2025中建一局一公司南方分商务主管招聘笔试历年典型考点题库附带答案详解2套试卷

2025中建一局一公司南方分商务主管招聘笔试历年典型考点题库附带答案详解（第1套）一、单项选择题下列各题只有一个正确答案，请选出最恰当的选项（共30题）1、根据工程量清单计价规范，分部分项工程量清单的编制依据不包括以下哪项？A.设计图纸B.施工方案C.市场材料价格D.国家计量规范2、建设工程合同中，对承包商风险最大的合同类型是？A.单价合同B.成本加酬金合同C.总价合同D.可调价格合同3、以下属于施工阶段成本控制的关键措施是？A.编制施工图预算B.优化设计变更审批流程C.加强材料采购比价D.制定资金使用计划4、关于招投标文件的法律效力，以下说法正确的是？A.招标公告属于要约邀请B.投标文件属于承诺C.中标通知书属于要约D.合同专用条款优先于通用条款5、工程索赔成立的必要条件不包括？A.导致费用增加的责任在承包方B.实际损失已发生C.与合同条款对比存在差异D.符合索赔时效要求6、某工程含税造价为1.13亿元，其中增值税率为9%，则该工程不含税造价为？A.1.04亿元B.1.03亿元C.1.00亿元D.0.98亿元7、施工过程中发生设计变更，导致增加费用50万元，该费用应由谁承担？A.承包方B.发包方C.监理单位D.设计单位8、工程计量的主要依据是？A.施工组织方案B.工程签证单C.监理日志D.设计交底记录9、劳务分包合同中，下列哪项属于违法分包行为？A.分包给有资质的企业B.合同约定主要材料由分包方采购C.劳务作业由分包方独立完成D.分包项目纳入总包管理体系10、竣工结算时，若发现招标工程量与实际工程量偏差超过15%，则综合单价调整原则是？A.全部工程量按原单价结算B.仅超出部分调整单价C.全部工程量重新组价D.双方协商解决11、根据工程量清单计价规范，下列哪项属于分部分项工程费的组成内容？A.规费B.措施项目费C.企业管理费D.税金12、施工合同采用单价合同时，工程量调整需遵循什么原则？A.单价优先调整B.总价固定不变C.单价固定，工程量按实结算D.单价与工程量同比例调整13、下列材料采购成本分析方法中，能动态反映成本偏差的是？A.因素分解法B.对比分析法C.挣值分析法D.比率分析法14、根据《招标投标法实施条例》，招标文件的发售期不得少于多少个工作日？A.3日B.5日C.7日D.10日15、投标保证金有效期应超出投标截止期多少天？A.15天B.30天C.60天D.90天16、综合单价中不包含以下哪项费用？A.人工费B.暂列金额C.风险费用D.企业管理费17、因设计变更导致工程量增加15%，合同价款调整时应如何处理？A.执行原单价B.由双方协商新单价C.按市场价重新组价D.报造价主管部门审定18、工程变更价款的确定方法中，优先采用的是？A.合同中已有适用单价B.参照合同类似单价C.由承包人提出新单价D.按市场价估算19、竣工结算的编制依据中，不包括以下哪项？A.施工合同B.竣工图纸C.工程量清单D.施工组织设计20、下列情形中，承包人可提出工期索赔但不可索赔费用的是？A.业主迟延提供施工场地B.不可抗力造成工期延误C.设计图纸错误D.监理指令错误21、在建设工程合同中，适用于紧急抢险工程且成本风险主要由业主承担的合同类型是（）。A.总价合同B.单价合同C.成本加酬金合同D.开口合同22、以下哪项是建设工程成本控制的核心工具？A.ABC分类法B.挣值分析法C.因果分析法D.甘特图法23、根据《民法典》，建设工程合同纠纷应由（）管辖。A.被告住所地法院B.合同签订地法院C.不动产所在地法院D.原告住所地法院24、在项目进度管理中，以下哪项工具能直观展示任务时间线与资源分配？A.网络图B.里程碑图C.甘特图D.资源平衡表25、根据招投标流程，资格预审的正确环节是（）。A.招标公告前B.招标公告后、投标邀请书前C.投标邀请书后D.开标阶段26、建筑服务增值税税率目前适用（）。A.6%B.9%C.11%D.13%27、商务谈判的核心目标是（）。A.单方利益最大化B.压低对方报价C.实现双方共赢D.达成书面协议28、以下哪项属于风险管理的正确流程？A.应对→监控→识别→分析B.识别→分析→应对→监控C.监控→应对→分析→识别D.分析→识别→监控→应对29、企业成本核算应遵循（）。A.收付实现制B.权责发生制C.历史成本原则D.配比原则30、工程变更导致费用增加时，承包商应在收到变更指令后（）内提出索赔申请。A.7天B.14天C.21天D.28天二、多项选择题下列各题有多个正确答案，请选出所有正确选项（共15题）31、在工程量清单计价模式下，下列哪些属于分部分项工程费的组成部分？A.人工费B.材料费C.安全文明施工费D.企业管理费32、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，不可抗力导致的损失承担原则包括？A.永久工程损失由发包人承担B.承包人设备损坏由承包人承担C.停工期间必要管理人员费用由发包人承担D.工程清理费用由承包人承担33、在工程经济分析中，以下属于动态经济评价指标的是：A.净现值（NPV）B.内部收益率（IRR）C.静态投资回收期D.效益成本比（BCR）34、根据《建设工程工程量清单计价规范》，以下属于分部分项工程费的是：A.人工费B.材料费C.施工机具使用费D.安全文明施工费35、在合同管理中，以下属于单价合同特点的是：A.工程量风险由发包人承担B.适用于工期短的项目C.合同价款按实际完成工程量调整D.单价优先原则36、以下属于工程成本控制关键环节的是：A.施工图预算编制B.工程变更管理C.竣工决算审计D.材料采购计划制定37、根据《招标投标法》，以下情形可不进行招标的项目是：A.抢险救灾项目B.国有资金控股项目C.采购人依法能自行建设的项目D.涉及专利技术的项目38、在项目管理中，施工成本偏差分析常用的方法包括：A.横道图法B.表格法C.曲线法（S形曲线）D.因果分析图法39、以下属于增值税一般纳税人建筑企业进项税额可抵扣的项目是：A.采购钢材取得增值税专用发票B.项目办公用车汽油费C.员工差旅住宿费D.用于免税项目的材料40、在建设工程风险管理中，属于风险转移对策的是：A.购买工程保险B.设置履约担保C.采用固定总价合同D.完善施工组织设计41、根据《建设工程造价鉴定规范》，以下情形可进行工程造价鉴定的是：A.合同约定固定总价争议B.工程变更导致价款调整争议C.已签署竣工结算文件争议D.未完工程部分价款争议42、以下属于工程索赔成立的条件是：A.实际损失已发生B.损失非承包人责任C.承包人及时提交索赔报告D.监理工程师批准费用变更43、依据建设工程合同管理规范，以下属于固定总价合同适用场景的是（）。

A.工程量难以准确计算且风险较低B.工期较短且价格波动风险可控C.项目复杂且风险分担需明确D.业主需深度参与施工管理44、根据《招标投标法实施条例》，以下属于无效投标文件的情形是（）。

A.未密封的投标文件B.投标报价低于成本价C.投标文件未加盖公章D.联合体未提交共同投标协议45、施工阶段商务管理的核心任务包括（）。

A.合同履约监控B.工程变更价款审核C.材料价格市场调研D.安全事故应急处置三、判断题判断下列说法是否正确（共10题）46、根据建设工程施工合同示范文本，下列关于合同价款调整的说法正确的是（）。

A.因承包商自身原因导致工期延误，国家政策调整引起的费用增加应由业主承担

B.暂估价材料在项目结算时直接计入综合单价

C.因不可抗力导致已运至施工现场的材料损失由承包商承担

D.项目特征描述与图纸不符时，应按实际施工特征调整综合单价47、关于施工项目成本控制，下列说法正确的是（）。

A.成本控制目标应在施工阶段制定

B.材料费用占比是成本控制的次要因素

C.采用BIM技术可优化施工方案降低成本

D.成本偏差分析中的进度偏差表现为计划工作预算费用与已完工作实际费用的差异48、下列情形中，属于依法必须招标的项目是（）。

A.施工单项合同估算价300万元

B.重要设备采购单项合同估算价80万元

C.设计服务采购单项合同估算价50万元

D.建筑工程监理服务单项合同估算价120万元49、关于增值税专用发票开具，下列说法正确的是（）。

A.建筑企业跨地区项目应在机构所在地开具发票

B.发票备注栏需注明建筑服务发生地及项目名称

C.简易计税项目可自行选择是否开具增值税专票

D.发票开具金额应包含预缴税款金额50、根据《建设工程造价咨询规范》，竣工结算审核成果文件应包含（）。

A.工程计量与计价依据的合规性说明

B.项目总投资分年度使用计划

C.工程索赔与现场签证费用明细

D.施工图预算与招标控制价对比分析51、关于施工合同索赔，下列说法正确的是（）。

A.承包商应在索赔事件发生后7日内提交索赔意向通知书

B.索赔报告需附监理工程师签字确认的证据材料

C.因异常恶劣天气导致的停工可索赔工期和费用

D.承包商责任导致工期延误的违约金可作为反索赔依据52、根据《企业会计准则》，施工企业的固定资产折旧应计入（）。

A.期间费用中的管理费用

B.工程成本中的间接费用

C.税金及附加

D.营业外支出53、关于工程量清单编制，下列说法正确的是（）。

A.措施项目清单必须按照招标文件规定列项

B.暂列金额由投标人根据经验自主报价

C.零星工作项目费应包含管理费和利润

D.规费项目清单包含住房公积金54、根据《建筑法》，施工企业应为从事危险作业人员办理（）。

A.工伤保险和意外伤害保险

B.建筑职工意外伤害保险

C.工伤保险

D.安全生产责任保险55、关于增值税计算，下列说法正确的是（）。

A.一般计税方法应纳税额=销售额×征收率

B.简易计税方法应纳税额=当期销项税额-当期进项税额

C.建筑服务适用9%税率

D.工程造价=税前工程造价×（1+13%）

参考答案及解析1.【参考答案】C【解析】分部分项工程量清单的编制依据主要包括设计图纸（A）、施工方案（B）及国家计量规范（D），其中D为强制性标准。市场材料价格（C）属于投标报价阶段考虑因素，不参与清单编制。2.【参考答案】C【解析】总价合同要求承包商承担全部工程量和价格风险，适用于设计完善的项目（C正确）。单价合同（A）风险由双方分担，成本加酬金合同（B）风险主要由业主承担，可调价格合同（D）风险分担比例较低。3.【参考答案】C【解析】施工阶段成本控制需重点管控材料成本（C正确）。A属于设计阶段措施，B属于变更管理流程优化，D属于财务计划范畴，均非施工阶段直接控制措施。4.【参考答案】D【解析】根据《合同法》，招标公告为要约邀请（A正确但非选项），投标文件为要约（B错误），中标通知书为承诺（C错误），合同条款解释顺序中专用条款优先于通用条款（D正确）。5.【参考答案】A【解析】索赔成立需满足责任在对方（A错误）、损失实际发生（B）、合同差异（C）、时效合规（D）。若责任在承包方（A）则索赔不成立。6.【参考答案】C【解析】不含税造价=含税造价/(1+税率)=1.13/(1+9%)=1.00亿元（C正确）。其他选项为干扰计算结果。7.【参考答案】B【解析】设计变更责任归属发包方（B正确），根据《建设工程施工合同》示范文本，因发包方原因导致的费用增加应由其承担。8.【参考答案】B【解析】工程计量需以实际完成且验收合格的工程量为准，主要依据为工程签证单（B正确）。其他文件为辅助管理资料。9.【参考答案】B【解析】根据《建筑法》，总包单位需负责主要材料采购（B错误）。劳务分包仅包含人工费用，若约定由分包方采购主要材料则构成违法。10.【参考答案】B【解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》，当工程量偏差超过15%时，仅对超出部分调整综合单价（B正确），以平衡风险分担。11.【参考答案】C【解析】分部分项工程费包含人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费和利润，规费、税金属于总价措施费，措施项目费为单独列项。12.【参考答案】C【解析】单价合同的核心特征是单价固定，工程量按实际完成量调整，承包商承担单价风险，业主承担工程量变化风险。13.【参考答案】C【解析】挣值分析法通过BCWP、BCWS、ACWP三个参数动态监控成本偏差，可量化进度和成本双重问题，其他方法仅静态对比。14.【参考答案】B【解析】《招标投标法实施条例》第十六条规定，招标文件发售期不得少于5个工作日，确保投标人有足够时间获取文件。15.【参考答案】B【解析】根据《工程建设项目施工招标投标办法》，投标保证金有效期需超过投标有效期至少30天，保障中标后签约阶段风险覆盖。16.【参考答案】B【解析】综合单价包含人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润及风险费用，暂列金额属于其他项目清单单独列示。17.【参考答案】A【解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》，工程量增减在15%以内时，执行原有综合单价；超过15%时，超出部分可调整单价。18.【参考答案】A【解析】《建设工程施工合同（示范文本）》规定，工程变更价款优先采用合同中已有的适用单价，其次考虑类似单价或协商确定。19.【参考答案】D【解析】竣工结算依据包括合同、竣工图、工程量清单、设计变更资料等，施工组织设计属于施工方案，不直接作为结算依据。20.【参考答案】B【解析】根据合同法，不可抗力导致的工期延误可顺延工期，但损失由双方各自承担，因此费用索赔不成立。21.【参考答案】C【解析】成本加酬金合同中，业主承担全部成本风险，承包商按约定比例收取酬金，适用于工期紧迫、技术复杂的抢险工程。总价合同适用于风险明确的项目，单价合同多用于工程量不确定的工程，开口合同则非规范术语。22.【参考答案】B【解析】挣值分析法通过实际成本、计划价值、实际挣值三参数对比，动态监控成本与进度偏差，是成本控制的核心工具。ABC分类法用于物资管理，因果分析法用于问题归因，甘特图法侧重进度可视化。23.【参考答案】C【解析】《民法典》第533条规定，因不动产纠纷提起的诉讼，由不动产所在地法院专属管辖。建设工程合同纠纷属于不动产纠纷，需按专属管辖规则执行。24.【参考答案】C【解析】甘特图以条形图形式显示任务起止时间及资源分配，直观易读。网络图侧重逻辑关系，里程碑图仅标注关键节点，资源平衡表用于优化资源冲突。25.【参考答案】B【解析】资格预审在招标公告后、投标邀请书前进行，筛选合格投标人，确保后续流程效率。资格后审则在开标后进行。26.【参考答案】B【解析】根据2023年税法，建筑服务适用9%税率，与工程勘察设计（6%）、材料销售（13%）区分，需注意不同业务分类的税率差异。27.【参考答案】C【解析】商务谈判的本质是通过协商达成互利合作，平衡双方利益以实现长期合作。单方获利或压迫性谈判易导致合作破裂，书面协议仅为形式。28.【参考答案】B【解析】风险管理需先识别潜在风险，再定量/定性分析其概率与影响，制定应对措施并持续监控效果，形成闭环管理。29.【参考答案】B【解析】权责发生制要求收入与费用按实际发生期间确认，而非现金收付时间，确保成本核算的准确性与期间配比性。收付实现制适用于行政事业单位。30.【参考答案】D【解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》通用条款，承包人应在收到变更指示后28日内提交变更估价申请，逾期视为放弃调整价款权利。31.【参考答案】ABD【解析】分部分项工程费包含人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费和利润，安全文明施工费属于措施项目费，故选ABD。

2.

【题干】根据《建设工程工程量清单计价规范》，下列关于投标报价的说法正确的是？

【选项】A.投标报价不得低于成本价B.投标报价可自主调整暂列金额C.投标报价必须与招标控制价一致D.投标报价应包含风险费用

【参考答案】AD

【解析】投标报价应自主确定且不得低于成本价，风险费用需包含在综合单价中。暂列金额应按招标文件给定金额填报，故AD正确。

3.

【题干】下列情形中，属于合同实质性变更的有？

【选项】A.工期延长10天B.工程价款支付方式调整C.项目经理更换D.工程质量标准提高

【参考答案】ABD

【解析】工期、价款、质量属于合同实质性内容，项目经理更换属于一般性条款变更，故选ABD。

4.

【题干】根据《招标投标法实施条例》，评标委员会成员有权要求投标人澄清的情形包括？

【选项】A.投标文件存在明显文字错误B.投标报价低于成本价C.投标文件含义不明确D.投标文件存在算术性错误

【参考答案】ACD

【解析】评标委员会可要求对投标文件中的含义不明确、明显文字或计算错误进行澄清，但不得涉及报价是否低于成本价，故选ACD。

5.

【题干】施工合同履行过程中，承包人承担违约责任的方式包括？

【选项】A.赔偿损失B.支付违约金C.顺延工期D.继续履行

【参考答案】ABD

【解析】违约责任包括继续履行、采取补救措施、支付违约金、赔偿损失等，顺延工期属于免责情形，故选ABD。32.【参考答案】ABC【解析】永久工程损失、必要管理人员费用由发包人承担，承包人设备及工程清理费用由承包人承担，故选ABC。

7.

【题干】竣工结算审查过程中，发包人可扣除的款项包括？

【选项】A.预付款未抵扣部分B.已确认的工程变更费用C.质量缺陷修复费用D.暂估价差额

【参考答案】ACD

【解析】预付款、质量缺陷修复费用、暂估价差额可扣除，已确认变更费用应计入结算款，故选ACD。

8.

【题干】在成本加酬金合同中，下列费用需要承包人承担的是？

【选项】A.超支的材料费B.材料价格上涨风险C.合理管理酬金D.施工措施费

【参考答案】ABD

【解析】成本加酬金合同中，承包人承担实际成本，包括材料费超支、涨价风险及措施费，酬金为固定比例，故选ABD。

9.

【题干】根据《建设工程造价鉴定规范》，鉴定人应出庭接受质询的情形包括？

【选项】A.当事人对鉴定意见书有异议B.鉴定依据存在争议C.法院认为有必要D.鉴定意见书存在格式瑕疵

【参考答案】ABC

【解析】鉴定人需就异议、争议依据及法院要求出庭说明，格式瑕疵可通过书面补正，故选ABC。

10.

【题干】下列关于安全文明施工费支付的说法，正确的有？

【选项】A.应单列支付B.工程开工后28天内支付不低于总额的50%C.可纳入进度款一并支付D.总额不得低于招标价的1.5%

【参考答案】AD

【解析】安全文明施工费应单列支付，总额不低于招标价1.5%，开工后28天内支付不低于60%，故AD正确。33.【参考答案】ABD【解析】动态评价指标考虑资金时间价值，ABD均通过折现计算，而静态投资回收期未考虑资金时间价值，故排除C。34.【参考答案】ABC【解析】分部分项工程费包含人工、材料、机具费及管理费、利润，D属于措施项目费，单独列项。35.【参考答案】ACD【解析】单价合同以实际工程量结算价款，风险合理分担，适用于复杂且工程量不确定的项目；B为总价合同特点。36.【参考答案】ABCD【解析】成本控制贯穿全周期，包含预算、变更、采购及决算各环节，均为成本控制关键点。37.【参考答案】ACD【解析】《招标投标法》第六十六条规定，涉及国家安全、抢险救灾或特定专利等情形可不招标，B必须公开招标。38.【参考答案】ABC【解析】ABC为成本偏差分析的三大工具，D为质量分析工具，与成本无直接关联。39.【参考答案】ABC【解析】ABC符合用于应税项目、取得合法凭证等抵扣条件；D用于免税项目不得抵扣。40.【参考答案】ABC【解析】ABC均通过合同或保险将风险转移给第三方，D属于风险减轻措施。41.【参考答案】ABD【解析】《规范》规定，合同约定有效情况下已结算项目无需鉴定，故排除C。42.【参考答案】ABC【解析】索赔成立必须满足损失真实存在、非承包人责任、程序合规；D为索赔结果，非成立必要条件。43.【参考答案】AB【解析】固定总价合同适用于工程量明确、风险可控的项目（A正确）。工期短且价格波动风险小可锁定总价（B正确）。复杂项目通常采用成本加酬金合同（C错误）。业主深度参与多见于EPC合同（D错误）。44.【参考答案】ABCD【解析】所有选项均为无效投标情形。未密封违反形式要求（A正确）；低于成本价属不正当竞争（B正确）；公章缺失影响法律效力（C正确）；联合体无协议视为无效投标（D正确）。45.【参考答案】AB【解析】合同履约（A）与变更价款管理（B）是商务核心职责。材料调研属成本控制范畴（C错误）。安全事故处置属安全管理体系（D错误）。46.【参考答案】D【解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》，选项D正确。工程量清单的项目特征描述与实际施工不符时，应调整综合单价；选项A错误，政策调整导致的费用增加在工期延误责任方为承包商时由其承担；选项B错在暂估价材料需经招标或认价后调整差价；选项C错在不可抗力造成的损失按风险合理分担原则处理。47.【参考答案】C【解析】BIM技术通过三维建模可提前发现设计冲突，优化施工流程，从而降低返工成本，选项C正确。成本控制目标应在设计阶段制定（A错）；材料费是成本控制的核心要素之一（B错）；进度偏差应为已完工作预算费用与计划工作预算费用的差异（D错）。48.【参考答案】D【解析】根据《必须招标的工程项目规定》，施工单项400万元以上、重要设备200万元以上、勘察设计监理等服务100万元以上必须招标。选项D符合监理服务100万以上标准，正确；A选项未达400万施工招标线（错）；B选项设备采购未达200万（错）；C选项设计服务未达100万（错）。49.【参考答案】B【解析】根据国税总局2016年公告，提供建筑服务开具发票的备注栏需注明服务发生地县（市、区）及项目名称，选项B正确。跨地区项目应在工程所在地税务机关预缴税款，但发票可自行开具或代开（A错）；简易计税项目不得自行开具增值税专票（C错）；发票金额不含预缴税款（D错）。50.【参考答案】C【解析】竣工结算审核报告应包含工程变更、索赔及签证费用明细等，选项C正确。工程计量与计价依据合规性属于审核依据（A错）；总投资分年度计划属于设计概算阶段内容（B错）；施工图预算与招标控制价对比属于招投标阶段分析（D错）。51.【参考答案】D【解析】根据FIDIC条款，选项D正确。承包商未按合同约定完成工程导致的工期延误，业主有权索赔违约金；选项A应为28日内提交意向书（错）；索赔证据需经发包方或监理确认，但非必须监理签字（B错）；恶劣天气仅可索赔工期（C错）。52.【参考答案】B【解析】施工企业为完成工程购置的固定资产（如塔吊、施工机械）折旧应计入间接费用，最终分摊至工程成本。选项B正确。生产用固定资产折旧计入制造费用，非生产性资产折旧计入管理费用（A错）；税金及附加含消费税等（C错）；营业外支出为非经常性支出（D错）。53.【参考答案】D【解析】规费包含社会保险费、住房公积金和工程排污费，选项D正确。措施项目清单可补充（A错）；暂列金额由招标人确定（B错）；零星工作项目费需计取管理费和利润，但属于计价规范中的其他项目费（C不严谨）。54.【参考答案】C【解析】《建筑法》第四十八条规定，施工企业必须为从事危险作业的职工办理工伤保险，选项C正确。2011年《国务院关于修改<工伤保险条例>的决定》取消强制意外险，工伤保险为法定强制险（A、B、D错）。55.【参考答案】C【解析】根据财政部2019年公告，建筑服务增值税税率为9%，选项C正确。一般计税方法应纳税额=销项税-进项税（A错B错）；工程造价=税前造价×（1+适用税率），税率因行业不同有差异（D错）。

2025中建一局一公司南方分商务主管招聘笔试历年典型考点题库附带答案详解（第2套）一、单项选择题下列各题只有一个正确答案，请选出最恰当的选项（共30题）1、某工程项目采用单价合同，施工期间因设计变更导致工程量增加，承包人有权要求调整合同价款的条件是（）。A.增加量超过原工程量的10%B.增加量超过原工程量的15%C.因设计变更导致新增单价未包含在合同中D.所有设计变更均需调价2、在招投标过程中，评标委员会成员人数应为（）。A.3人以上单数B.5人以上单数C.6人以上双数D.7人以上双数3、某项目需控制成本偏差，以下属于成本控制经济措施的是（）。A.优化施工方案B.严格审核各项费用支出C.采用BIM技术优化进度计划D.明确管理分工责任4、根据FIDIC合同条款，以下风险应由业主承担的是（）。A.施工现场异常恶劣的气候条件B.不可抗力事件导致的工期延误C.承包人管理不善造成的设备损坏D.法律法规变化导致的成本增加5、编制施工图预算时，若分项工程量计算结果与定额含量存在差异，应（）。A.直接套用定额单价B.调整定额含量或补充定额C.按市场价重新组价D.采用类似工程预算调整6、某工程合同价为1亿元，预付款比例为15%，主材占比30%，则预付款起扣点为（）。A.5000万元B.7000万元C.8500万元D.9500万元7、根据《建设工程造价咨询规范》，竣工结算审核应以（）为依据。A.施工预算B.投标报价C.合同约定D.最新市场信息价8、某项目因不可抗力导致工期延误，承包人应在事件结束后（）内提交最终报告。A.7天B.14天C.28天D.30天9、某项目采用成本加酬金合同，若实际成本低于目标成本，节约部分按业主80%、承包人20%分配，则该合同类型为（）。A.成本加固定酬金B.成本加浮动酬金C.最高限额成本加固定最大酬金D.成本加奖罚10、某工程因设计缺陷导致返工，承包人向业主索赔，业主可向（）追偿。A.设计单位B.监理单位C.保险公司D.政府主管部门11、某工程项目在实施过程中，需对成本偏差进行动态分析，最适宜采用的控制方法是？A.挣值分析法B.因果图法C.排列图法D.直方图法12、根据建设工程施工合同示范文本，因不可抗力导致工程停工，承包人可索赔的内容是？A.工期和利润B.工期和材料损失C.工期和现场管理费D.工期和人员窝工费13、某项目招标文件要求投标保证金为合同估算价的2%，若估算价为5000万元，则保证金最高为？A.50万元B.100万元C.150万元D.200万元14、施工合同履行期间，若材料价格波动超过合同约定的5%幅度，且合同未约定调整方式，则价差应？A.由承包人承担B.由发包人承担C.双方协商合理分担D.按市场价格重新定价15、编制工程量清单时，招标人对混凝土模板项目列项的正确处理方式是？A.单独列为主清单项B.纳入混凝土工程综合单价C.按措施项目列项D.并入钢筋工程量计算16、某项目因施工方案缺陷导致返工损失50万元，责任应由？A.发包人承担B.承包人承担C.监理人承担D.设计人承担17、采用工程量清单计价的投标报价中，总承包服务费应列入？A.分部分项工程费B.措施项目费C.其他项目费D.规费18、某工程因不可预见的地质条件导致工期延误，承包人应优先采用的索赔方式是？A.延长工期B.赶工费用索赔C.利润索赔D.合同解除19、某项目签约合同价为1亿元，其中暂列金额500万元，结算时实际发生300万元，则剩余200万元应？A.归承包人所有B.归发包人所有C.双方各分50%D.全额用于其他项目20、根据《建设工程造价咨询规范》，竣工结算审核时，审核方应在收到资料后多少天内出具初步审核意见？A.14天B.28天C.30天D.42天21、某项目采用工程量清单计价，投标时发现清单中某分部分项工程量存在明显错误，投标人应如何处理？A.自行调整工程量并报价B.书面要求招标人澄清C.按清单数量报价并备注说明D.按企业定额重新计算后报价22、以下哪种合同类型最适用于施工图纸不完整、工程量需边设计边施工的项目？A.总价合同B.单价合同C.成本加酬金合同D.固定单价合同23、某项目预算成本1000万元，实际成本950万元，节约的50万元属于（）。A.计划成本B.实际成本C.成本偏差D.成本降低额24、根据《招标投标法》，以下情形中评标委员会应否决投标的是（）。A.投标文件未密封B.投标报价低于成本价C.项目经理未到场答辩D.未提交履约保证金25、施工过程中因设计变更导致工程量增加15%，其综合单价应如何确定？A.直接执行原综合单价B.由发包人单方调整C.参照原单价协商调整D.完全按市场价重新组价26、某项目因不可抗力造成工期延误，承包商提出的索赔应包含（）。A.工期和费用B.利润补偿C.工期但不含管理费D.窝工期间的材料涨价费27、增值税专用发票备注栏需注明（）。A.合同编号B.工程名称及项目地址C.付款方式D.税率明细28、工程进度款支付比例不应低于已完成工程量的（）。A.60%B.70%C.80%D.90%29、以下风险分配原则中，符合《建设工程施工合同》风险合理分担的是（）。A.承包商承担全部风险B.不利物质条件由承包商承担C.物价波动风险由双方合理分担D.法律变更风险由承包商承担30、竣工结算时，若发包人未在约定期限内核对结算文件，应（）。A.视为认可承包人提交的结算值B.中止结算程序C.提请第三方审计D.按争议程序处理二、多项选择题下列各题有多个正确答案，请选出所有正确选项（共15题）31、在建设工程合同管理中，以下哪些属于常见合同类型？A.总价合同B.单价合同C.成本加酬金合同D.按劳合同32、以下哪些属于商务成本控制常用方法？A.挣值分析法B.ABC分类法C.价值工程分析D.德尔菲法33、项目管理流程包含哪些核心阶段？A.启动B.规划C.执行D.收尾34、以下哪些属于合同变更的有效条件？A.书面形式约定B.双方协商一致C.影响中标价10%以上D.经监理单位审批35、风险识别时应重点关注哪些因素？A.市场波动B.政策调整C.技术缺陷D.员工学历36、下列属于商务谈判基本原则的有？A.利益优先原则B.客观标准原则C.立场对等原则D.零和博弈原则37、工程计量审核应包含哪些关键要素？A.施工图纸B.变更签证C.隐蔽工程记录D.施工日志38、以下哪些属于分包合同管理重点内容？A.资质审查B.进度款支付C.施工用电安全D.工程保修义务39、市场分析常用模型包括哪些？A.SWOT模型B.PEST模型C.波特五力模型D.马斯洛需求模型40、以下哪些属于财务报表分析核心指标？A.资产负债率B.流动比率C.应收账款周转率D.员工流失率41、关于工程计量的依据，下列说法正确的是：A.合同约定的计量规则B.工程变更单及签证C.施工进度计划D.设计图纸及技术规范42、以下属于项目成本控制关键点的是：A.材料采购价格波动B.施工方案优化C.合同外新增工作内容D.工程款支付审批流程43、关于合同价款调整的常见情形，以下错误的是：A.因承包方原因导致工期延误B.不可抗力造成的工程损失C.发包方提供的基准资料错误D.市场价格波动超过合同约定幅度44、工程结算阶段需重点核对的资料包括：A.竣工图纸B.工程量清单C.招标文件D.施工日志45、关于工程索赔成立的条件，以下说法正确的是：A.事件造成承包方直接损失B.责任归属必须明确C.索赔金额需经发包方确认D.必须在约定期限内提出三、判断题判断下列说法是否正确（共10题）46、根据《中华人民共和国招标投标法》，公开招标的项目必须在国家级媒体上发布招标公告。A.正确B.错误47、工程变更导致合同价款调整时，承包人应在确认变更事项后的14日内向发包人提交调整报告。A.正确B.错误48、工程量清单计价模式下，招标人承担工程量风险，投标人承担综合单价风险。A.正确B.错误49、施工阶段是工程建设项目成本控制最关键的阶段。A.正确B.错误50、根据《安全生产法》，施工单位对施工现场的安全生产负主要责任。A.正确B.错误51、《建设工程工程量清单计价规范》规定，材料暂估价应计入分部分项工程量清单综合单价中。A.正确B.错误52、关键路径上的工序总时差为零，任何偏差均会导致工期延误。A.正确B.错误53、施工索赔意向通知书只需表明索赔意愿，无需附带具体证据。A.正确B.错误54、风险识别是工程项目风险管理的首要步骤。A.正确B.错误55、财务内部收益率（IRR）越大，项目投资效益越优。A.正确B.错误

参考答案及解析1.【参考答案】C【解析】单价合同中，若设计变更导致新增工作内容且合同未包含相应单价，承包人可申请调价。根据《建设工程工程量清单计价规范》，新增单价需由双方协商确定，原工程量增减比例并非唯一依据。2.【参考答案】B【解析】《招标投标法实施条例》规定，评标委员会成员人数为5人以上单数，其中技术、经济专家不得少于成员总数的2/3，确保评标过程的公正性和专业性。3.【参考答案】B【解析】成本控制的经济措施包括编制资金使用计划、动态比较分析、严格审核费用支出等。优化方案（技术措施）、BIM应用（技术措施）、明确分工（组织措施）均不属于经济措施范畴。4.【参考答案】D【解析】FIDIC合同规定，法规变化风险由业主承担，不可抗力双方分担，异常气候和承包人自身风险由承包人承担。例如，因政策调整导致的材料涨价需由业主补偿。5.【参考答案】B【解析】当设计要求与定额条件不一致时，需对定额含量进行调整或编制补充定额，确保预算的准确性。直接套用可能导致成本偏差，不符合实际施工需求。6.【参考答案】A【解析】起扣点=合同价-（预付款/主材占比）=1亿-（1500万/30%）=5000万元。当累计扣回预付款至该节点时，开始抵扣工程款。7.【参考答案】C【解析】合同约定是结算审核的核心依据，包括合同类型、调价机制、变更索赔条款等。施工预算和市场价需结合合同条款综合判断。8.【参考答案】C【解析】《建设工程施工合同（示范文本）》规定，不可抗力事件结束后28天内承包人需提交最终报告及证明材料，逾期未提交视为放弃索赔。9.【参考答案】D【解析】成本加奖罚合同通过设定目标成本，对节约或超支部分按比例分配，激励承包人控制成本。其他类型酬金不随成本浮动或存在固定上限。10.【参考答案】A【解析】设计缺陷责任由设计单位承担，业主可依据设计合同向其索赔。监理单位仅对未尽到审查义务承担连带责任，非直接追偿对象。11.【参考答案】A【解析】挣值分析法通过计划值、实际值和已完工作价值的对比，能定量分析成本与进度偏差，适用于动态成本控制。因果图和排列图主要用于质量分析，直方图用于数据分布统计，均不满足动态成本分析要求。12.【参考答案】C【解析】不可抗力导致的停工，承包人可顺延工期，并索赔停工期间现场管理人员工资、必要的留守安保费用等现场管理费。材料损失由发包人承担但不可索赔利润，人员窝工费需双方协商部分补偿。13.【参考答案】B【解析】《招标投标法实施条例》规定投标保证金不得超过招标项目估算价的2%，5000万×2%=100万元，超过则属违规。14.【参考答案】C【解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》，材料价格波动超出风险幅度时，发承包双方应协商分担，体现公平原则。15.【参考答案】C【解析】混凝土模板属于施工措施项目，应按措施项目清单列项，单独计价而非分摊至实体工程。16.【参考答案】B【解析】承包人负责施工组织设计和方案的编制及实施，因方案缺陷导致的损失由承包人承担。设计缺陷导致的损失由设计人承担。17.【参考答案】C【解析】总承包服务费属于其他项目费范畴，用于补偿承包人对发包人专业工程的管理配合费用。18.【参考答案】A【解析】地质条件属于不可抗力风险，承包人有权要求顺延工期，若发包人要求赶工可同时索赔赶工费，但优先保障工期调整。19.【参考答案】B【解析】暂列金额属于发包人预留资金，结算时未实际使用的余额应返还发包人，承包人仅按实际发生额使用。20.【参考答案】B【解析】规范规定造价咨询机构应在收到竣工结算文件28日内完成审核并出具初步意见，特殊情况下可延长14天。21.【参考答案】B【解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》，投标人发现清单错误应书面要求招标人澄清，不得擅自修改。若招标人未纠正，投标人可在评标时提出异议。22.【参考答案】C【解析】成本加酬金合同适用于风险较大、设计未完成的项目，业主承担成本风险，承包商积极性高，符合边设计边施工的特点。23.【参考答案】D【解析】成本降低额指实际成本低于预算成本的差额，而成本偏差包含节约或超支两种情况。题目明确为"节约"，故选D。24.【参考答案】B【解析】投标报价低于成本价属恶意竞争，评标委员会必须否决。未密封文件可补正，其他选项均非法定否决情形。25.【参考答案】C【解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》，工程量增减在10%以内的，执行原单价；超过时双方协商调整，但并非完全重新组价。26.【参考答案】A【解析】不可抗力原则承包商可索赔延长工期和实际增加费用（如窝工损失），但材料涨价属市场风险，利润损失不可索赔。27.【参考答案】B【解析】根据税务规定，提供建筑服务的发票需在备注栏注明工程名称、地址，否则可能无法抵扣进项税。28.【参考答案】B【解析】《建设工程价款结算暂行办法》规定，进度款支付比例不低于60%、不高于90%，具体数值需结合合同约定。29.【参考答案】C【解析】合同示范文本规定，物价波动通常采用调价公式由双方共担风险，法律变化由发包人承担，不利地质条件可索赔。30.【参考答案】A【解析】根据《建设工程价款结算暂行办法》，发包人逾期未核对且未提出异议的，视为认可承包人提交的结算资料。31.【参考答案】ABC【解析】总价合同适用于工程量明确的项目，单价合同基于实际工程量结算，成本加酬金合同由业主承担成本风险。按劳合同为劳务合同类型，不属工程合同范畴。32.【参考答案】ABC【解析】挣值分