电梯安装工程反索赔合同协议2026年

电梯安装工程反索赔合同协议2026年鉴于发包方（以下简称“甲方”）与承包方（以下简称“乙方”）就甲方所有位于[填写项目具体地址]的[填写项目名称]电梯安装工程（项目合同号：[填写合同编号]）（以下简称“本项目”）签订了《[填写主合同名称]》（以下简称“主合同”），为公平解决本项目实施过程中可能发生的索赔与反索赔事宜，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，并结合主合同约定，双方经友好协商，达成如下协议：第一条适用范围与基本原则1.1本协议适用于本项目范围内的电梯安装工程，包括但不限于土建配合、设备安装、调试、验收等所有合同约定内容。1.2本协议所称“索赔”是指乙方因甲方原因或双方约定由甲方承担风险的事件而遭受损失，依据主合同及相关法律规定向甲方提出的经济补偿或工期顺延请求。1.3本协议所称“反索赔”是指甲方因乙方原因或双方约定由乙方承担风险的事件而遭受损失，依据主合同及相关法律规定向乙方提出的经济追偿或工期扣减请求。1.4发生本协议项下的索赔或反索赔事件时，双方均应本着公平、合理、协商一致的原则处理。第二条索赔与反索赔的权利2.1乙方在以下情况下，有权向甲方提出索赔：（一）甲方未按主合同约定及时支付工程进度款或结算款，造成乙方资金周转困难或损失；（二）甲方提供的主合同约定的施工条件（包括但不限于设计图纸、技术资料、施工场地、能源供应、外部协调等）不具备或未及时具备，导致乙方窝工、停工或工期延误；（三）甲方指令错误、变更或指令不明确，导致乙方产生额外成本或返工；（四）因甲方原因导致工程暂停、中断或无法继续施工；（五）甲方或其指定人员对乙方施工人员进行侮辱、殴打或设置障碍，造成乙方损失；（六）因甲方原因发生的工程保险费用增加或其他应由甲方承担的费用；（七）法律、法规及主合同规定的其他索赔情形。2.2甲方在以下情况下，有权向乙方提出反索赔：（一）乙方工程质量不符合主合同约定或国家/行业现行标准，造成返工、维修或甲方其他损失；（二）乙方未按主合同约定的工期完成安装调试任务，导致工期延误，甲方因此遭受的损失（如误期损害赔偿、对第三方责任等）；（三）乙方施工人员或设备违反安全文明施工规定，造成安全事故、环境污染或对甲方财产造成损害；（四）乙方擅自使用非合同约定或不符合规定的材料、设备，导致工程出现问题或甲方损失；（五）乙方违反主合同约定，擅自将工程转包、违法分包或委托不具资质单位施工；（六）因乙方原因导致工程无法通过最终验收或交付使用，甲方因此遭受的损失；（七）法律、法规及主合同规定的其他反索赔情形。第三条索赔与反索赔的通知3.1提出索赔方（无论是索赔方还是反索赔方，以下简称“提出方”）应在索赔事件发生或知晓后[例如：15]日内，向对方发出《索赔/反索赔意向通知》，通知应包含以下内容：（一）事件发生的时间、地点、简要经过；（二）提出索赔/反索赔的理由及所依据的主合同条款或法律规定；（三）初步估计的索赔/反索赔金额或工期影响（如适用），并提供主要证据目录。3.2提出方应在发出意向通知后[例如：30]日内，向对方提交正式的《索赔/反索赔申请报告》及支持性证据材料。证据材料应包括但不限于合同文件、往来函件、会议纪要、现场照片、监理记录、第三方评估报告、财务票据等能够证明事件发生、原因、损失程度等的文件。3.3接收方应在收到《索赔/反索赔申请报告》及证据材料后[例如：15]日内，以书面形式向提出方发出《受理/不予受理通知》或《反索赔意向通知》。如接收方对提出方的索赔/反索赔金额或理由有异议，应在上述期限内发出《反索赔申请报告》及证据材料，视为提出反索赔。第四条索赔与反索赔的处理程序4.1接收方在收到正式的《索赔/反索赔申请报告》及证据材料后，应进行审核。必要时，可要求提出方补充证据或说明情况。4.2双方应就索赔/反索赔事宜进行友好协商。协商期间，可邀请监理单位或主合同约定的第三方机构参与。双方应在[例如：30]日内达成一致意见。4.3如协商不成，接收方应在收到提出方的申请报告后[例如：30]日内，向提出方发出《反索赔申请报告》及证据材料。发出《反索赔意向通知》后[例如：30]日内未发出《反索赔申请报告》的，视为接受提出方的索赔。4.4若双方未能通过协商解决索赔/反索赔争议，应按照主合同约定的争议解决方式办理：（一）[选择一项：若主合同约定仲裁，则填写]提交至[填写仲裁委员会名称]按照其仲裁规则进行仲裁。（二）[选择一项：若主合同约定诉讼，则填写]依法向[填写有管辖权的人民法院名称]提起诉讼。第五条索赔与反索赔金额的处理5.1经双方确认或经争议解决机构裁决/法院判决的索赔金额，甲方应在确认或裁决/判决生效后[例如：10]日内，按主合同约定支付给乙方。5.2经双方确认或经争议解决机构裁决/法院判决的反索赔金额，应优先用于抵扣乙方应付未付的工程款。如反索赔金额超过乙方应付工程款，超出部分甲方应在确认或裁决/判决生效后[例如：10]日内，另行支付给乙方。5.3如双方均提出索赔/反索赔，且均获得确认或裁决/判决，双方应就各自获得金额与应承担金额进行抵扣。具体抵扣方式由双方协商确定；协商不成的，按主合同相关约定处理。第六条证据与证明6.1双方在索赔/反索赔过程中提供的证据材料应真实、合法、有效。6.2双方均有责任在对方合理要求的时间内提供必要的证据材料，并配合对方的证据核实工作。6.3如因一方提供证据材料不充分或虚假，导致对方遭受损失，提供证据方应承担相应责任。第七条保密7.1双方对于在索赔/反索赔处理过程中获悉的对方商业秘密、技术信息、财务信息以及其他不愿公开的信息，均负有保密义务。7.2未经对方书面同意，任何一方不得向任何第三方泄露该等保密信息，但法律法规另有规定或监管机构要求的除外。第八条与主合同的关系8.1本协议是主合同的补充协议，与主合同具有同等法律效力。本协议的约定优先于主合同中关于索赔与反索赔的不一致约定。8.2主合同中未约定但本协议已约定的事项，按照本协议执行；主合同中已约定但本协议未约定的事项，按照主合同执行。8.3本协议未尽事宜，由双方参照主合同约定另行协商解决。第九条协议生效与终止9.1本协议自双方授权代表签字并加盖单位公章（或合同专用章）之日起生效。9.2本协议在以下任一情形下终止：（一）本项目所有索赔与反索赔事宜处理完毕；（二）主合同解除或终止；（三）双方协商一致同意终止；（四）本协议约定的其他终止条件。第十条通知与送达10.1双方在本协议中载明的地址、联系人及联系方式为有效联系方式。任何书面通知或文件均应按此地址邮寄或送达，或通过双方确认的电子邮箱、传真发送。10.2邮寄通知以挂号信或快递发出后[例如：3]日视为送达；传真或电子邮件发送以成功发送并收到对方确认回执视为送达。10.3任何一方变更联系方式，应提前[例如：7]日书面通知对方，否则按原联系方式送达视为有效送达。第十一条其他11.1本协议一式[例如：四]份，甲方执[例如：两]份，乙方执[例如：两]份，具有同等法律效力。11.2本协议的订立、效力、解释、履行及争议