2026年大型水利工程建设协议

2026年大型水利工程建设协议甲方（发包方）：[XX省/市]水利工程建设管理局住所：[XX省/市]XX区XX路XX号法定代表人：XXX联系方式：XXX-XXXXXXXX乙方（承包方）：[XX水利水电工程集团有限公司]住所：[XX省/市]XX区XX路XX号法定代表人：XXX资质等级：水利水电工程施工总承包特级联系方式：XXX-XXXXXXXX根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《水利水电工程施工发包承包管理办法》等法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则下，就2026年大型水利工程建设事宜，达成如下协议：###第一条合同主体1.1甲方具备法定发包资格，有权对本工程进行发包；乙方具备水利水电工程施工总承包特级资质及有效安全生产许可证，具备承担本工程的施工能力。1.2乙方承诺：项目经理为XXX，具备一级注册建造师资质（水利水电专业）及5年以上大型项目管理经验，未经甲方书面同意不得擅自更换；主要施工管理人员（技术负责人、安全员、质量员等）需持有相应资格证书，并报甲方备案。###第二条工程概况2.1工程名称：2026年XX流域大型水利枢纽工程2.2工程地点：[XX省/市]XX县XX镇XX流域（具体坐标以规划红线图为准）2.3建设规模与内容：（1）主体工程：混凝土重力坝（最大坝高128米，坝顶长度560米，坝顶宽度12米）、溢洪道（3孔弧形闸门，单孔净宽12米，设计泄洪流量3500立方米/秒）、发电厂房（装机容量4×300MW，总装机容量1200MW）、灌溉取水口（设计流量50立方米/秒，覆盖灌溉面积120万亩）、泄洪冲沙洞（直径10米，长度1200米）；（2）配套工程：施工导流洞（2条，直径9米，长度各800米）、场内交通道路（总长35公里，含桥梁8座）、生产生活设施（混凝土拌合站、钢筋加工厂、业主营地等）及环境保护与水土保持措施（弃渣场防护、边坡绿化、施工废水处理系统等）。2.4工程立项依据：（1）《国家发展改革委关于XX流域大型水利枢纽工程可行性研究报告的批复》（发改农经〔2025〕XXX号）；（2）《水利部关于XX流域大型水利枢纽工程初步设计的批复》（水规计〔2025〕XXX号）。###第三条建设内容与技术标准3.1承包范围：乙方负责本工程的施工总承包，包括但不限于主体工程、临时工程、材料设备采购（甲方指定的甲控材料除外）、环境保护与水土保持工程、工程验收、保修及缺陷责任期修复。3.2技术标准：（1）设计规范：SL319-2018《混凝土重力坝设计规范》、SL253-2018《溢洪道设计规范》、SL266-2016《水利水电工程厂房设计规范》；（2）施工规范：SL352-2020《水利水电工程施工组织设计规范》、SL677-2014《水工混凝土施工规范》、SL386-2007《水利水电工程施工安全技术规程》；（3）质量标准：单元工程合格率100%，优良率≥90%，工程质量达到“优良”等级（按SL176-2007《水利水电工程施工质量检验与评定规程》执行）；（4）安全标准：杜绝重大安全事故（死亡、重伤事故为零），轻伤频率≤1‰，达到“省级安全文明标准化工地”要求。###第四条工期与进度管理4.1工期安排：（1）开工日期：2026年3月1日（以监理工程师签发的开工令为准）；（2）竣工日期：2030年12月31日（总工期1825天）；（3）关键节点：2026年12月31日前导流洞贯通；2028年6月30日前大坝填筑至EL.350m；2029年12月31日前发电厂房土建完工；2030年10月31日前首台机组并网发电。4.2进度管理：（1）乙方需在开工后30日内提交《施工组织设计》及《总进度计划》，经甲方及监理工程师审批后执行；（2）乙方每月25日前提交《月度进度计划》，每周一提交《周进度报告》；（3）因乙方原因导致关键节点延误，每延误1天支付合同总额0.05‰违约金（累计不超过3%）；延误超过30天，甲方有权解除合同并索赔损失。###第五条合同价款与支付5.1合同价款形式：固定单价合同，以《工程量清单》为准，工程量按实际完成并经监理确认的量计算，综合单价包含所有费用及风险。5.2合同总价暂定为：人民币叁拾伍亿元整（¥3,500,000,000.00），最终结算以实际完成工程量及合同单价为准。5.3支付方式：（1）预付款：合同签订后28日内支付10%（¥350,000,000.00），乙方提供等额银行保函，按每月完成合同价款的10%扣回；（2）进度款：每月25日提交支付申请，甲方15日内审核完毕，支付至已完成工程价款的85%；累计支付不超过合同总额的80%；（3）结算款：竣工验收合格后28日内提交结算报告，甲方60日内审核完毕，支付至结算总价的95%；（4）质量保证金：剩余5%作为质量保证金，缺陷责任期（2年）满后28日内无息返还（扣除缺陷修复费用）。###第六条双方权利义务6.1甲方权利义务：（1）权利：监督工程质量、进度、安全，审批施工组织设计及变更申请，暂停支付违约工程款；（2）义务：按时提供施工场地（2026年2月20日前完成“三通一平”及征地拆迁），提供工程资料（开工前30日内交付），协调外部关系。6.2乙方权利义务：（1）权利：按约定收取工程款，提出变更价款及工期调整申请；（2）义务：按图纸规范施工，承担安全全部责任（购买建筑工程一切险及第三方责任险，保险金额不低于合同总额110%），遵守环保法规，免费修复保修期内质量缺陷（48小时内响应，72小时内到场）。###第七条工程变更与现场签证7.1变更范围：设计变更、工程量增减、施工条件变化（如地质变化、文物发现等）。7.2变更程序：（1）乙方提出变更：提交《工程变更申请单》，说明原因及影响，经甲方、设计单位、监理审核同意后实施；（2）甲方提出变更：提前7日书面通知乙方，乙方5日内提交实施方案及预算，经审批后执行。7.3变更价款计算：工程量变更按合同清单单价执行；清单无类似单价时，按市场价或定额下浮5%计算，经甲方确认后调整。###第八条验收与移交8.1验收分类：（1）阶段验收：导流洞贯通、大坝度汛、厂房封顶等关键节点，由甲方组织监理、设计、施工及质量监督站验收；（2）隐蔽工程验收：基础开挖、钢筋绑扎等工序，提前24小时通知监理，验收合格后进入下一道工序；（3）竣工验收：完工后乙方提交《竣工验收申请报告》，甲方30日内组织正式验收（邀请主管部门参与），合格后出具《竣工验收鉴定书》。8.2工程移交：竣工验收合格后15日内，乙方移交工程（实体、技术资料、保修文件等），技术资料需完整规范，符合SL223-2007《水利水电建设工程验收规程》及档案管理规定，一式四份。###第九条安全生产与环境保护9.1安全生产：（1）乙方成立安全生产领导小组，配备专职安全员（按500:1比例），制定《安全生产专项方案》及应急预案；（2）施工现场设置安全警示标志，特种作业人员持证上岗；（3）安全事故由乙方承担全部责任（赔偿、罚款、刑事责任），甲方有权解除合同。9.2环境保护：（1）施工废水经沉淀处理达标后排放（pH值6-9，SS≤70mg/L）；（2）弃渣运至指定渣场，设置挡渣墙（≥5米）及截排水沟；（3）施工时段限制为7:00-12:00、14:00-22:00，夜间施工办理许可证；（4）临时占地植被恢复率≥90%，砍伐树木需办理采伐许可证。###第十条违约责任10.1甲方违约：（1）逾期支付工程款：按每日0.05‰支付违约金（累计不超过5%），逾期超过90天，乙方停工，甲方赔偿损失（窝工费、机械闲置费等）；（2）未提供场地或资料：导致工期延误，顺延工期并赔偿损失。10.2乙方违约：（1）工程质量不合格：无偿修复至合格，承担修复费用；仍不合格，甲方解除合同，乙方返还工程款并赔偿损失（重新发包价-已支付款）；（2）工期延误：按第四条4.3款支付违约金；延误超过180天，甲方解除合同；（3）转包或违法分包：甲方解除合同，乙方返还工程款并支付合同总额10%违约金。###第十一条不可抗力11.1不可抗力指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况（地震≥6.0级、洪水重现期≥50年、战争、瘟疫等）。11.2处理方式：（1）事件发生后48小时内书面通知对方，15日内提供政府部门证明；（2）工期顺延（顺延时间=实际停工时间）；（3）各自承担自身伤亡及财产损失，工程本身损失由甲方承担，乙方设备损坏及停工费用由乙方承担（甲方要求赶工时，赶工费用由甲方承担）。###第十二条争议解决因本合同引起的争议，双方友好协商解决；协商不成的，向工程所在地[XX省/市]人民法院提起诉讼。###第十三条合同生效与终止13.1生效条件：本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。13.2终止条件：工程验收合格、价款结清、保修期满后，本合同终止；合同解除不影响违约责任及争议解决条款效力。13.3其他条