电力变电站建设施工合同书

电力变电站建设施工合同书甲方（发包方）名称：_______________________法定代表人：_______________________地址：_______________________联系人：_______________________联系电话：_______________________乙方（承包方）名称：_______________________法定代表人：_______________________地址：_______________________联系人：_______________________联系电话：_______________________根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及电力行业相关法律法规，结合本工程实际情况，甲乙双方经平等协商，就[变电站名称]电力变电站建设工程施工事宜达成如下协议，以资共同遵守。一、工程概况1.工程名称：[变电站名称]电力变电站建设工程2.工程地点：_______________________3.工程内容：本工程为[电压等级，如110kV]变电站新建工程，包含但不限于：土建工程：主控楼、设备基础、电缆沟、围墙、场地平整等；电气安装工程：变压器、断路器、继电保护装置、电缆敷设、防雷接地等；配套工程：消防系统、安防系统、通信及自动化系统、绿化工程等。（具体以施工图纸、工程量清单及设计交底文件为准）4.工程规模：主变容量[如2×63MVA]，出线回路数[如110kV出线2回、10kV出线10回]（参数以设计文件为准）。二、工期要求1.开工日期：以甲方签发的《开工令》日期为准。2.竣工日期：自开工之日起[总工期天数，如180]日历天内完成全部工程并通过竣工验收。3.工期顺延：因下列情况导致工期延误，经甲方及监理单位确认后，工期相应顺延：甲方未按约定提供施工场地、图纸或支付工程款，造成乙方停工、窝工的；设计变更或工程量增加（非乙方原因导致）；不可抗力（地震、台风、洪水等自然灾害）影响施工的；非乙方原因导致连续停水、停电超过8小时/天，影响正常施工的。三、质量标准本工程质量应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB____）、《电气装置安装工程施工及验收规范》（GB____-GB____）等国家及电力行业现行规范、标准，工程质量等级为[合格/优良]。乙方应确保工程通过电力主管部门及电网公司验收，满足电网接入及投运要求。四、合同价款及支付1.合同总价：人民币[大写金额，如壹仟万元整]（小写：¥[金额]）。本价款为[固定总价/固定单价/可调价]合同价，包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、税金及配合验收、调试等所有费用（计价方式见附件《工程量清单及计价说明》）。2.付款方式：预付款：合同签订后15日内，甲方向乙方支付合同总价的10%作为预付款，预付款于进度款支付时按比例抵扣；进度款：乙方按月上报已完成工程量，经甲方、监理审核确认后15日内，支付当期完成工程量对应价款的80%（预付款抵扣完毕后执行此比例）；竣工结算款：工程竣工验收合格且竣工资料移交完毕后，乙方提交结算文件，经审计完成后30日内，支付至结算总价的97%；质保金：结算总价的3%作为质量保证金，质保期（自竣工验收合格之日起2年）满后无质量问题，甲方一次性无息付清。五、双方责任与义务（一）甲方责任1.提供具备“三通一平”条件的施工场地，协调周边关系，确保施工不受干扰；2.及时提供施工图纸（8套）及技术文件，组织设计交底及图纸会审；3.办理工程建设所需的规划、施工许可、供电方案批复等手续，承担相关费用；4.按合同约定支付工程款，及时审核乙方提交的工程量及结算文件；5.派驻现场代表（姓名：_________，电话：_________），负责工程进度、质量监督及协调工作。（二）乙方责任1.严格按施工图纸、规范及甲方要求组织施工，确保工程质量、进度及安全；2.编制施工组织设计及专项方案（深基坑、带电作业等），报甲方及监理审批后实施；3.自行解决施工水、电接驳（费用含在合同价内），承担施工期间水电费；4.负责施工人员安全教育及管理，落实安全文明施工措施，承担施工期间安全事故责任及费用；5.采购的材料、设备须符合设计要求及国家质量标准，进场前须报验，经甲方、监理确认后方可使用；若甲方指定品牌，乙方应按指定品牌采购（质量不低于非指定品牌）；6.工程竣工后，向甲方移交完整竣工资料（6套，含纸质及电子版），满足档案管理及电网公司归档要求；7.配合甲方及电网公司的验收、调试、试运行工作，承担因乙方原因导致验收不合格的整改费用及工期延误责任。六、工程变更与签证1.甲方提出的工程变更，应以书面形式（《工程变更通知单》）通知乙方，乙方按变更要求施工。变更价款按以下方式确定：合同中有相同或类似项目的，按合同单价执行；合同中无相同或类似项目的，由乙方提出变更价款申请，经甲方、监理及造价咨询单位审核后执行。2.乙方提出的工程变更，须以书面形式（《工程变更申请单》）报甲方及监理审批，经批准后方可实施，变更价款按上述原则确定。3.所有工程变更及签证须经甲方现场代表、监理工程师签字确认，作为竣工结算依据。七、工程验收1.中间验收：乙方完成隐蔽工程（地基处理、电缆敷设等）或分部分项工程后，应提前24小时通知甲方、监理及设计单位验收，验收合格后方可进入下一道工序。未经验收擅自施工的，甲方有权要求返工，费用及工期由乙方承担。2.竣工验收：工程完工后，乙方自检合格并整理好竣工资料后，向甲方提交《竣工验收申请报告》。甲方应在收到申请后15日内组织监理、设计、电网公司等单位竣工验收。验收合格的，签署《竣工验收报告》；验收不合格的，乙方应在10日内整改完毕，重新申请验收，整改费用及工期延误责任由乙方承担。八、违约责任1.甲方逾期付款的，每逾期一日，按应付未付款项的0.03%向乙方支付违约金；逾期超过30日的，乙方有权暂停施工，工期顺延，且甲方应承担乙方停工损失。2.乙方逾期竣工的，每逾期一日，按合同总价的0.03%向甲方支付违约金；逾期超过15日的，甲方有权解除合同，乙方应退还已收工程款，赔偿甲方损失（包括另行委托施工的费用、工期延误损失等）。3.工程质量不符合约定的，乙方应无偿返修至合格，返修期不计入工期；因质量问题导致甲方或第三方损失的，乙方应承担赔偿责任。4.乙方擅自转包或违法分包工程的，甲方有权解除合同，乙方应支付合同总价5%的违约金，并赔偿甲方损失。九、争议解决本合同履行过程中发生争议，双方应协商解决；协商不成的，任何一方均有权向工程所在地人民法院提起诉讼。十、其他条款1.合同生效：本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。本合同一式6份，甲方执3份，乙方执3份，具有同等法律效力。2.补充协议：本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。3.保密条款：双方应对本合同及履行过程中知悉的对方商业秘密、技术资料（设计图纸、设备参数等）承担保密责任，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露。4.不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行或部分无法履行的，双方互不承担违约责任，但应及时通知对方并提供证明文件，协商解决后续事宜（工程修复、费用分担等）。甲方（盖章）：_______________________法定代表人或授权代表（签字）：__________________