建设工程合同管理考试试卷及答案

建设工程协议管理考试试卷及答案

-5-20【大中小】【打印】

一、单项选择题（共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）

1.下列有关代理的论述，（）是不对口勺日勺。

A.无权代理行为的后果由被代理人决定与否有效

B.无权代理在被代理人追认前相对人可以撤销

C无权代理的法律后果由被代理人承担

D.代理人只能在代理权限内实行代理行为

2.某单位与某设计院就购置该设计院设计专利签定了协议，此协议法律关系的客体是

（）。

A.物

B.行为

C.智力成果

D.活动

3.协议担保方式中，既可以用当事人自己的财产又可以用第三人的财产作担保的方式是

()。

A.保证

B.定金

C.留置

D.质押

4.根据有关建筑工程一切险的J规定，下列描述中对的J的是()。

A.保险疝象包括各类工业与民用建筑工程，而不包括公共工程

B.投保人和被保险人是保险协议的当事人

C.发包人未通过竣工验收即提前使用部分工程，保险企业不再对该部分工程承担保险

义务

D.保险协议的有效期至工程保修期满为止

5.根据《担保法》H勺规定，当采用保证方式进行担保时，（）。

A.债务人与债权人是保证协议的当事人，债务人向债权人保证，当债务人不履行债务时

由保证人承担责任。

B.债务人与债权人是保证协议的当事人，明保证证人，保证人向债务人保证，当债务人

不履行债务时;由保证人承担责任。

C.保证人与债务人是保证协议的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证

人承担责任

D.保证人与债权人是保证协议的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证

人承担责任

6.根据《协议法》的规定，执行政府定价或政府指导价的协议，协议当事人一方逾期接

受货品时，遇价格上涨，应（）。

A.按原价格执行

B.按新价格执行

C.按原价和新价的平均价执行

D.按市场价执行

7.工程竣工1年后，房地产开发商尚欠施工企业一笔工程款，并以资金紧张为由拒不付

款。同步，购房者也拖欠房地产开发商的购房款，且已到该支付的时间。此时，施工企业应

()。

A.以自己［I勺名义向人民法院主张该购房款

B.以房地产开发商名义向人民法院主张该购房款

C.以自己H勺名义直接向购房者主张该购房款

D.以房地产开发商名义直接向购房者主张该购房款

8.施工协议中的承包人到材料供应商处去购置水泥，由于水泥标号不清晰而将425号H勺

水泥当作525号水泥购入。该买卖协议没有仲裁条款，发现问题后，承包人应()，

A.向人民法院起诉，规定确认该协议无效

B.向人民法院起诉，规定撤销该协议

C.向仲裁机构申请仲裁，规定确认该协议无效

D.向仲裁机构申请仲裁，规定撤销该协议

9.《协议法》中规定内协议履行抗辩权，是指协议履行过程中当事人任何一方因对方的

违约而（）的行为。

A.解除协议

B.变更协议

C.转让协议

D.中断履行协议义务

10.《协议法》规定，要约撤销的条件是，撤俏要约时告知应当在（）抵达受要约人。

A要约抵达对方之前

B.受要约人发出承诺之后

C.受要约人发出承诺之前

D.承诺抵达对方之前

11.根据《协议法｝的I规定，既具有对协议未违约方予以赔偿，又具有对违约方实行制裁

双重性质的是（）。

A.罚金

B.赔偿金

C.利息

D.违约金

12.《协议法》中规定口勺缔约过错责任是指（）。

A签订I办议步，由于本方对协议风险估计局限性，履行过程中受到的损失应由自己负责

B.委狂代理人签订协议，由于条款约定小明确导致的损失，应由委托人承担

C.由于本方授权签订协议代表的失误而受到U勺损失，追究代表人缔约U勺过错责任

D.因签订协议步对方提供虚假状况而使本方受到损失，规定对方承担赔偿责任

13.根据《协议法》的规定，出现（）签订U勺协议步，当事人可以向仲裁机构祈求撤销

协议。

A.违反法律法规规定

B.当事人恶意串通损害第一:人利益

C以合法形式掩盖非法目的

D.对方当事人采用欺诈手段

14.设计人交付设计文献完毕协议约定的设计任务后，发包人从项目预期效益考虑规定

增长部分专业工程的设计内容。由于设计人当时承接的设计任务较多，在发包人规定的时间

内无力完毕变更增长口勺工作，故发包人征得设计人同意后，将此部分的设计任务委托给另一

设计单位完毕。变更设计完毕并经监理工程师审核后发给承包人施工，但因设计原因出现质

量事故，则事故II勺责任应由（）。

A.设计人承担

B.承接变更的设计人承担

C.设计人与承接变更的设计人共同承担

D.承接变更的设计人与监理工程师共同承担

15.投标人在投标过程中出现（）时，招标人可以没收投标保证金。

A投标文献的密封不符合招标文献的规定

B.投标文献中附有招标人不能接受日勺条件

C.购置招标文献后不递交投标文献

D.拒绝签字确认评标委员会对投标书中错误的修正

16.在投标文献的报价单中，假如出现总价金额和分项单价与工程量乘积之和H勺金额不

一致时，应当（）。

A.以总价金额为准，由评标委员会直接修正即可

B.以总价金额为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人户以签字确认

C.以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会直接修正即可

D.以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人了，

以签字确认

17.施工招标阶段，招标人发给投标人的下列书面文献中，不构成对招标人和投标人有

约束力的招标文献构成部分的是()。

A.投标须知

B.资格预审表

C.协议专用条款

D.对投标人书面有质疑的解答

18.某项目招标，经评标委员会评审认为所有投标都不符合招标文献的规定，这时应当

()O

A.与相对靠近规定的投标人协商，改为议标确定中标人

B.改为直接发包

C.用原招标文献重新招标

D.修改招标文献后重新招标

19.在建设项H各类招标中，不规定投标人根据给定工作量报价的是（）招标。

A.施工

B.设备采购

C.设计

D.材料采购

20.某招标项目采用评标价法进行评标，有四家单位投标有效，其中（）口勺投标书为最

优投标书。

A投标报价1000万元，评标价950万元

B.投标报价1050万元，评标价940万元

C.投标报价980万元，评标价970万元

D.投标报价950万元，评标价960万元

21.招标的资格预审须知中规定，采用限制合格者数量为六家的方式。当排名第六的投标

人放弃投标时，应当（）。

A仅容许排名前五名的投标人参与投标

B.变化预审合格原则，只设合格分，不限制合格者数量

C由排名第七的递补，维持六家投标人

D.重新进行资格预审

22.某工程监理酬金总额45万元，监理单位已经缴纳口勺税金为3万元，在协议履行过程

中因监理单位日勺责任给业主导致经济损失6（）万元。根据委托监理协议示范文本，监理单位

应承担的赔偿金额为（）万元。

A.45

B.57

C.42

D.60

23.勘察协议约定采用定金作为协议担保方式。当事人双方已在协议上签字盖章但发包

人尚未支付定金时，该协议处在（）状态。

A.成立但不生效

B.既不成立也不生效

C.承诺生效但协议不成立

D.生效但不成立

24.正常监理酬金中不属于直接成本日勺费用是（）。

A.外部协作费

B监理期间使用与监理工作有关的检测仪器摊销费

C.经营业务费

D.监理辅助人员奖金

25.根据委托监理协议示范文本，当委托人严重拖欠监理酬金而又未提出任何书面解释

时，监理人可（）。

A发出终止协议告知，告知发出14天后协议即行终止

B.发出终止协议告知，告知发出14天内未得到答复，可深入发出终止协议告知，第二个

告知抵达即行终止

C.发出终止协议告知，告知发出14内未得到答复，可在第一种告知发出35日内终止

D.发出终止协议告知.告知发出14内未得到答更，可深入发出终止协议告知，第二个告

知发出42日仍未得到答复可终止协议

26.根据委托监理协议示范文本，监理协议的有效期是从监理协议双方签字之日起，到

()止。

A.完毕监理协议约定的监理工作之日

B.监理协议规定的到期口

C.被监理的工程竣工移交后收到监理尾款之日

D.完毕正常工作和附加工作之口

27.设计协议示范文本规定，设计协议在正常履行FI勺状况下，()，设计人为协议项目的

服务结束，协议终止。

A.按设计协议规定，完毕设计井提交所有图纸

B.按设计协议规定，提交最终一部分图纸，发包人结清所有设计费

C.工程施工完毕竣工验收工作

D.工程通过保修期检查

28.设计协议示范文本规定，方案设计文献的设计深度应能满足（）的需要。

A.控制概算

B.编制招标文献

C.施工图设计

D.非原则设备制作

29.根据设计协议示范文本，下列有关设计变更中提法不对时时是（）。

A设计人负责对不超过原定范围的内容做出必要的调整补充

B.假如发包人确需修改设计时，应首先请设计单位修改，然后经有关部门审批后使用

C.发包人原因的重大设计变更导致设计人需返工时，双方需另行协商签订补充协议

D.发包人需要委托其他设计单位完毕设计变更工作，需经原设计人书面同意

30.设计协议中，鉴定设计人与否延误完毕设计任务的期限是指（）。

A.从签订协议之日起，至交付所有设计文献之日止

B.从设计人接到发包人支付的定金之日起，至交付所有设计文献之日止

C.从签订协议之H起，至完毕所有变更设计文献之日止

D.从设计人接到发包人支付的定金之日起，至完毕所有变更设计文献之日止

31.某工程U勺大型设条通过国际招标采用国外承包商制造U勺设备。外商提交II勺设备制造

图纸及设备的基础上建设计文献应由（）进行审查承认。

A.承包总体工程设计日勺设计单位

B.发包人

C.监理工程师

D.设备安装承包商

32.施工协议的构成文献中，结合项FI特点针对通用条款内容进行补充或修正，使之与

通用条款共同构成对某首先问题内容完备约定的文献是（）

A.协议书

B.专用条款

C.原则条款

D.质量保修书

33.某工程项目，发包人将工程主体构造施工和电梯安装分别发包给了甲、乙两个承包

人。乙承包人在进行电梯安装时，由于甲承包人不配合，给乙承包人导致了一定的损失，该

损失应当由（）承担。

A.乙承包人

B.发包人

C.甲承包人

D.工程师

34.某施工协议的协议工期为20个月，专用条款规定，承包人提前竣工或延误竣工均按

月计算奖金和拖期违约赔偿金。施工至第16个月，因承包人投入的机械设备局限性导致实

际进度滞后，工程师规定承包人修改计划。承包人提交修改后的进度计划竣工时间为第22

个月，工程师考虑该计划反应了承包人的实际能力，承认了修改的计划。承包人实际竣工时

间为第21个月，则竣工结算时应按（）。

A.延误1个月竣工赔偿

B.提前1个月竣工奖励

C.不追窕延误竣工责任，也不予以奖励

D.考虑工程师U勺承认作用，按延误0.5个月赔偿

35.在施工协议履行口，发包人按协议约定购置了玻璃，现场交货前未告知承包人派代

表共同进行现场交货清点，单方检查接受后直接交承包人的仓库保管员保管，施工使用时发

现部分玻璃损坏，则应由（）。

A.保管员负责赔偿损失

B.发包人承担损失责任

C.承包人负责赔偿损失

D.发包人与承包人共同承担损失责任

36.施工协议示范文本通用条款规定，施工中，发包人供应H勺材料由承包人负责检查试

验后用于工程，但随即又发现材料有质量问题，此时应由（）。

A发包人追加协议价款，对应顺延工期

B.发包人追加协议价款，工期不予顺延

C.承包人承担发生口勺费用，对应顺延工期

D.承包人承担发生的费用，工期不予顺延

37.为门呆证工程质量对发包人采购的大宗建筑材料用于施工前，需要进行协议约定

的物理和化学抽样检查；对于此项检查应由（）。

A承包人负责检查工作，发包人承担检查费用

B.承包人负责检查工作，并承担检杳费用

C.发包人负责检查工作，并承担检查费用

D.发包人负责检查工作，承包人承担检查费用

38.施工中假如出现设计变更和工程量增长的状况，按照施工协议示范文本通用条款规

定，（）。

A.发包人应在14天内直接确认顺延的工期，告知承包人

B.工程师应在14天内直接确认顺延的工期，告知承包人

C.承包人应在14天内直接确认顺延的工期，告知工程师

D.承包人应在14天内将自己认为应顺延H勺工期汇报工程师

39.根据施工协议示范文本通用条款，在施工协议履行中，假如发包人不准时支付预付

款，承包人可以（）。

A立即发出解除协议告知

B.立即停工并发出告知规定支付预付款

C.在协议约定预付时诃7天后发出告知规定支付预付款，如仍不能获得预付款，则在发

出告知7天后停止施工;

D.在协议约定预付时间7天后发出告知规定支付预付款，如仍不能获得预付款，则在发

出告知之日起停止施二

40.施工协议示范文本通用条款规定，在施工过程中，因设计变更导致承包人H勺施工成

本增长及工期延误，应当按照()处理。

A.增长的费用由承包人承担，延误日勺工期不予顺延

B.增长的费用由承包人承担，延误的工期对应顺延

C.增长的费用由发包人赔偿，延误的工期对应顺延

D.增长II勺费用由发包人赔偿，延误的工期不予顺延

41.施工协议示范文本通用条款规定，承包人芯()日勺保修期限应为5年。

A.地基基础工程

B.屋面防水工程

C.设备安装工程

D.排水管道工程

42.施工企业与材料供应商签订的材料供应协议中，约定违约金是2.0万元，但供应商的

违约行为给施工企业导致W、J损失是2.2万元，施工企业应规定供应商支付（）。

A.4.2万元

B.2.2万元

C.2.0万元

D.0.2万元

43.材料采购协议履行中，供货方提前将订购的材料发运到工程所在地，且交付数量远

多于协议约定，采购方应当（）。

A.提取所有材料，按实际交付数量付款

B.按协议订购的数量提货，也按协议订购数量付款

C.拒绝提前提货，拒付货款

D.提取所有材料，按订购数量付

44.FIDIC《施工协议条件》为了合理地分担风险责任，定义投标截止日期前第28天为

基准日.从此日期起至（〕止的期间内，有经验承包商在投标阶段不能合理预见的风险归业

主承担“

A.开标日

B.工程师公布动工令日

C.工程师颁发工程接受证书日

D.工程师颁发履约证书日

45.根据FIDIC《施工协议条件》,动员预付款的扣还应当（）。

A在初次支付工程进度款时起扣

B.自承包商获得工程进度款合计总额到达协议总价10%那个月起扣

C.自承包商获得工程进度款合计总额到达减去暂列金额的协议总价10%那个月起扣

D.自承包商获得工程进度款合计总额到达动员预付款的金额那个月起扣

46.某采用FIDIC《施工协议条件》的工程，未经竣工检查，业主提前占用工程。工程师

应及时颁发工程接受证书，但应当（）。

A以颁发工程接受证书日为竣工日，承包商不再对工程质量缺陷承担责任

B.以颁发工程接受证书日为竣工日，承包商对工程质量缺陷仍承担责任

C.以业主占用日为竣工日，承包商不再对工程质量缺陷承担责任

D.以业主占用H为竣工日，承包商对工程质量缺陷仍承担责任

47.某采用FIDIC《施工协议条件》的协议中，约定的工程竣工时间为5月I日，承包商

在4月15口就完毕了施工，并提前告知了工程师，规定在该口期进行竣工检查。但由于外部

配合条件不具有竣工检查的规定，直到5月15日工程师才发出竣工检查的告知。通过3天

试验后表明质量合格，到5月18日有关各方在验收记录上签字。工程师颁发工程接受证书

中注明的竣工日期应为（）。

A.4月15日

B.5月I日

C.5月15日

D.5月18

48.FIDIC《土木工程施工分包协议条件》中，业主对分包协议的管理重要体现为（）。

A.对分包商公布指令

B.对分包工程H勺同意

C.向分包商支付工程款

D.审查分包商的资质

49.工程师直接向分包人公布了错误指令，分包人经承包人确认后实行，但该错误指令

导致分包工程返工，为此分包人向承包人提出费用索赔，承包人（）。

A.以小属于自己的原因拒绝索赔规定

B.认为规定合理，先行支付后再向业主索赔

C.不予支付，以自己用J名义向工程师提交索赔汇报

D.不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔汇报

50.根据FIDIC《施工协议条件》，工程师审查承包商的索赔汇报时，对因（）提出的

索赔，不应计入利涧损失赔偿。

A.延误移交施工现场

B.设计图错误返工

C施工中碰到有文物价值的古迹所作的保护工作

D.业主提前占用部分工程导致承包商后续施工的损失

二、多选题（共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少

有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）

51.在《担保法》规定的担保方式中，不能作为抵押的财产包括（）。

A土地使用权

B.社会团体口勺教育设施

C.土地所有权

D.抵押人所有的交通工具

E.依法被监管的财产

52.建筑工程一切险规定保险企业承担保险责任口勺范围包括（）的损失。

A.外力引起的电气装备

B.地震导致施工建筑物

C.台风摧毁施工现场内U勺临时工程

D.水灾导致被保险人在工地上原有建筑物

E.气温变化导致精密仪表

53.根据《协议法》的规定，当协议履行地点约定不明确，且乂小能到达补充协议时（

履行。

A.交付不动产的，在不动产所在地

B.给付货币的I,在给付货币一方所在地

C交付动产的，在接受动产一方所在地

D.设备采购，在采购方所在地

E.材料采购，在供货方所在地

54.甲企业将与乙企业所签协议中的义务转让给丙企业，根据《协议法》的规定（）。

A协议主体不变仍为甲乙两企业

B.甲企业无需征得乙企业同意，但应告知对方

C』内企业可以对乙企业行使抗辩权

D.丙企业承担甲对乙企业协议有关的从债务履行责任

E.内企业直接对乙企业承担协议义务

55.根据《协议法》的规定，由于一方严重违约对方解除协议后，协议中约定的（）条

款仍然有效。

A.质量

B.结算

C.仲裁

D.标W、J

E担保

56.按照《协议法》规定，与协议转让中日勺债权转让比较，由第一:人向债权人履行债务口勺

重要特点体现为（）。

A协议当事人没有变化;

B.第三人可以向债权人行使抗辩权

C.第三人可以与债权人重新协商协议条款

D.第三人履行债务前，债务人需首先征得债权人同意

E.第三人履行债务后，由债务人与债权人办理结算手续

57.按照《招投标法》的规定，（）可以不进行招标，采用直接发包H勺方式委托建设任

务。

A施工单项协议估算价150万元人民币

B.重要设备的采购，单项协议估算价150万元人民币。

C.监理协议，单项协议估算价150万元人民币

D.项目总投资4000万元，监理协议单项协议估算价30万元人民币

E.项目总投资万元，监理协议单项协议估算价3（）万元人民币

58.招标方式中，邀请招标与公开招标比较，其缺陷重要有（）等。

A.选择面窄，排斥了某些有竞争实力口勺潜在投标人

B.竞争的剧烈程度相对较差

C.招标时间长

D.招标费用高

E.评标工作量较大

59.《招投标法》规定，投标文献()的投标人应确定为中标人。

A.满足招标文献中规定的各项综合评价原则的最低规定

B.最大程度地满足招标文献中规定的各项综合评价原则

C.满足招标文献各项规定，并且报价最低

D.满足招标文献各项规定，并且经评审日勺价格最低

E.满足招标文献各项规定，并且经评审价格最高

60.施工招标中采用综合评分法评标，评估报价部分得分高下的评分原则可以采用()。

A.最高报价衡量法

B.标底衡量法

C复合标底衡量法

D.无标底衡量法

E.成本价衡量法

61.按照委托监理协议示范文本的）规定，委托人招标选择监理人签订协议后，对双方有

约束力的协议文献包括（）。

A.中标函

B.投标保函

C.监理协议原则条件

D.监理委托函

E.原则、规范

62.根据委托监理协议示范文本规定，委吒人II勺义务包括（）。

A.负责协议的协调管理工作

B.外部关系协调。

C.免费提供监理工作需要的资料

D.更换委托人代表需要经监理人同意

E.将监理人、监理机构重要组员分工、权限及时书面告知被监理人

63.委托监理协议示范文本中，监理人的权利包括（）。

A.设计原则认定权

B.工程款支付的签认权

C.工程设计变更日勺审批权

D.施工技术方案的审核权

E.工程建设有关协作单位组织协调主持权

64.根据委托监理协议示范文本规定，（）属于额外的监理工作。

A.协议内约定由委托人承担H勺义务，经协商改由监理人承担的工作

B.由于第三方原因使工作受到阻碍导致增长口勺工作

C.由于非监理人责任导致监理协议终止H勺善后工作

D.应委托人规定更改服务内容而增长的工作

E.出现不应由监理人负责，致使暂停监理任务后的恢复工作

65.设计协议示范文本规定，发包人应向设计人提供的设计根据文献和资料包括（）。

A.经同意的可行性研究汇报

B.设计根据口勺原则

C都市规划许可文献

D.限额设计规定

E.工程勘察资料

66.按照设计协议不范文本有关违约责任规定，下列描述中小对啊的是（）。

A.发包人延误支付设计费，设计人可暂停下一阶段设计工作

B.设计完毕后，所设计日勺协议项目停建，发包人应支付所有设计费

C.协议生效后，设计人刚刚开始工作，发包人即宣布解除协议，此时违约处理限于定金

不退还

D.设计人原因延误提交设计文献，每延续一天减收该项目2%设计费

E.设计工作完毕超过协议约定二分之一时，发包人规定解除协议，应当支付该阶段的所

有设计费

67.设计协议示范文本中，合用于民用建设工程设许的协议，其重要条款包括（）。

A委托设计任务日勺范围和内容

B.发包人应提供的有关资料和文献

C.项目投资规定

D.双方的责任

E.工程用地规划

68.按照设计协议示范文本的规定，（）属于发包人的责任。

A.提供设计根据资料

B.提供设计预算资料

C.向施工单位进行设计交底

D.对设计成果组织鉴定和验收

E.提供设计人员需要的工作和生活条件

69.根据施工协议示范文本通用条款的规定，()属于发包人应当完毕的工作.

A.办理施工许可证

B.提供工程进度计划

C.确定坐标控制点

D.做好施工现场地下管线叼保护工作

E.协调处理施工现场周围地下管线的保护工作

7().根据施工协议示范文本通用条款的规定，施工中发生不可抗力事件后，由此导致的

损失及工期延误货任承担方式为（）。

A.工程顶害导致第三方人员伤亡和财产损失，由发包人承担

B.承包人的人员伤亡损失，由发包人承担

C.发包人的人员伤亡损失，由承包人承担

D.工程所需清理、修复费用，由发包人承担

E.延误日勺工期对应顺延。

71.根据施工协议示范文本通用条款的规定，假如施工任务没有在协议约定的期限内完

毕，则迟延履行协议期间发生mI风除事件，（）。

A.不免除迟延履行方日勺刈•应责任

B.双方的风险责任均不免除

C.假如是发包人办理的工程险，承包人获得工期顺延时，发包人应办理保险的延续

D.假如是发包人办理的工程险，因承包人原因不能按期竣工，承包人自费办理保险的延

续手续

E.保险企业的赔偿不能弥补损失，由发包人和承包人平均分担

72.根据施工协议示范文本通用条款规定；进行竣工检查试验后，竣工检杳的工作程序和

双方责任还包括（）.

A.发包人在检查后14天内予以承认或提出修改意见,

B.需要修改施工缺陷的部分，承包人应当修改并承担修改费用

C.需要修改因设计原因导致的缺陷，承包人修改后费用由发包人承担

D.发包人收到竣二检查汇报后28天内不组织检查，视为竣工检查汇报未被承认

E.检杳后14天内不提出修改意见，视为竣工检查汇报被承认

73.根据施工协议示范文本通用条款规定，施工协议履行中，发包人收到竣工结算汇报

及结算资料后56天内仍不支付，承包人有权（）。

A.留置该工程

B.与发包人协议将该工程折价

C.直接委托拍卖企业拍卖该工程

D.申请人民法院将该工程依法拍卖

E.就该工程折价或拍卖的价款优先受偿

74.根据施工协议示范文本通用条款规定，施工协议履行中，假如发包人出于某种考虑

规定提前竣工，则发包人应（）。

A.负责修改施工进度计划

B.向承包人直接发出提前竣工的指令

C.与承包人协商并签订提前竣工协议

D.为承包人提供赶工日勺便利条件

E.减少对工程质量的检测试验

75.设备制造阶段的监理工作包括（）。

A.原材料和元器件的进厂检查

B.部件的加工检查和试验

C.出厂前H勺预组装检查

D.包装检查

E.施工现场的到货开箱检查

76.FIDIC《施工协议条件》规定，处理协议争议的措施包括（）。

A.由工程师确定

B.提交争端裁决委员会决定

C.双方协商

D.提交仲裁机构裁决

E.通过诉讼处理

77.采用FIDIC《施工协议条件》的工程，进度计划的内容一般包括（）等。

A.施工工程的计划进度

B.分包商在施工阶段的安排

C.重要检查检杳R勺次序和时间

D.保证计划实行的阐明文献

E.滞后于进度计划的责任

78.采用FIDIC《施工协议条件》的工程，工程师公布变更指令FI勺范围应限于（）等方

面。

A对协议中任何工程量的变化

B.工程任何部分标高的变化

C.变化已承认的承包商施工时间和次序安排

D.删减部分约定附承包工作交给其他人完毕

E.变化违约责任11勺承担方式

79.按索赔的协议根据进行分类，索赔可以分为（）.

A.工程加速索赔

B.工程变更索赔

C.协议中明示的索赔

D.协议中默示的索赔

E.协议外FI勺索赔

80.在FIDIC《施工协议条件》中，承包商可以同步提出工期和费用索赔的）事件包括（）

等。

A不可预见的外界条件

B.施工中碰到文物和古迹

C.异常小利时气候条件

D.业主或其他承包人的干扰

E.后续法规日勺调整

建设工程协议管理考试试卷参照答案

一、单项选择题

l.C2,C3.D4.C5.D6.B7.A8.B9.DIO.Cll.D12.D13.D

14.B15.D16.D17.B18.D19.C20.B21.C22.C23.A24.C25.D26.C

27.C28.A29.B30.B3I.A32.B33.B34.A35.B36.A37.A38.D39.C

40.C41.B42.B43.D44.D45.C46,D47A48.B49.C50.C

二、多选题参照答案

5l.BCE52.ABC53.AE54.CDE55.BC

56.AE57.AE58.AB59.BD60.BCD

61.AC62.BCE63.BDE64.CE65.ACDE

66.ACD67.ABD68.AD69.ACE70.ADE

71.ACD72.ABCE73.BDE74.CD75.ABCD

76.ABCD77.ACD78.ABC79.CD80.ABE

05监理工程师一建设工程协议管理考试试题及答案

-5-29【大中小】【打印】

一、单项选择题（共50题，每题1分。每题U勺备选项中。只有1个最符合题意）

I.假如施工单位项目经理由于工作失误导致采购H勺材料不能按期到货，施工协议没有按

期完毕，则建设单位可以规定（：承担责任。

A.施工单位B.监理单位C.材料供应商D.项目经理

2.建设单位将自己开发日勺房地产项目抵押给银行，签订了抵押协议，后来又办理了抵押

登记。则（）。

A.项目转移给银行占有，抵押协议自签订之日起生效

B.项目转移给银行占有，抵押协议自登记之日起生效

C项目不转移占有，抵押协议自签订之日起生效

D.项目不转移占有，抵押协议自登记之日起生效

3,抵押与质押的区别重要在干（）.

A.担保财产与否为第三人口勺财产B.担保财产变卖后的剩余部分与否归债务人

C.担保财产与否转移占有D.债权人与否有优先受偿权

4.招标人对施工投标保函的对的处理方式是（）。

A.未中标的投标人不退还B.中标的投标人在中标H勺同步退还

C.在中标H勺投标人向业主提交履约担保后退还D.投标人在投标有效期内撤销投标书后

退还

5.对处理建设单位与监理单位之间拖欠监理费的纠纷，没有强制执行效力的文书是（）。

A.人民法院日勺判决B.仲裁机构日勺裁决C.通过公证内还款协议D.通过鉴证的还款协议

6.某建设项目，承包人与分包人口头约定了施工协议内容，施工任务完毕后，由于承包

人欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面协议，此时应认定（）。

A.施工协议成立，但不生效B.施工协议成立，且已生效

C.施工协议不成立，不生效D.施工协议不成立，但有效

7.假如当事人在施工协议中约定有仲裁条款，当协议其他条款无效时，应当认为（）。

A.仲裁条款有效，由仲裁委员会处理争议B.仲裁条款有效，由人民法院处理争义

C.仲裁条款无效，由人民法院处理争议D.仲裁条款无效，由双方另行选择争议处理方

式

8.甲施工企业授权某采购员到乙企业采购钢材，但该采购员用盖有甲施工企业公章的空

白协议文本，与乙企业签订了购置水泥的协议，则该协议（）。

A.有效，但应由采购员向乙企业支付货款B.有效，由甲施工企业向乙企业支付货款

C.无效，由采购员向乙企业支付货款D.无效，甲施工企业退货，乙企业的损失由采购

员承担

9.按《协议法》的规定，协议生效后，当事人就价款或者酬劳没有约定的，确定价款或酬

劳时应按（）的次序履夕亍。

A.签订办议步履行地的市场价格、协议有关条款、补充协议

B.协议有关条款、补充协议、签订协议步履行地U勺市场价格

C.补充1办议、协议有关条款、签订协议步履行地的市场价格

D.补充协议、签订协议步履行地I内市场价格、协议有关条款

10.某物资采购协议履行过程中，由于供应方交付的货品存在严重质量缺陷，采购方拒

付货款，其行为根据的是《协议法》中规定的（）。

A.双方享有的同步履行抗辩权B.后履行方享有口勺抗辩权

C.先履行方享有的不安抗辩权D.后履行方享有口勺不安抗辩权

11.在施工协议的履行中，假如建设单位拖欠工程款，经催告后在合理的期限内仍未支

付，则施工企业可以主张（），然后规定对方赔偿损失。

A.撤销协议，不必告知对方B.撤销协议，但应当告知对方

C.解除协议，不必告知对方D.解除协议，但应当告知对方

12.某施工协议约定日施工单位负责采购材料，协议履行过程中，由于材料供应商违约

而没有按期供货，导致施工没有按期完毕。此时应当由（）违约责任。

A.建设单位直接向材料供应商追究B.建设单位向施工单位追究责任，施工单位向材料

供应商追究

C.建设单位向施工单位追究责任，施工单位向项目经理追究

D.建设单位不追究施工单位日勺责任，施工单位应向材料供应商追究

13.执行政府定价的协议，假如当事人一方逾期交付货品，遇政府价格上调时，则应按

（）执行。

A.原价格B.新价格C.原价与新价的平均价格D.市场价

14.某建设工程物资采购协议，采购方向供货方交付定金4万元。由于供货方违约，按协

议约定计算的I违约金为10万元，则采购方有权规定供货方支付（）承担违约责任。

A.4万元B.8万元C.I0万元D.I4万元