2025四川九洲建筑工程有限责任公司招聘预算员拟录用人员笔试历年难易错考点试卷带答案解析2套试卷

2025四川九洲建筑工程有限责任公司招聘预算员拟录用人员笔试历年难易错考点试卷带答案解析（第1套）一、单项选择题下列各题只有一个正确答案，请选出最恰当的选项（共30题）1、某工程分部分项工程费为500万元，其中人工费占15%，材料费占55%，机械费占10%。根据清单计价规范，若企业管理费费率为8%，则该工程企业管理费应为多少万元？A.40万元B.44万元C.48万元D.50万元2、根据《建设工程工程量清单计价规范》，下列哪项不属于其他项目费的组成部分？A.暂列金额B.计日工C.总承包服务费D.住房公积金3、某招标文件规定投标有效期为60天，开标后投标人甲提出延长有效期的请求。根据招投标法规，以下处理方式正确的是：A.招标人可单方面决定延长有效期B.需三分之二以上投标人同意C.延长后投标人有权撤回投标文件D.延长超过90天需重新招标4、关于建设工程施工合同类型，下列说法正确的是：A.总价合同适用于工程量变化大的项目B.单价合同由承包人承担全部工程量风险C.成本加酬金合同适用于紧急抢险工程D.固定单价合同允许调整综合单价5、某工程因业主原因导致施工机械停工，机械台班费补偿标准应按（）计算。A.折旧费+人工费B.折旧费+大修理费C.台班单价D.折旧费+人工费+燃料动力费6、工程量清单中暂估价的处理方式正确的是：A.必须计入综合单价B.暂估材料在结算时按市场价调整C.专业工程暂估价应作为竞争性费用D.暂估价由投标人在投标时自主确定7、某工程实际施工图纸尺寸标注错误，导致返工损失。以下索赔处理正确的是：A.业主承担全部责任B.承包人承担图纸审核责任C.责任由监理单位承担D.损失由业主与承包人各承担50%8、根据工程计量规范，下列哪项工程量应按设计图示尺寸以体积计算？A.混凝土台阶B.混凝土散水C.混凝土柱D.现浇混凝土楼梯9、某工程因不可抗力导致施工中断，以下损失承担方式正确的是：A.承包人人员伤亡由保险赔付B.施工设备损坏由承包人承担C.工程清理费由业主承担D.工期延误可顺延但不补偿费用10、某工程采用工程量清单计价，投标综合单价中材料单价上涨超过5%时应如何调整？A.不予调整B.超过部分按实调整C.全部材料单价按比例调整D.由承包人自行消化11、某工程采用工程量清单计价，关于人工消耗量的确定，应依据哪种定额？A.预算定额B.概算定额C.施工定额D.估算指标12、建筑安装工程费用中，下列哪项属于规费？A.环境保护费B.住房公积金C.二次搬运费D.临时设施费13、某工程挖土方工程量清单项目，其工程量计算规则应依据（）。A.实际开挖体积B.基础垫层底面积乘以挖土深度C.设计图示尺寸体积D.放坡后体积14、施工合同中，当工程变更导致综合单价调整时，调整幅度超过（）时，应由发包方确认。A.5%B.10%C.15%D.20%15、某材料采购合同中，材料损耗率的计算基数应为（）。A.实际用量B.图纸净用量C.材料消耗总量D.施工损耗量16、工程竣工结算审核时，若发现招标文件与投标文件存在实质性矛盾，应（）。A.以投标文件为准B.以招标文件为准C.重新签订合同D.双方协商解决17、下列费用中，属于工程建设其他费用的是（）。A.设备购置费B.勘察设计费C.建安工程费D.预备费18、某施工合同约定采用可调总价合同，适用的工程类型为（）。A.工期短、风险小B.工期长、风险大C.专业性强D.技术复杂19、工程量清单中，暂估价的性质属于（）。A.可竞争费用B.不可竞争费用C.暂列金额D.总承包服务费20、某工程因不可抗力导致工期延误，承包人应在事件结束后（）日内提交最终报告。A.7B.14C.21D.2821、工程计量的主要依据是（）。A.施工组织设计B.工程变更通知单C.施工图纸及合同条款D.竣工验收报告22、某工程采用定额计价，材料损耗率为5%，若净用量为100吨，则总消耗量为（）。A.105吨B.100吨C.95吨D.105.26吨23、施工图预算编制阶段的主要作用是（）。A.确定中标价B.控制设计概算C.作为施工结算依据D.核算工程成本24、工程变更导致合同价款调整的审批主体是（）。A.施工单位B.设计单位C.监理单位D.发包方25、竣工结算审核的核心内容是（）。A.材料采购发票B.工程量与合同条款符合性C.施工日志完整性D.安全文明施工费使用26、某项目实际成本超预算，若偏差率=（实际成本-预算成本）/预算成本，则该指标属于（）。A.绝对偏差B.相对偏差C.局部偏差D.累计偏差27、工程量清单中暂列金额的使用权限归（）。A.承包人B.监理工程师C.发包人D.设计单位28、下列属于分部分项工程费的是（）。A.脚手架搭拆费B.安全文明施工费C.人工费D.大型机械进出场费29、施工预算与施工图预算的差异在于（）。A.编制依据不同B.使用范围一致C.均面向业主D.均采用预算定额30、工程索赔成立的关键条件是（）。A.承包商提出书面申请B.存在实际损失和责任方过错C.监理口头承诺D.损失金额超过合同价10%二、多项选择题下列各题有多个正确答案，请选出所有正确选项（共15题）31、根据工程量清单计价规范，下列哪些费用属于综合单价的组成部分？A.人工费B.材料费C.规费D.利润E.机械费32、编制施工图预算时，若设计图纸标注的钢筋直径为HRB400E级12mm，但市场实际供应为14mm，应如何处理？A.按市场规格直接替换B.调整定额消耗量C.套用相近定额并换算D.重新测算损耗率E.联系设计单位确认变更33、以下哪些情形适用单价合同计价方式？A.工程量清单完整且准确B.施工图纸未完全确定C.地质条件复杂D.总价包干风险较大E.工期紧迫需立即开工34、某工程因业主原因导致停工5天，承包人可索赔的费用包含哪些？A.窝工人工费B.已到场材料损耗C.施工机械折旧费D.履约保函手续费E.预期利润损失35、工程变更导致分部分项工程量偏差超过15%，其综合单价调整原则是？A.仅调整超出部分工程量的单价B.重新组价并报业主审批C.执行原综合单价D.按投标下浮率调整E.参照类似项目单价协商确定36、施工成本控制过程中，材料费控制应重点关注哪些环节？A.采购价格比选B.运输损耗控制C.材料保管费核算D.设计优化E.限额领料执行37、竣工结算时，以下哪些文件可作为调整合同价款的依据？A.招标工程量清单B.施工合同补充协议C.设计变更图纸D.监理签证E.施工单位内部会议纪要38、某项目采用一般计税法，下列哪些费用需包含13%增值税？A.分部分项工程费B.措施项目费C.规费D.材料暂估价E.总承包服务费39、施工图预算编制时，若定额中无对应项目，应优先采取以下哪些方法处理？A.编制补充定额B.套用相近定额换算C.参考企业内部数据D.取消该项目E.按市场价直接计入40、投标报价时，关于暂列金额的处理应遵循哪些原则？A.不得修改招标人给定金额B.可按自主报价调整C.计入投标总价D.单独列项不可竞争E.需计算管理费和利润41、工程量清单计价中，下列哪些情况需采用综合单价计价？A.分部分项工程量清单项目B.措施项目清单中的脚手架工程C.暂估价材料结算D.计日工费用E.规费项目清单42、关于定额换算的适用条件，以下说法正确的有（）A.混凝土强度等级与定额不符时需换算B.施工机械型号变更必须调整定额C.定额中未包含特殊夜间施工增加费D.材料运输距离超定额规定可换算E.同一工程不同部位混凝土骨料粒径差异需调整43、工程变更导致价款调整时，以下处理方式正确的有（）A.已标价工程量清单中有适用项目的直接采用单价B.清单中无类似项目时由承包商自行确定单价C.因设计变更增加的措施费可按实际发生调整D.承包人报价浮动率需计入新增项目综合单价E.删减工作量超过20%时需调整剩余工作单价44、施工阶段成本控制的关键环节包括（）A.工程计量审核B.设计变更审批C.暂列金额全额使用D.材料价格波动监控E.进度款支付比例控制45、根据《招标投标法》，以下属于无效投标的情形有（）A.投标报价低于成本价B.联合体投标未提交共同投标协议C.投标文件未按招标文件密封D.项目经理资格低于招标要求E.投标截止后撤回投标文件三、判断题判断下列说法是否正确（共10题）46、工程量清单计价模式下，综合单价应包含一定范围内的风险费用。A.正确B.错误47、固定单价合同中，工程量变化超过15%时，综合单价必须调整。A.正确B.错误48、施工定额的编制对象是分项工程，而预算定额的编制对象是扩大分部分项工程。A.正确B.错误49、工程索赔事件发生后，承包人应在14天内提交索赔意向通知书。A.正确B.错误50、建设项目总投资由工程造价、建设期利息和流动资金组成。A.正确B.错误51、因设计变更导致工程量增加，承包人有权要求顺延工期和调整价款。A.正确B.错误52、施工图预算仅反映静态投资，不包含价差预备费。A.正确B.错误53、暂列金额由投标人自主使用，用于合同约定范围内的工程价款调整。A.正确B.错误54、工程结算时，安全文明施工费可按固定比例计取，无需实际凭证。A.正确B.错误55、材料暂估价在工程结算时，应按投标时的暂估单价计入综合单价。A.正确B.错误

参考答案及解析1.【参考答案】B【解析】企业管理费以人工费+材料费+机械费为计算基数。总费用=500×(15%+55%+10%)=400万元，管理费=400×8%=32万元。但根据GB50500-2013，部分项工程费应包含管理费，故正确计算为500×(1+8%)=540万元，差额40万元即为管理费。选项B正确。2.【参考答案】D【解析】其他项目费包含暂列金额、暂估价、计日工、总承包服务费四项。住房公积金属于规费范畴，与安全生产文明施工费、社会保险费并列。选项D符合题意。3.【参考答案】C【解析】《招标投标法实施条例》规定：有效期内招标人可书面要求延长，投标人有权拒绝并撤回投标文件，且拒绝的投标人仍保留原有效期内的权利。选项C正确，其他选项均不符合法规规定。4.【参考答案】C【解析】总价合同适用于工程量确定的项目（A错误）；单价合同由发包人承担工程量风险，承包人承担价的风险（B错误）；成本加酬金合同因风险分担合理，适用于紧急抢险（C正确）；固定单价合同除工程量偏差超15%外不调整单价（D错误）。5.【参考答案】D【解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2017-0201，非承包人原因停工的机械费补偿：自有设备按折旧费+人工费+燃料动力费计算；租赁设备按台班单价或租赁费计算。本题未明确设备归属，按通用标准选D。6.【参考答案】B【解析】暂估价中的材料单价在结算时应按发承包双方确认的市场价格替代暂估价调整（B正确）。专业工程暂估价应按招标人提供的金额填报，不得竞争性调整（C错误）。暂估价属于不可竞争费用，必须计入综合单价（A错误）。7.【参考答案】B【解析】根据《建设工程施工合同》，承包人有义务核查图纸，发现错误应及时提出。若承包人未尽审核义务导致损失，需承担相应责任。选项B正确，其他选项均不符合合同风险分担原则。8.【参考答案】C【解析】混凝土柱按体积（m³）计算，台阶按水平投影面积，散水按面积，楼梯按水平投影面积（不含栏板）。选项C符合《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）规定。9.【参考答案】C【解析】不可抗力导致的工程清理费由发包人承担（C正确），承包人施工设备损坏由承包人承担（B正确）；承包人人员伤亡属其自身责任，应由其投保的保险赔付（A正确）。工期延误可顺延且部分损失可索赔（D错误）。10.【参考答案】B【解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》第9.8.2条，承包人投标报价中的材料单价低于基准单价时，材料单价涨幅以基准单价为基础超过5%的部分予以调整。选项B正确，其他选项均不符合规范。11.【参考答案】C【解析】施工定额是施工企业组织生产和确定人工消耗量的基础，预算定额用于编制施工图预算，概算定额用于设计阶段概算，估算指标用于投资估算，故选C。12.【参考答案】B【解析】规费包括社会保险费、住房公积金和工程排污费，其余选项属于措施费，故选B。13.【参考答案】C【解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》，土方工程量以设计图示尺寸计算，不考虑放坡及工作面，故选C。14.【参考答案】B【解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》，综合单价调整超过10%时，需经发包方书面确认，故选B。15.【参考答案】B【解析】材料损耗率=损耗量/净用量×100%，净用量为设计图纸标注的理论用量，故选B。16.【参考答案】A【解析】根据《招标投标法》，投标文件的实质性响应内容优先于招标文件，故选A。17.【参考答案】B【解析】工程建设其他费用包括勘察设计费、建设单位管理费、土地使用费等，其余选项分别属于建安工程费和预备费，故选B。18.【参考答案】A【解析】可调总价合同适用于工期较短（一般1年以内）且风险可控的项目，故选A。19.【参考答案】B【解析】暂估价是招标人提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料或专业工程金额，属不可竞争费用，故选B。20.【参考答案】D【解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》，不可抗力结束后28日内需提交最终报告，故选D。21.【参考答案】C【解析】工程计量需严格依据施工图纸和合同约定的条款进行核算，施工组织设计和验收报告属于辅助文件，工程变更需通过正式通知单确认，但计量核心依据仍为图纸和合同。22.【参考答案】D【解析】总消耗量=净用量×（1+损耗率）=100×1.0526≈105.26吨，损耗率是对净用量的补充计算，需用乘法而非简单相加。23.【参考答案】D【解析】施工图预算用于核算工程成本，是施工单位内部成本控制的依据，中标价依据招标控制价确定，设计概算属于前期阶段文件，结算依据为竣工图纸及合同。24.【参考答案】D【解析】发包方是合同价款调整的最终审批主体，监理单位负责审核变更内容，但价款调整需发包方书面确认。25.【参考答案】B【解析】竣工结算审核重点核查工程量计算是否准确、变更签证是否合规及合同条款执行情况，材料发票和施工日志为辅助资料。26.【参考答案】B【解析】相对偏差以百分比形式反映偏离程度，绝对偏差为实际值之差，局部与累计偏差描述范围差异。27.【参考答案】C【解析】暂列金额为发包人预留资金，用于支付必然发生但暂时无法定价的项目，使用需发包人批准。28.【参考答案】C【解析】分部分项工程费包含人工费、材料费、机械费等直接成本，其他选项属于措施项目费。29.【参考答案】A【解析】施工预算基于施工定额，用于内部成本控制；施工图预算基于预算定额，用于投标报价或成本核算，二者编制依据和作用不同。30.【参考答案】B【解析】索赔成立需满足损失客观存在、非自身过错、符合合同约定的索赔条款，书面申请和监理确认为程序要求，非根本条件。31.【参考答案】ABDE【解析】综合单价包含人工费、材料费、机械费、管理费和利润，规费属于措施项目费，需单独列项。选项C错误，管理费未列出，但根据清单规范，管理费与利润共同构成间接费部分。32.【参考答案】BCE【解析】根据定额应用原则，材料规格不同时需调整定额消耗量或换算，涉及结构安全的钢筋规格变更必须经设计单位确认。选项A、D未考虑规范要求。33.【参考答案】BCD【解析】单价合同适用于工程量难以准确计算的项目，如地质复杂、图纸未确定等情况。总价合同适用于清单完整项目（A），E选项通常采用成本加酬金合同。34.【参考答案】ABC【解析】索赔费用包括实际发生的损失，如人工窝工、材料损耗、机械停滞费。D项属于融资成本，E项利润索赔需有明确合同约定且需证明因果关系。35.【参考答案】ADE【解析】根据清单计价规范，工程量偏差超15%时，应调整超出部分综合单价，可采用重新组价、下浮率调整或协商类似单价，原单价不可直接执行。36.【参考答案】ABCE【解析】材料费控制需从采购价格、运输、仓储到使用环节的限额管理，设计优化属于设计阶段的成本控制措施，非施工过程直接控制点。37.【参考答案】BCD【解析】结算依据包括合同文件、签证变更等有效凭证，E项无合同约束力，A项为投标依据，若存在合同约定的调价条款时才可调整。38.【参考答案】ABE【解析】税前造价（含分部分项、措施费、其他项目费）均需计取增值税，规费中的社会保险费等属不可税项目，暂估价在计税时需先扣除再计税。39.【参考答案】BC【解析】定额缺项时应优先参考相近定额换算或企业内部历史数据，编制补充定额需经造价管理机构批准，E项未体现定额约束力，D项属违规操作。40.【参考答案】ACD【解析】暂列金额属招标人预留资金，投标人应按招标工程量清单金额填报并计入总价，不得变动其属性，管理费利润不单独计提。41.【参考答案】ABCD【解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》，分部分项工程、措施项目（如脚手架）、暂估价材料及计日工均需采用综合单价。规费为不可竞争费用，按费率计取，不采用综合单价。42.【参考答案】ACDE【解析】定额换算需满足“量变”或“质变”条件：如强度等级、运输距离、骨料粒径变化或特殊费用未包含时。机械型号变更若不影响工效则无需调整定额。43.【参考答案】ACDE【解析】根据《施工合同示范文本》，新增项目单价需考虑报价浮动率，删减超限需调整剩余单价。无适用项目时需参照类似单价或协商确定，而非承包商单方决定。44.【参考答案】ABDE【解析】暂列金额需根据实际发生情况支付，并非全额使用。其他选项均为施工阶段控制造价的核心措施。45.【参考答案】ABD【解析】投标报价低于成本价（且未能合理说明）、联合体未提交协议、项目经理资格不满足要求均属无效投标。未密封文件通常拒收，但未明确属无效投标。46.【参考答案】A【解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013，综合单价需涵盖人工费、材料费、施工机具使用费、管理费、利润及风险费用，确保报价完整性。47.【参考答案】B【解析】规范规定，固定单价合同仅当工程量变化超过15%且影响分部分项工程费1%时，才可调整该部分工程单价，并非全部调整。48.【参考答案】B【解析】施工定额以工序为编制对象，预算定额以分项工程为对象，概算定额才是针对扩大分部分项工程，此为定额体系层级关系。49.【参考答案】B【解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2017-0201，索赔时效为28天，承包人需在此期限内发出索赔意向，逾期可能丧失索赔权利。50.【参考答案】B【解析】建设项目总投资包含工程造价、工程建设其他费用、预备费、建设期利息及流动资金，题干漏列其他费用和预备费，表述不全。51.【参考答案】A【解析】设计变更属于发包人责任，根据合同法及施工合同约定，承包人可申请工期顺延及价款调整，需在变更发生后及时办理签证手续。52.【参考答案】A【解析】施工图预算以编制期价格水平为基准，属于静态投资，而价差预备费需根据建设期价格波动计算，通常计入初步设计概算。53.【参考答案】B【解析】暂列金额由招标人暂定并掌握使用，用于施工中可能发生的变更、索赔等情况，投标人无权擅自使用，需经发包人审批。54.【参考答案】B【解析】根据《建筑安装工程费用项目组成》，安全文明施工费必须专款专用，结算时需提供实际支出凭证，不得简单按比例计取。55.【参考答案】B【解析】材料暂估价需在结算时按发承包双方确认的实际采购价格调整，原暂估价仅作为投标期的临时参考，不得直接计入最终结算单价。

2025四川九洲建筑工程有限责任公司招聘预算员拟录用人员笔试历年难易错考点试卷带答案解析（第2套）一、单项选择题下列各题只有一个正确答案，请选出最恰当的选项（共30题）1、在工程量清单计价中，综合单价的确定依据应优先参考以下哪项？A.企业定额B.预算定额C.《建设工程工程量清单计价规范》D.市场价2、某施工机械台班单价中包含折旧费、大修理费、经常修理费和人工费，但未包含燃料动力费，该机械单价属于哪种定额子目？A.施工定额B.预算定额C.概算定额D.费用定额3、根据《建筑工程建筑面积计算规范》，多层建筑内局部楼层的二层及以上部位，层高为2.1米的结构层，建筑面积应如何计算？A.不计算面积B.按全面积计算C.按1/2面积计算D.按结构底板水平投影面积计算4、在工程成本控制中，以下哪项原则强调通过动态调整实现目标成本？A.静态控制B.动态控制C.全过程控制D.全员参与5、某项目采用固定单价合同，施工期间材料价格上涨10%，合同约定风险幅度为5%。结算时超出风险幅度部分的费用应如何处理？A.由承包人承担B.由发包人承担C.按合同约定调整D.双方协商分摊6、工程变更导致某分项工程量增加20%，原综合单价为500元/m³。若招标控制价对应单价为520元/m³，且合同未约定变更调价规则，根据《建设工程工程量清单计价规范》，新综合单价应调整为：A.500元/m³B.510元/m³C.520元/m³D.530元/m³7、某土方工程采用定额计价模式，招标文件注明“土方运输运距按现场实际测量计算”。投标时投标人应如何处理该条款？A.直接采用定额运距报价B.按招标文件要求单独核算运距费用C.要求招标人澄清运距D.按企业施工经验估算运距8、工程造价信息管理中，下列哪项数据最能反映市场动态对造价的影响？A.历史工程造价指数B.人工单价C.工程造价指数D.材料采购价9、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人提交索赔报告后，发包人应在多少日内答复？逾期未答复的视为认可该报告？A.14日B.28日C.42日D.56日10、工程竣工结算审核时，以下哪项是预算员最应关注的重点？A.施工方案合理性B.工程量与综合单价的准确性C.施工机械使用效率D.安全文明施工费计取11、在工程量清单计价中，单位工程造价的组成应包含直接费、间接费、利润和以下哪项？A.规费与税金B.措施费C.其他项目费D.风险费12、某工程采用工程量清单招标，投标人在复核清单时发现工程量误差较大，正确的处理方式是：A.自行调整清单工程量B.要求招标人书面澄清C.按招标工程量投标D.向监管部门投诉13、以下费用中，属于建设工程其他费用的是：A.设备及工器具购置费B.企业管理费C.预备费D.联合试运转费14、根据《建设工程工程量清单计价规范》，工程量偏差超过以下哪个比例时，综合单价可进行调整？A.5%B.10%C.15%D.20%15、某分部分项工程人工费100万元，材料费200万元，机械费50万元，管理费率为5%，利润率为7%，以直接费为计算基数，则利润金额为：A.17.5万元B.24.5万元C.18.2万元D.25.9万元16、以下情形中，发包人可要求缩短工期的正确做法是：A.单方面通知压缩工期B.与承包人协商并支付赶工费C.自行调整施工组织设计D.扣除承包人误期赔偿费17、某工程合同价为1000万元，预付款为合同价的15%，主要材料占比30%，则预付款起扣点为：A.500万元B.600万元C.700万元D.800万元18、根据《建设工程造价咨询规范》，竣工结算审核文件不包括：A.工程签证单B.施工合同C.投标报价D.监理日志19、某建筑材料采购价为200元/吨，运杂费50元/吨，运输损耗率2%，采购保管费率1%，则该材料单价为：A.257.55元B.255.00元C.252.50元D.250.00元20、根据《四川省建设工程工程量清单计价定额》，混凝土模板工程量应按以下哪种方式计算：A.按模板接触面积计算B.按混凝土体积计算C.按建筑面积计算D.按构件展开面积计算21、某工程分部分项工程量清单项目中，以下哪项费用属于不可竞争性费用？A.人工费B.材料费C.机械费D.规费22、根据《建设工程工程量清单计价规范》，综合单价应包含以下哪项？A.管理费与利润B.营业税C.城市维护建设税D.教育费附加23、施工图预算编制的主要依据是？A.中标通知书B.施工合同C.设计图纸D.市场材料价格24、某项目实际成本超支，但进度提前，采用哪种方法可分析成本与进度偏差？A.因果分析法B.网络图法C.挣值分析法D.排列图法25、招标工程量清单中，暂估价适用于？A.措施项目费B.总承包服务费C.必须发生但暂时不能定价的材料D.零星工程费26、根据《建设工程施工合同》，因政策调整导致工程费用变化的风险应由谁承担？A.承包人B.发包人C.监理单位D.双方协商27、竣工结算审核时，以下哪项不是主要依据？A.施工合同B.竣工图纸C.中标人的投标文件D.监理日志28、某材料净用量为97kg，损耗量为3kg，则损耗率是？A.3%B.3.09%C.3.19%D.3.2%29、施工过程中因发包人原因导致工期延误，承包人提出的索赔应包括？A.额外增加的人工费B.预期利润C.材料涨价费D.违约金30、工程变更导致已标价工程量清单中无相同项目时，应优先采用哪种方式确定单价？A.承包人自主报价B.发包人指定单价C.参照类似项目D.市场价重新组价二、多项选择题下列各题有多个正确答案，请选出所有正确选项（共15题）31、在工程量清单计价中，以下哪些费用属于不可竞争性费用？A.安全文明施工费B.规费C.企业管理费D.税金32、工程竣工结算审核中，以下哪些文件是必要依据？A.施工合同B.竣工图纸C.投标报价D.施工日志33、编制施工预算时，以下哪些因素会影响人工消耗量？A.施工技术水平B.劳动组织效率C.材料供应及时性D.工人技能等级34、以下哪些情形可导致投标保证金不予退还？A.投标截止后撤回投标文件B.中标后拒绝签订合同C.提供虚假业绩证明D.报价高于招标控制价35、施工阶段成本控制的关键措施包括以下哪些？A.限额领料管理B.变更签证控制C.工期优化调整D.材料采购比价36、关于工程计量的依据，下列说法正确的是：A.施工图纸及设计文件B.工程变更记录C.施工组织设计D.业主口头指令E.工程验收资料37、下列属于工程量清单计价规范中综合单价组成内容的是：A.人工费B.材料费C.规费D.利润E.机械使用费38、工程造价构成中，建筑安装工程费包含：A.分部分项工程费B.措施项目费C.土地使用费D.其他项目费E.税金39、工程量清单编制应遵循的原则是：A.准确性B.完整性C.模糊性D.强制性E.灵活性40、下列合同类型中，适用于风险分担较均衡的项目的是：A.总价合同B.单价合同C.成本加酬金合同D.固定单价合同E.可调总价合同41、关于定额消耗量标准，以下说法正确的是：A.包含材料损耗量B.仅指人工工日数C.包含机械台班消耗D.不含非实体消耗E.包含周转材料摊销量42、工程变更导致价款调整时，应考虑的因素包括：A.变更工程量B.原报价水平C.承包商利润D.业主主观意愿E.市场材料价差43、以下属于索赔费用中可补偿内容的是：A.人工窝工损失B.材料涨价C.工期延误违约金D.施工机械停滞费E.管理费增加44、竣工结算时，以下可作为编制依据的是：A.竣工图纸B.工程变更记录C.投标报价D.施工日志E.工程验收报告45、工程造价争议解决的常见方式包括：A.协商谈判B.行政复议C.调解D.仲裁E.诉讼三、判断题判断下列说法是否正确（共10题）46、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），综合单价包含规费和税金。A.正确B.错误47、施工图预算编制时，若设计图纸标注的混凝土强度等级为C30，但实际施工中调整为C35，预算单价应按实际强度等级重新组价。A.正确B.错误48、工程变更导致工程量增减超过15%时，综合单价必须由发包方单方面重新确定。A.正确B.错误49、采用固定单价合同的项目，施工期间材料价格波动超过±5%时，超出部分应由发包人承担。A.正确B.错误50、工程结算时，暂列金额应根据实际发生金额调整，结余部分归承包人所有。A.正确B.错误51、投标报价时，安全文明施工费可以自行降低费率以提高竞争力。A.正确B.错误52、工程索赔中，因不可抗力导致的承包人施工机械损坏，其修复费用应由发包人承担。A.正确B.错误53、综合单价组价时，企业管理费和利润的计算基数应包括规费。A.正确B.错误54、招标工程量清单中暂估价的材料，中标后必须由发包人自行采购。A.正确B.错误55、投标文件中存在算术性错误时，评标委员会可直接修正后继续评标。A.正确B.错误

参考答案及解析1.【参考答案】C【解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），综合单价的确定应以规范中的要求为基准，企业定额或市场价作为补充参考。2.【参考答案】B【解析】预算定额中的机械台班单价通常包含基本费用（折旧、修理、人工等），燃料动力费需单独计算。施工定额包含完整成本，概算定额用于初步设计阶段。3.【参考答案】C【解析】规范规定，结构层高在2.1米及以上者应计算全面积，不足2.1米者计算1/2面积。题目中层高为2.1米，故按1/2计算。4.【参考答案】B【解析】动态控制原则要求根据工程进展和市场变化实时调整成本，区别于静态控制的固定目标管理，全过程控制覆盖各阶段，全员参与强调团队协作。5.【参考答案】C【解析】固定单价合同允许在约定风险幅度外调整单价。材料涨价超出5%的部分需按合同条款调整，通常由发包人承担，但具体以合同约定为准。6.【参考答案】C【解析】规范规定，当工程量偏差超过15%且投标单价与招标控制价偏差超15%时，应参照招标控制价调整。本题量增20%＞15%，且500与520偏差＜15%，故维持原价。7.【参考答案】B【解析】定额计价中，若招标文件对特定项目提出补充说明（如运距按实计算），投标人需依据该说明调整报价，不能直接套用定额默认值。8.【参考答案】C【解析】工程造价指数综合反映人工、材料、机械等价格波动趋势，是动态调整造价的重要依据。单一价格数据（如人工单价）无法全面体现市场变化。9.【参考答案】B【解析】合同第19.2条规定，发包人收到索赔报告后应在28日内审核并答复，逾期未答复视为认可索赔请求。10.【参考答案】B【解析】结算审核的核心是“量价审核”，需重点核查实际完成工程量与合同约定单价的匹配性，施工方案、机械效率等属于施工管理范畴，非结算审核重点。11.【参考答案】A【解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》，单位工程造价=直接费+间接费+利润+规费+税金。其中规费和税金为不可竞争费用，必须按国家或省级规定计取。措施费属于直接费的一部分，其他项目费属于分部分计价范畴，风险费通常已隐含在综合单价中。12.【参考答案】B【解析】根据招标投标法实施条例，投标人对招标文件（含工程量清单）有异议时，应在投标截止10日前提出书面异议。招标人需在收到异议后3日内作出答复。擅自修改或忽略误差均可能导致投标无效。13.【参考答案】D【解析】建设工程其他费用包括土地使用费、建设单位管理费、勘察设计费、研究试验费、联合试运转费等。设备购置费属于工程费用，预备费属于动态投资部分，企业管理费属于间接费。14.【参考答案】C【解析】规范规定：当工程量偏差超过±15%时，其增加部分的工程量或减少后剩余部分的工程量对应的综合单价可由承包人提出，发包人确认后调整。此条款旨在平衡双方风险。15.【参考答案】B【解析】直接费=100+200+50=350万元；利润=350×7%=24.5万元。管理费=350×5%=17.5万元，管理费与利润独立计算，不可混淆。16.【参考答案】B【解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》，发包人要求提前竣工需与承包人协商一致，并支付相应的赶工费用。单方面压缩工期属于违约行为，可能导致工期索赔。17.【参考答案】A【解析】预付款起扣点=合同价-预付款/主要材料占比=1000-1000×15%÷30%=1000-500=500万元。当累计扣回预付款至该节点时，开始抵扣工程款。18.【参考答案】D【解析】竣工结算审核依据包括招标文件、投标报价、施工合同、工程签证、设计变更、竣工图纸等。监理日志属于施工过程记录，不直接作为结算依据。19.【参考答案】A【解析】材料单价=（200+50）×（1+2%）×（1+1%）=250×1.02×1.01≈257.55元。运输损耗需计入原价，保管费基于含损耗的价格计算。20.【参考答案】D【解析】四川省定额规定：现浇混凝土模板工程量除另有说明外，均按混凝土与模板接触面的展开面积计算，单位为㎡。阶梯教室等特殊结构需按分层计算。21.【参考答案】D【解析】规费是政府和有关权力部门规定必须缴纳的费用，具有强制性，属于不可竞争性费用。其他选项均属于可竞争的市场价。22.【参考答案】A【解析】综合单价包括人工费、材料费、施工机具使用费、管理费和利润，税金（营业税、城建税、教育费附加）单独计算。23.【参考答案】C【解析】施工图预算是根据设计图纸、施工方案、预算定额及取费标准编制的，中标通知书和合同仅用于合同价确定。24.【参考答案】C【解析】挣值分析法通过BCWP、BCWS、ACWP三个参数分析成本与进度偏差，因果分析法用于质量问题归因。25.【参考答案】C【解析】暂估价是招标时暂不能准确定价的专业工程或材料，需纳入分部分项工程清单；措施费、总承包服务费按规范另行列项。26.【参考答案】B【解析】政策法规变化属于发包人风险范围，市场波动导致的材料价格变化一般由承包人承担。27.【参考答案】C【解析】结算依据包括合同、竣工图、变更签证、计价文件等，投标文件主要用于评标阶段，不直接作为结算依据。28.【参考答案】B【解析】损耗率=损耗量/净用量×100%=3/97×100%≈3.09%。注意计算基数为净用量而非总用量。29.【参考答案】A【解析】工期延误索赔通常包括人工窝工、材料涨价、管理费增加，预期利润需根据合同约定，违约金属于反索赔范畴。30.【参考答案】C【解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》，变更无相同项目时，优先参照相似项目综合单价协商调整。31.【参考答案】ABD【解析】不可竞争性费用包括安全文明施工费、规费和税金，这些费用由国家或行业强制规定，投标时不得调整。企业管理费属于可竞争费用，投标方可根据自身管理水平自主报价。

2.【题干】施工图预算编制时，以下哪些情况需调整定额单价？

【选项】A.设计材料规格与定额不符B.施工工艺发生变更C.市场价格波动D.工程量计算误差

【参考答案】AB

【解析】定额单价调整仅针对材料规格或施工工艺与定额不一致的情况。市场价格波动需通过价差调整系数处理，工程量误差则直接修正工程量。32.【参考答案】ABC【解析】竣工结算需依据施工合同、竣工图纸、招投标文件、变更签证等资料。施工日志主要用于过程管理，非结算直接依据。

4.【题干】根据《建设工程工程量清单计价规范》，以下哪些风险应由招标人承担？

【选项】A.工程量偏差B.材料价格波动C.项目特征描述不符D.工程变更

【参考答案】ACD

【解析】招标人需对工程量准确性、项目特征描述和工程变更负责。材料价格波动风险通常在合同中约定分担方式。33.【参考答案】ABD【解析】人工消耗量受施工工艺、劳动组织和工人技能影响。材料供应及时性影响工期而非人工消耗。

6.【题干】工程签证的常见争议点包括以下哪些？

【选项】A.签证权限不明确B.签证内容与合同重复C.隐蔽工程记录缺失D.签证审批流程简化

【参考答案】ABC

【解析】签证争议多因权限不清、内容重复或证据不足（如隐蔽工程记录缺失）。简化流程可能提高效率，但未必导致争议。34.【参考答案】ABC【解析】根据《招标投标法》，ABC情形均属违约或违规行为。报