大理石工程劳务承包协议书

甲方（发包方）：

法定代表人：

地址：

联系方式：乙方（承包方）：

法定代表人：

地址：

联系方式：鉴于：

1.甲方拥有大理石工程相关项目，需要专业劳务进行施工作业。

2.乙方具备从事大理石工程劳务承包的资质和能力，愿意按照甲方要求承包该工程的劳务作业。双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，就大理石工程劳务承包事宜达成如下协议：一、工程概况1.工程名称本工程名称为[具体工程名称]，该名称具有唯一性和明确指向，用于准确标识本协议所涉及的工程。2.工程地点工程地点位于[详细地址]，此地址决定了工程的实际施工位置，对工程的运输、施工条件等方面有重要影响。3.工程规模本工程涉及的大理石施工面积约为[X]平方米，具体面积以实际施工测量为准。该规模描述明确了工程的大致范围，为后续的劳务安排、材料供应等提供了基础依据。二、承包范围1.劳务作业内容乙方负责大理石的安装施工，包括但不限于基层处理、大理石板材的搬运、切割、拼接、安装、固定以及安装过程中的临时支撑设置等。基层处理是确保大理石安装牢固和平整的基础工作，需按照相关标准进行清理、找平。大理石板材的搬运要注意避免碰撞损坏，切割和拼接需保证尺寸精确、线条流畅。安装过程中要严格控制水平度和垂直度，确保整体美观。乙方还需负责施工过程中的质量自检，按照施工规范和质量标准对每一道工序进行检查，及时发现和纠正质量问题。同时，负责施工现场的安全管理，设置必要的安全警示标志，对施工人员进行安全教育，确保施工过程中不发生安全事故。2.不包含内容甲供材料的采购运输由甲方负责，乙方只负责接收到场材料后的保管和使用。但乙方应在施工前合理预估材料用量，向甲方提供准确的材料需求计划，避免材料浪费或供应不足。涉及设计变更的部分，若变更超出原设计范围，需甲方另行委托有资质的设计单位进行设计，产生的设计费用由甲方承担。乙方仅按照变更后的设计要求进行施工。三、承包方式1.劳务分包形式本工程采用纯劳务分包形式，即乙方仅提供劳务人员和必要的小型施工工具及辅材，不负责大理石主材的采购。这种方式明确了双方的责任和义务，有利于成本控制和工程管理。2.费用内涵乙方的劳务费用包含了劳务人员的工资、奖金、福利、社保费用、小型工具和辅材费用、管理费、利润以及乙方应缴纳的各项税费等。无论市场价格如何波动，乙方均应按照本协议约定的价格和方式收取费用，不再向甲方主张其他额外费用。四、合同工期1.开工与竣工日期本工程定于[具体开工日期]开工，至[具体竣工日期]竣工，总工期为[X]日历天。开工日期以甲方发出的开工通知为准，乙方应在接到开工通知后的[X]天内组织足够的劳务人员和施工设备进场施工。2.工期延误如因不可抗力因素（如自然灾害、战争、政府禁令等）导致工期延误，工期相应顺延，双方互不承担违约责任。但乙方应在不可抗力事件发生后的[X]小时内通知甲方，并在事件结束后的[X]天内提供相关证明文件。若因甲方原因（如未按时提供施工图纸、甲供材料供应不及时、设计变更等）导致工期延误，乙方有权要求工期顺延，并由甲方承担因此给乙方造成的窝工、停工等损失。乙方应在甲方原因导致工期延误的情况发生后的[X]天内，向甲方提出书面索赔申请，甲方应在收到申请后的[X]天内进行审核并给予答复。若因乙方自身原因（如劳务人员不足、施工组织混乱、施工质量问题返工等）导致工期延误，乙方应承担违约责任，每延误一天，按照合同总金额的[X]%向甲方支付违约金。如延误工期超过[X]天，甲方有权解除本合同，乙方应承担由此给甲方造成的全部损失，包括但不限于重新选择承包方的费用、工期延误导致的其他损失等。五、质量标准1.适用规范与标准本工程的质量应符合国家现行的《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210以及相关的行业标准和施工规范。同时，应满足甲方提供的设计图纸和技术要求。若设计图纸和技术要求与国家规范和标准不一致，以更严格的标准为准。2.质量保证措施乙方应建立健全质量管理体系，配备专职质量管理人员，对施工全过程进行质量监督和控制。施工人员应具备相应的专业技能和资质，严格按照施工工艺和操作规程进行施工。乙方应按照规定对原材料、构配件进行检验和试验，确保使用的材料符合质量要求。对于甲供材料，乙方在接收时应进行严格的验收，如发现材料质量问题，应及时通知甲方并做好记录。3.质量检验与验收乙方在每道工序完成后，应进行自检，自检合格后报甲方进行验收。甲方应在收到乙方验收通知后的[X]小时内进行验收，如超过[X]小时未进行验收，视为验收合格。分项工程完工后，乙方应向甲方提交分项工程质量验收报告，甲方应组织相关人员在[X]天内进行验收。分部工程完工后，验收程序按照相关规定执行。工程整体竣工后，乙方应在规定时间内提交竣工报告和完整的竣工资料，甲方应在收到报告后的[X]天内组织竣工验收。如验收不合格，乙方应在甲方规定的时间内进行整改，直至验收合格为止。整改费用由乙方承担。六、合同价款与支付方式1.合同价款计算本工程劳务承包合同总价款为人民币[X]元（大写：[大写金额]）。该价款按照双方约定的单价和实际完成的工程量进行计算。单价为[具体单价]元/平方米，工程量以实际施工完成并经甲方验收合格的面积为准。在施工过程中，如遇设计变更或其他原因导致工程量增减，合同价款相应调整。调整方法为：增减工程量对应的价款=增减工程量×约定单价。2.支付方式甲方按照工程进度向乙方支付劳务费用。具体支付节点如下：

（1）工程开工后，甲方在乙方劳务人员和施工设备进场后的[X]天内，支付合同总价款的[X]%作为预付款，该预付款用于乙方购买小型工具和辅材以及支付劳务人员的前期费用。

（2）当工程完成至[X]%时，甲方在收到乙方提交的进度款申请后的[X]天内，支付至合同总价款的[X]%。乙方提交的进度款申请应包括已完成工程量的详细清单和计算依据。

（3）工程全部完工并经甲方初步验收合格后，甲方在收到乙方提交的竣工结算报告和完整的结算资料后的[X]天内，支付至合同总价款的[X]%。甲方应在规定时间内对结算报告进行审核，如有异议，应在审核期限内与乙方协商解决。

（4）剩余合同总价款的[X]%作为质量保证金，在工程竣工验收合格满[X]年后，如未发现质量问题，甲方在[X]天内无息支付给乙方。若在质保期内出现质量问题，乙方应负责免费维修，如乙方未及时维修，甲方有权自行维修或委托第三方维修，费用从质量保证金中扣除。3.发票要求乙方应按照甲方要求提供合法有效的增值税发票，发票类型为[具体发票类型]。发票上的信息应准确无误，与合同内容和实际支付情况相符。如因乙方提供的发票不符合要求导致甲方无法抵扣税款或产生其他税务风险，乙方应承担相应的责任和费用。七、双方权利与义务1.甲方权利与义务（1）权利甲方有权对乙方的施工进度、质量、安全等进行监督检查，如发现问题有权要求乙方限期整改。对乙方不合格的施工部分，甲方有权要求乙方返工，直至达到质量标准为止。甲方有权对乙方的劳务人员进行管理，要求乙方撤换不称职或违反甲方施工现场管理规定的劳务人员。（2）义务甲方应按照合同约定的时间和方式向乙方支付劳务费用，确保乙方的资金周转。甲方应在开工前向乙方提供施工图纸、技术要求和相关资料，为乙方施工提供必要的条件。甲方应协调与其他施工单位的关系，为乙方创造良好的施工环境，避免因其他单位的原因影响乙方的施工进度。2.乙方权利与义务（1）权利乙方有权按照合同约定的时间和方式收取劳务费用，如甲方未按时支付，乙方有权要求甲方支付逾期利息。逾期利息按照中国人民银行同期贷款利率计算。乙方有权根据施工需要，要求甲方提供必要的协助和配合，如提供施工场地、解决施工用水用电等问题。（2）义务乙方应按照合同约定的工期、质量标准和施工规范完成劳务作业，确保工程顺利交付。乙方应服从甲方的管理和指挥，遵守甲方施工现场的各项规章制度，不得擅自停工、窝工。乙方应保证劳务人员的合法性和稳定性，为劳务人员购买必要的社会保险和意外伤害保险，承担相应的费用。乙方应妥善保管和使用甲供材料，节约材料，避免浪费。如因乙方原因造成材料损失，乙方应按照材料实际价值进行赔偿。八、安全责任1.安全管理责任乙方应建立健全安全生产管理制度，配备专职安全管理人员，对施工现场进行日常安全检查和监督。乙方应制定安全操作规程，对劳务人员进行安全生产教育和培训，提高劳务人员的安全意识和自我保护能力。乙方应对施工现场的安全负责，设置必要的安全防护设施和警示标志，确保施工人员和周边环境的安全。2.事故处理如发生安全事故，乙方应立即采取措施进行救援，保护好事故现场，并在[X]小时内通知甲方。乙方应按照相关规定对事故进行调查和处理，并承担相应的责任和费用。若因甲方原因导致安全事故发生，甲方应承担相应的责任和费用。但乙方应积极配合甲方进行事故处理，减少事故损失。九、违约责任1.甲方违约责任若甲方未按照合同约定的时间和金额支付劳务费用，每逾期一天，按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。如逾期超过[X]天，乙方有权暂停施工，直至甲方支付应付款项及违约金。由此给乙方造成的损失，甲方应承担赔偿责任。若甲方提供的施工图纸、技术要求或甲供材料存在错误或缺陷，导致乙方停工、返工或增加费用，甲方应承担相应的费用，并赔偿乙方因此遭受的损失。2.乙方违约责任若乙方未按照合同约定的工期完成劳务作业，每延误一天，按照合同总金额的[X]%向甲方支付违约金。如延误工期超过[X]天，甲方有权解除本合同，乙方应承担由此给甲方造成的全部损失。若乙方施工质量不符合合同约定的标准，乙方应负责无偿返工，直至达到质量标准为止。如因质量问题给甲方造成损失，乙方应承担赔偿责任。若乙方违反本协议的其他约定，给甲方造成损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。十、合同变更与解除1.合同变更经双方协商一致，可以对本合同的内容进行变更。变更合同应签订书面协议，作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。若因不可抗力、国家政策调整等原因导致合同无法履行或部分无法履行，双方应协商解决合同变更事宜。2.合同解除若乙方严重违约，如工期延误超过[X]天、施工质量严重不符合标准且拒不整改等，甲方有权单方面解除本合同，并要求乙方承担违约责任和赔偿损失。若甲方未按照合同约定支付劳务费用，经乙方催告后仍未支付，且逾期超过[X]天，乙方有权单方面解除本合同，并要求甲方支付已完成工程的费用及违约金，赔偿乙方因此遭受的损失。合同解除后，双方应按照合同约定进行结算，乙方应在规定时间内撤离施工现场，将施工场地和相关资料移交给甲方。十一、争议解决1.协商解决双方在履行本合同过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决。协商应在争议发生后的[X]天内进行，双方应积极配合，寻求解决方案。2.诉讼解决若协商不成，任何一方均有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应遵守法律法规和法院的各项规定，积极提供证据，配合法院的审理工作。十二、其他条款1.保密条款双方应对在本合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密等予以保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露。保密期限为自本合同签订之日起[X]年。2.不可抗力条款因不可抗力因素导致本合同无法履行或部分无法履行的，双方互不承担违约责任。但双方应在不可抗力事件发生后的[X]小时内通知对方，并在事件结束后的[X]天内提供相关证明文件。双方应根据不可抗力事件的影响程度，协商决定