工期延误造成的乙方人员窝工损失、设备闲置费用，按照[具体计算方式，如人员平均工资×窝工天数+设备台班费×闲置台班数]计算，由甲方支付；(2)若因甲方原因导致工期延误需要赶工以满足原定竣工日期，所产生的赶工费用（包括增加的人工、材料、机械台班和现场管理费等），经甲方书面确认后，由甲方承担，具体费用以乙方提交的合理费用报告为依据；(3)发生发包方延误时，甲方还应按合同总价的[百分比]%（或固定金额[具体金额]元）乘以实际延误天数（超过约定竣工日后的天数）向乙方支付误期损害赔偿金。该赔偿金总额不超过合同总价款的[百分比]%（或固定金额[具体金额]元）。甲方支付误期损害赔偿金不免除乙方按合同约定完成工程及修复缺陷的义务。4.2因乙方原因导致工期延误的，乙方应承担以下违约责任：(1)乙方应向甲方支付误期损害赔偿金，计算方式为：每日赔偿金=合同总价款×[百分比]%（或固定金额[具体金额]元），累计赔偿金额不超过合同总价款的[百分比]%（或固定金额[具体金额]元）。(2)因乙方延误造成的甲方实际损失（如甲方需另请他人加快施工的费用、预期收益损失等），经甲方提供有效证据证明后，由乙方承担。(3)若工期延误严重，或乙方在收到甲方要求后[天数]日内仍未纠正，或工程存在重大质量问题、安全隐患经指出后拒不整改，甲方有权解除本合同，并要求乙方赔偿由此给甲方造成的全部损失，包括但不限于合同总价款、实际发生的额外费用等。第五条索赔与处理程序5.1任何一方因非自身原因，认为有权根据合同获得工期顺延或费用补偿的，应在知道或应当知道该事件发生后[天数]日内，向对方发出书面索赔通知，说明事件情况、对工期或费用的影响以及相关证据。5.2索赔通知发出后，索赔方应在[天数]日内或双方约定的期限内，向对方提交详细的索赔报告及支持性证明文件。5.3被索赔方应在收到索赔报告后[天数]日内进行审核，必要时要求索赔方补充证据，并作出答复（同意、不同意或部分同意及理由）。5.4双方对索赔事宜有争议的，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可提交[指定仲裁委员会名称]仲裁或依法向[指定有管辖权的人民法院名称]提起诉讼。第六条不可抗力6.1不可抗力是指合同双方在签订合同时不能预见、对其发生和后果不能避免并不能克服的事件，包括但不限于地震、洪水、台风、战争、动乱、政府行为等。6.2任何一方因不可抗力事件不能履行合同时，应在事件发生后[天数]日内书面通知对方，并提供相关证明文件。6.3因不可抗力影响，双方应协商决定是否延期履行、部分履行或解除合同。因不可抗力造成的损失，由双方各自承担。第七条违约责任（补充）7.1除本合同关于工期延误责任的规定外，任何一方违反本合同其他约定，应承担相应的违约责任。例如，乙方未能按合同要求保证工程质量，应承担修复、返工费用及由此造成的损失；甲方未能按时支付工程款，应按日向乙方支付应付未付款项的[百分比]%作为违约金。7.2若一方违约导致合同目的无法实现，守约方有权解除合同并要求赔偿损失。第八条合同生效、变更与终止8.1本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章（或合同专用章）之日起生效。8.2对本合同的任何修改或补充，须经双方协商一致，并签署书面补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。8.3合同的终止条件包括：本项目竣工验收合格，甲方支付完全部工程款，乙方办理完工程移交手续；双方协商一致解除；因一方严重违约导致合同解除；法律规定的其他终止情形。第九条附件本合同附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。附件包括：(1)附件一：《施工图纸》(2)附件二：《工程量清单》(3)附件三：《主要材料设备清单》(4)[其他根据项目情况添加的附件名称]第十条法律适用与通知10.1本合同的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。10.2双方在本合同履行过程中发生的任何通知或通讯，均应采用书面形式，并按本合同载明的通讯地址或指定的联系人送达。任何一方变更通讯地址或联系人，应提前[天数]日书面通知对方。按该地址或联系人发出的通知，视为有效送达。第十一条其他