边坡绿化工程施工合同

边坡绿化工程施工合同甲方（发包人）：________________________统一社会信用代码：____________________地址：________________________联系人：________________________联系电话：________________________乙方（承包人）：________________________统一社会信用代码：____________________地址：________________________联系人：________________________联系电话：________________________一、工程概况1.工程名称：XX项目边坡绿化工程2.工程地点：XX市XX区XX路XX地块边坡区域（具体范围以甲方提供的坐标及图纸为准）3.工程范围：（1）1边坡（长度约50米，高度约8米）：客土回填（厚度≥30cm，腐殖土混合营养土）、高羊茅+狗牙根混播（播种量≥25g/㎡）、紫穗槐/夹竹桃种植（株距1.5m×1.5m，各50株）、底部排水沟槽（30cm×20cm）；（2）2边坡（长度约70米，高度约10米）：客土回填（厚度≥35cm）、黑麦草+早熟禾混播（播种量≥30g/㎡）、迎春/红叶石楠种植（株距1.2m×1.2m，各60株）、底部排水沟槽（30cm×25cm）；（3）含施工期间临时安全防护、绿化养护（质保期内）及竣工资料整理。4.工期：开工日期：202X年X月X日（以甲方书面开工令为准）；竣工日期：202X年X月X日；总工期：30日历天（含节假日）。5.质量标准：符合《城市绿化工程施工及验收规范》（CJJ/T82-2012）及当地绿化工程管理规定，边坡绿化成活率≥95%（质保期届满时），无水土流失、植物倒伏现象。二、合同价款与支付1.合同价款：本工程采用固定总价合同，合同总价为人民币XX元（大写：XX元整），包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、安全文明施工费、质保期养护费、保险费等全部费用，除甲方书面变更外不作调整。2.付款方式：（1）预付款：合同签订后7日内，甲方支付合同总价的20%（XX元）作为预付款；（2）进度款：工程完成50%进度（客土回填+草种播种完成、灌木种植完成30%），经甲方验收合格后7日内，支付合同总价的30%（XX元）；（3）竣工款：工程竣工验收合格、乙方提交完整竣工资料后14日内，支付合同总价的45%（XX元）；（4）质保金：剩余5%（XX元）作为质保金，质保期届满后14日内，经甲方确认绿化成活率符合要求且无质量问题，无息返还。三、双方权利义务（一）甲方权利义务1.开工前7日内提供施工场地（边坡区域清理完毕、无障碍物）、施工图纸及边坡稳定性评估报告；2.协调施工期间与周边单位、政府部门的关系，处理施工扰民问题；3.按合同约定支付工程款，逾期付款需承担违约责任；4.对施工质量、进度、安全进行监督检查，有权要求乙方整改不合格项；5.组织隐蔽工程、中间验收及竣工验收，验收合格后签署确认文件。（二）乙方权利义务1.严格按施工图纸、规范施工，确保工程质量符合约定；2.施工前复核边坡稳定性，发现隐患立即通知甲方，不得在不稳定边坡上作业；3.负责施工安全：设置安全警示标志、配备防护设施，购买施工人员意外伤害保险（保额≥50万元/人），承担施工期间安全事故全部责任；4.采购材料（草种、灌木、客土等）需提供产品合格证，经甲方取样检验合格后方可使用；5.施工中采取环保措施：避免水土流失，施工垃圾日产日清，符合当地环保规定；6.质保期内（自竣工验收合格之日起12个月）负责绿化养护（浇水、施肥、病虫害防治、补植），接到甲方通知后3日内到场处理问题；7.提交完整竣工资料（含施工记录、验收记录、材料合格证、养护方案等）。四、工程质量与验收1.隐蔽工程验收：客土厚度、排水沟槽、锚杆固定等隐蔽工程覆盖前，乙方需提前24小时通知甲方验收，验收合格后方可覆盖；2.中间验收：工程完成50%进度时，甲方组织验收，合格后方可进入下一工序；3.竣工验收：工程竣工后，乙方提交验收申请，甲方7日内组织验收，合格签署《竣工验收报告》；4.质量整改：验收不合格的，乙方需在甲方指定时间内返工，费用自理，工期不顺延；5.质保期养护：质保期内植物死亡/长势不良的，乙方需补植至成活率≥95%，否则甲方有权委托第三方修复，费用从质保金中扣除。五、安全责任1.乙方对施工期间所有安全事故（人员伤亡、财产损失）负全部赔偿责任；2.甲方提供的边坡稳定性评估报告虚假导致事故的，甲方承担相应责任；3.发生安全事故，乙方需立即报告甲方及当地安全监管部门，配合调查处理。六、工期延误1.甲方原因延误：未按时提供场地/图纸、逾期付款的，工期顺延，甲方承担乙方窝工损失（按人工单价×窝工人数×窝工天数计算）；2.乙方原因延误：每逾期1天，按合同总价0.5‰支付违约金；逾期超过5天，甲方有权解除合同，乙方承担合同总价10%的违约金；3.不可抗力延误：暴雨、地震等不可抗力导致工期延误的，工期顺延，双方互不承担责任（乙方需提供气象/政府部门证明）。七、违约责任1.甲方逾期付款：每逾期1天，按应付未付款0.5‰支付违约金；2.乙方质量不合格：返工后仍不合格的，甲方有权解除合同，乙方退还已收款项并承担合同总价10%的违约金；3.乙方未履行质保义务：甲方从质保金中扣除修复费用，不足部分向乙方追偿。八、争议解决本合同履行中发生争议，双方协商解决；协商不成的，提交工程所在地人民法院诉讼解决。九、其他条款1.工程变更：甲方需变更工程内容的，出具书面变更通知，变更价款按合同单价或市场价协商确定（补充协议为准）；2.合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效；3.合同份数：一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章