电力工程施工合同协议2026年示范文本

电力工程施工合同协议2026年示范文本甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就乙方承建甲方委托的电力工程施工事宜，经协商一致，订立本合同。第一条合同当事人发包人（甲方）：【名称】，法定代表人：【姓名】，注册地址：【地址】，联系电话：【电话号码】。承包人（乙方）：【名称】，法定代表人：【姓名】，注册地址：【地址】，联系电话：【电话号码】。第二条合同项目概况工程名称：【工程全称】；工程地点：【工程详细位置】；工程内容：【简述工程主要范围，如输变电线路工程、变电站工程、发电机组工程等】；工程规模：【简述工程规模，如线路长度、电压等级、变电站容量、装机容量等】；合同工期：自【起始年月日】起至【终止年月日】止，总工期【天数】日历天。第三条合同文件构成除本合同协议书外，构成本合同组成部分的文件包括：（1）中标通知书（若适用）；（2）投标函及其附录（若适用）；（3）专用合同条款；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）工程量清单；（8）招标文件澄清或修改文件（若适用）。上述合同文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，上述文件序号为合同文件组成文件的优先解释顺序。当合同文件内容含糊不清或不相一致时，应不损害任何一方利益的情况下，按照上述约定顺序解释。第四条合同标的与范围承包人应按照合同约定以及相关技术标准和要求，完成以下工作：（1）【具体施工内容描述，如：进行线路铁塔基础开挖、钢筋绑扎、组立铁塔、架设导地线、安装金具等全部施工任务】；（2）【具体施工内容描述，如：完成变电站土建结构施工、电气设备安装、接地网敷设等全部施工任务】；（3）【具体施工内容描述，或其他相关工作，如：提供施工期间所需的人工、材料、设备、机具、劳动力等】。工程质量必须达到【约定质量标准，如：国家或行业现行相关电力工程施工及验收规范、标准规定的合格标准】。具体质量标准及验收要求详见技术标准和要求、图纸及工程量清单。第五条工期与进度合同工期自【起始年月日】起至【终止年月日】止。承包人应在合同工期内完成全部工程，并按专用合同条款约定的节点工期完成关键节点工作。任何一方要求工期顺延或延误的，应依据合同约定或相关法律法规办理。第六条合同价款本合同采用【固定总价/固定单价/可调价格】方式计价。合同总价款为人民币【金额大写】元（¥【金额小写】元）。合同价款包括承包人为完成合同工程所发生的全部成本、费用、利润和税金。具体计价依据为工程量清单和技术标准要求。如采用可调价格合同，价格调整应按照专用合同条款的约定执行。第七条合同价款支付（1）预付款：合同生效后【天数】日内，甲方按合同总价款的【百分比】向乙方支付预付款，金额为人民币【金额大写】元（¥【金额小写】元）。预付款应【说明抵扣方式，如：在进度款支付中逐月抵扣】。（2）进度款：乙方按月（或按形象进度）向甲方申请支付进度款。甲方应在收到乙方进度款申请及相应证明文件后【天数】日内审核完毕并支付。甲方支付至合同总价款的【百分比】时，暂停支付进度款（或：甲方累计支付进度款达到合同总价款的【百分比】后，暂停支付进度款）。每次支付金额不超过合同总价款的【百分比】。（3）竣工结算款：工程竣工验收合格后【天数】日内，乙方提交竣工结算报告及完整资料，甲方应在收到后【天数】日内完成审核确认或提出书面意见。双方确认竣工结算价后，甲方应在【天数】日内支付至结算总价款的【百分比】；剩余部分作为质保金，在缺陷责任期结束后【天数】日内支付。（4）支付方式：甲方应将合同款项支付至乙方在专用合同条款中指定的银行账户：开户名：【乙方账户名】；开户行：【乙方开户银行】；账号：【乙方银行账号】。（5）发票：乙方应在每次收到甲方支付款项后【天数】日内，向甲方开具等额合法的增值税【发票类型】发票。第八条双方权利义务8.1甲方权利义务（1）负责提供施工所需场地、水源、电源等必要条件，并确保乙方人员、设备安全出入；（2）负责组织设计交底，提供施工所需图纸及技术文件；（3）按照合同约定及时支付合同价款；（4）负责组织工程竣工验收；（5）协调与本工程相关的外部关系，提供必要的协助；（6）【其他根据项目具体情况约定的权利义务】。8.2乙方权利义务（1）组建项目管理机构，负责工程的全面施工管理，确保工程质量和安全；（2）按照合同约定及国家、行业规范标准组织施工，接受甲方的监督检查；（3）自行承担施工设备、材料的采购、运输、保管和损耗；（4）负责施工过程中的安全管理和文明施工，遵守环保规定；（5）按时提交工程进度计划、月度报告、检验试验报告、竣工资料等；（6）在工程竣工验收合格后，承担缺陷责任期内的缺陷修复工作；（7）履行合同约定的其他义务。第九条工程变更与索赔（1）任何一方提出工程变更，应提前【天数】日以书面形式通知对方。变更内容确认后，双方应根据变更内容协商调整合同价款和工期，并签订书面变更协议。（2）因变更导致合同价款增减的，按以下方法调整：【具体变更估价方法，如：合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有价格计算；合同中有类似于变更工程的价格，参照类似价格确定；合同中没有适用或类似价格的，由乙方提出变更估价，经甲方确认后执行】。（3）因甲方原因造成乙方费用增加或工期延误的，乙方应向甲方提出索赔，并提供详细证据。索赔通知应在知道或应当知道索赔事件发生之日起【天数】日内提出。甲方应在收到索赔报告后【天数】日内予以答复或要求乙方进一步补充证据。（4）因乙方原因造成工期延误或甲方费用增加的，乙方应承担相应责任，甲方有权根据合同约定扣减相应款项。第十条工程质量与验收（1）乙方应建立健全质量保证体系，严格按照设计图纸、技术标准、规范和施工方案施工，确保工程质量达到合同约定标准。（2）甲方有权对工程进行检验和试验，检验和试验费用由【约定承担方】承担。检验不合格的，乙方应负责无偿返工、修复，直至合格。（3）工程具备竣工验收条件时，乙方应向甲方提交竣工验收申请报告及完整的竣工资料。甲方应在收到申请后【天数】日内组织相关单位进行竣工验收。验收合格的，签署竣工验收报告；验收不合格的，乙方应按要求整改，直至验收合格。（4）竣工验收通过后，乙方应向甲方提交完整的竣工资料一套。第十一条安全文明施工与环境保护（1）乙方应严格遵守国家及地方有关安全生产、文明施工和环境保护的法律、法规、规章及标准，建立安全生产责任制，制定安全施工措施，并组织落实。（2）乙方应对其施工人员进行安全教育培训，确保施工人员具备必要的安全意识和技能。因乙方原因造成的安全事故，由乙方承担全部责任及由此产生的一切费用。（3）乙方应采取措施减少施工对周边环境的影响，妥善处理施工废弃物，符合环保要求。因乙方原因造成环境污染的，由乙方承担全部责任及由此产生的一切费用。第十二条违约责任（1）甲方未按合同约定支付合同价款的，每逾期一日，应向乙方支付逾期支付金额【利率】的违约金。逾期支付超过【天数】日的，乙方有权暂停施工，由此造成的损失由甲方承担。（2）乙方未按合同约定工期竣工（除不可抗力及甲方原因外），每逾期一日，应向甲方支付合同总价款【百分比】的违约金。逾期超过【天数】日的，甲方有权解除合同，乙方应赔偿由此给甲方造成的损失。（3）工程质量不符合合同约定的，乙方应负责无偿返工、修复，直至合格。若返工、修复后仍不合格，或造成甲方重大损失的，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿损失。（4）任何一方违反合同约定的保密义务，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。（5）因一方违约导致合同解除的，违约方应承担相应的违约责任，并返还已收受的款项（若有）。第十三条不可抗力（1）不可抗力是指合同双方在签订合同时不能预见、对其发生和后果不能避免并不能克服的事件，如地震、洪水、战争、动乱等。（2）发生不可抗力事件时，双方应立即采取有效措施减少损失，并在【天数】日内通知对方，提供不可抗力事件的相关证明文件。（3）因不可抗力导致合同部分或全部不能履行的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外。双方应协商决定是否延期履行、部分履行或解除合同。第十四条争议解决因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向【约定仲裁委员会名称】申请仲裁，按照该会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。或：因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向【约定有管辖权的人民法院】提起诉讼。第十五条通知与送达双方在本合同中载明的地址、联系电话为有效联系方式。任何一方变更联系方式，应提前【天数】日书面通知对方。所有根据本合同发出的通知、文件等，均应以书面形式按上述地址邮寄或直接送达。邮件发出后【天数】日，或直接送达后即视为送达。送达地址为合同首页载明的注册地址或双方另行书面约定的地址。第十六条合同生效与终止（1）本合同自双方授权代表签字并加盖单位公章（或合同专用章）之日起生效。（2）本合同在双方权利义务履行完毕后自动终止。合同解除或终止后，双方应办理完毕工程结算、资料移交、保修等手续。第十七条保密条款双方应对在本合同签订及履行过程中知悉的对方的商业秘密、技术信息等（包括但不限于工程信息、价格信息、技术方案等）承担保密义务。未经对方书面同意，不得向任何第三方泄露。保密义务在本合同终止后【年数】年内持续有效。第十八条法律适用与合同完整性本合同的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。本合同构成双方就本合同标的达成的完整协议，取代双方此前就此达成的所有口头或书面协议、谅解。任何一方不得单方面变更或解除本合同，但双方协商一致或法律规定除外。第十九条其他（1）本合同未尽事宜，双方可签