游戏联运合作协议（2025运营商）

游戏联运合作协议（2025运营商）甲方（开发商/发行商）：[开发商/发行商全称]法定代表人/授权代表：[姓名]注册地址：[地址]统一社会信用代码/营业执照号码：[号码]乙方（运营商）：[运营商全称]法定代表人/授权代表：[姓名]注册地址：[地址]统一社会信用代码/营业执照号码：[号码]鉴于：1.甲方是游戏产品《[游戏名称]》（以下简称“游戏”）的合法知识产权所有者或独家发行权拥有者，并拥有在中国大陆地区运营该游戏的权利。2.乙方具备在中国大陆地区进行游戏运营的资质、经验、市场渠道和用户基础。3.甲乙双方愿意本着平等互利、诚实信用的原则，就合作运营游戏《[游戏名称]》事宜达成以下协议：第一条合作游戏与范围1.1合作游戏：甲方授权乙方在中国大陆地区（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）范围内，对游戏《[游戏名称]》（版本号：[版本号，如适用]）进行联合运营。1.2合作区域：本协议项下的合作区域为中华人民共和国大陆地区。1.3合作期限：本协议有效期为自[起始日期年月日]起至[终止日期年月日]止。期满前[时间期限，如三个月]，如双方无书面异议，本协议自动续展[续期时间，如一年]，续展次数不限/续展次数限定[次数]次。第二条运营职责与义务（乙方）2.1乙方负责在合作区域内，根据甲方提供的游戏版本和运营指导，完成游戏的上线、发布、版本更新、服务器运维、技术支持及故障排除等工作，确保游戏稳定运行。2.2乙方负责执行双方共同制定的市场推广计划，包括但不限于应用商店推广、社交媒体宣传、社区运营、渠道合作、线上线下活动策划与执行、用户激励方案制定与实施等，以提升游戏的下载量、活跃度、用户留存率和品牌影响力。2.3乙方负责建立并维护覆盖合作区域的用户服务体系，提供及时有效的用户咨询、投诉处理和技术支持服务，收集用户反馈，并向甲方定期汇报。2.4乙方负责收集、整理并初步分析游戏运营数据（包括但不限于新增用户、活跃用户、留存率、付费用户、付费金额、渠道来源、用户行为等），按照甲方要求的格式和周期，向甲方提供详尽的运营数据报表。2.5乙方应遵守中国所有适用的法律法规，包括但不限于《网络游戏管理暂行办法》、《未成年人保护法》、《个人信息保护法》、《广告法》等，建立健全内容审核和风险管理机制，及时处理违规内容和安全事件，并配合甲方的合规要求。2.6乙方应根据本协议约定，按时、足额向甲方支付应分享的游戏收入。2.7乙方承诺投入必要的资源用于游戏的日常运营和推广，具体投入计划由双方另行协商确定。第三条开发商/发行商职责与义务（甲方）3.1甲方负责向乙方提供符合国家相关规定的游戏《[游戏名称]》最终发布版本的游戏客户端、更新包及完整的技术文档和操作手册。3.2甲方负责提供游戏核心功能的技术支持，协助乙方解决在运营过程中遇到的与游戏客户端核心程序相关的问题。3.3甲方负责根据游戏运营情况和市场需求，进行游戏内容的迭代开发与版本更新，并按照约定流程和时间节点，配合乙方完成版本更新部署。3.4甲方保证其拥有或有权使用游戏《[游戏名称]》在中国大陆地区运营所需的全部知识产权，并承担因知识产权瑕疵导致的一切法律责任和经济损失。3.5甲方负责处理游戏上线、运营相关的政府审批事宜，并协助乙方进行必要的沟通与协调。3.6甲方负责按照本协议约定的方式、周期和计算规则，向乙方结算并支付应分享的游戏收入。3.7甲方有权定期或不定期对乙方的运营活动进行监督和检查，乙方应予以配合。甲方应向乙方提供明确的收入数据报表作为结算依据。第四条收益定义与结算4.1本协议项下的游戏收入（以下简称“合作收入”）是指游戏《[游戏名称]》在合作区域内，通过所有渠道产生的用户直接付费金额，具体包括但不限于虚拟货币充值、购买游戏内道具、服务、订阅、皮肤、特权等产生的收入。不包括游戏内广告收入、第三方支付平台服务费、退款金额等（具体排除项由双方另行书面约定）。4.2收益结算周期为每月。自每个自然月结束后[天数，如7]个工作日内，甲方应根据乙方提供的、经甲方审核确认（或双方约定其他方式确认）的合作收入报表，计算乙方应得的分成金额。4.3收益结算方式：甲方通过银行转账方式将乙方应得的分成金额支付至乙方指定的以下银行账户。乙方应在收到款项后[天数，如5]个工作日内确认收款。4.4甲方收取的款项中，需代扣代缴的税费由[甲方/乙方]承担。双方各自承担的税费具体由谁承担，或如何分摊，由双方另行书面明确。4.5乙方应向甲方提供用于结算的收款账户信息，并保证信息的真实性、准确性和完整性。如需变更，应至少提前[天数，如10]日书面通知甲方。第五条知识产权5.1除本协议另有约定外，游戏《[游戏名称]》的所有知识产权（包括但不限于软件著作权、著作权、商标权、专利权、商业秘密等）均归甲方所有。5.2乙方在合作期间，仅为履行本协议之目的，获得在合作区域内运营游戏《[游戏名称]》的有限授权。该授权为不可转让、非独占、非永久性的。5.3乙方不得对游戏《[游戏名称]》进行任何修改、反向工程、解密或创作衍生作品，不得将游戏用于本协议约定范围之外的目的。5.4协议终止后，乙方应立即停止一切与游戏《[游戏名称]》相关的运营活动，并按甲方要求返还或销毁所有包含游戏代码、资料或知识产权印记的文件、资料及复制物（除非双方另有约定）。第六条保密义务6.1甲乙双方对于因签署和履行本协议而获悉的对方的商业秘密（包括但不限于技术信息、运营数据、财务数据、用户资料、营销策略、合同条款等）均负有保密义务。6.2未经对方书面同意，任何一方不得向任何第三方泄露该商业秘密，但法律法规另有规定或监管机构要求的除外。泄露方应承担由此给对方造成的一切损失。6.3本保密义务不因本协议的终止而失效，持续有效期限为本协议终止后[年数，如三]年。第七条违约责任7.1若任何一方违反本协议约定，应承担违约责任，赔偿由此给对方造成的一切直接经济损失。7.2若乙方未按本协议约定按时支付应分享的游戏收入，每逾期一日，应按逾期支付金额的[比例，如万分之五]向甲方支付违约金。逾期超过[天数，如30]日，甲方有权暂停合作，并要求乙方一次性付清所有应付未付金额。逾期超过[天数，如60]日，甲方有权单方面解除本协议。7.3若甲方未能按时向乙方支付应分享的游戏收入，每逾期一日，应按逾期支付金额的[比例，如万分之五]向乙方支付违约金。逾期超过[天数，如30]日，乙方有权暂停接受甲方提供的游戏版本或配合其更新，并要求甲方一次性付清所有应付未付金额。逾期超过[天数，如60]日，乙方有权单方面解除本协议。7.4若因乙方原因导致游戏内容违反国家法律法规或造成不良社会影响，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方因此遭受的所有损失。7.5若因甲方原因导致游戏版本存在严重技术缺陷或内容问题，影响乙方正常运营，甲方应负责及时修复或提供解决方案，并承担由此给乙方造成的损失。7.6任何一方违反知识产权保密义务，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。第八条不可抗力8.1“不可抗力”是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于地震、台风、洪水、火灾、战争、罢工、政府行为、法律政策变化、疫情等。8.2遭遇不可抗力的一方应在不可抗力发生后[天数，如5]日内书面通知对方，并提供相关证明文件。双方应根据不可抗力的影响，协商决定是否延期履行、部分履行或解除本协议。8.3因不可抗力导致的履行延迟或不能履行，受影响方不承担违约责任，但应及时采取措施减少损失。第九条合同的变更、解除和终止9.1对本协议的任何修改或补充，均须经双方协商一致，并签署书面文件后方能生效。9.2除本协议另有约定外，任何一方单方面解除本协议，应提前[天数，如30]日书面通知对方，并承担相应的违约责任。9.3发生以下情况之一，守约方有权书面通知违约方解除本协议：(a)一方严重违反本协议约定，经守约方书面催告后[天数，如15]日内仍未纠正的；(b)一方进入破产、清算程序的；(c)一方提供虚假信息或隐瞒重要事实，导致本协议目的无法实现的。9.4本协议在下列任一情况下终止：(a)本协议期限届满，双方未续签的；(b)双方协商一致同意终止的；(c)因一方违约，守约方依据本协议解除的；(d)法律法规规定或政府主管部门强制要求终止的。9.5协议终止或解除后，双方应在[天数，如30]日内完成以下工作：(a)结清所有未付款项；(b)乙方停止游戏运营活动，并按照甲方要求处理用户数据和游戏相关资料；(c)双方确认已履行完毕的义务和尚未履行完毕的义务；(d)保密条款、争议解决条款等持续性条款仍然有效。第十条通知与送达10.1本协议项下的所有通知、请求、文件等均应以书面形式（包括但不限于专人递送、挂号信、电子邮件）发送至本协议首页载明的地址或邮箱。10.2任何一方变更联系方式，应提前[天数，如10]日书面通知对方。否则，向原地址或邮箱发送的通知视为有效送达。10.3通知在以下时间视为送达：(a)专人递送，发件当日或次日；(b)挂号信，寄出后[天数，如3]日；(c)电子邮件，发送当日。第十一条法律适用与争议解决11.1本协议的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。11.2因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权将争议提交[选择以下之一：A.甲方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决/B.[指定仲裁委员会名称]按照其届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局