木工施工合同协议书模板

甲方（发包方）：

法定代表人：

地址：

联系方式：乙方（承包方）：

法定代表人：

地址：

联系方式：鉴于：

1.甲方有木工施工项目需要进行，乙方具备从事木工施工的专业能力和资质。

2.双方经友好协商，就乙方承接甲方的木工施工项目事宜达成一致，特签订本协议。一、工程概况1.工程名称甲方指定的木工施工工程，具体名称以甲方书面通知为准。2.工程地点详细施工地点为[具体地址]。3.工程内容（1）乙方负责按照甲方提供的设计图纸和要求，进行各类木制品的制作与安装，包括但不限于门窗、橱柜、衣柜、书架、吊顶等。

（2）对施工现场的木工基础进行处理，如墙面基层找平、地面木龙骨铺设等。

（3）完成与木工施工相关的其他辅助工作，如材料搬运、场地清理等。二、工程期限1.开工日期本工程定于[具体日期]开工。如因甲方原因导致无法按时开工，开工日期相应顺延，甲方应提前[X]天书面通知乙方。2.竣工日期乙方应在[具体日期]前完成全部木工施工工程。若因不可抗力因素（如自然灾害、政府指令等）导致工期延误，乙方应及时通知甲方，并提供相关证明文件，工期可相应顺延。3.工期延误（1）若因乙方原因造成工期延误，每延误一天，乙方应向甲方支付工程总价款[X%]的违约金。

（2）若因甲方变更设计、未按时提供施工所需材料或未及时进行中间验收等原因导致工期延误，工期相应顺延，甲方应承担由此给乙方造成的合理损失。三、工程质量1.质量标准（1）乙方应严格按照国家相关木工施工标准和甲方提供的设计图纸进行施工，确保工程质量符合行业规范和甲方要求。

（2）所使用的材料应符合国家质量标准和环保要求，乙方应提供材料的质量合格证明文件。2.质量检验（1）在施工过程中，甲方有权对工程质量进行检查和监督。乙方应积极配合甲方的检查工作，对甲方提出的质量问题及时进行整改。

（2）工程完工后，乙方应向甲方提交书面验收申请，甲方应在收到申请后的[X]个工作日内组织验收。验收合格的，双方签署验收报告；验收不合格的，乙方应在甲方规定的期限内进行整改，直至验收合格为止。3.质量保证（1）乙方对所施工的工程提供[X]年的质量保证期，自工程验收合格之日起计算。

（2）在质量保证期内，如出现因乙方施工质量问题导致的木制品损坏或故障，乙方应免费进行维修或更换。四、工程价款及支付方式1.工程价款本工程总价款为人民币[具体金额]元，该价款为含税价，包括乙方完成本工程所需的全部费用，如材料采购、人工费用、设备租赁、运输费用等。2.支付方式（1）合同签订后，甲方应在[X]个工作日内向乙方支付工程总价款的[X%]作为预付款，即人民币[具体金额]元。

（2）工程进度达到[X%]时，甲方应在[X]个工作日内向乙方支付工程总价款的[X%]，即人民币[具体金额]元。

（3）工程完工并经甲方验收合格后，甲方应在[X]个工作日内向乙方支付工程总价款的[X%]，即人民币[具体金额]元。

（4）剩余工程总价款的[X%]作为质量保证金，在质量保证期届满且无质量问题后，甲方应在[X]个工作日内一次性支付给乙方。3.逾期支付若甲方未按照本协议约定的时间支付工程价款，每逾期一天，应按照未支付金额的[X%]向乙方支付逾期违约金。五、双方权利和义务1.甲方权利和义务（1）权利有权对乙方的施工进度、质量进行监督和检查；有权要求乙方对不符合要求的施工部分进行整改；对工程设计有变更的权利，但应提前书面通知乙方，并承担由此增加的费用。（2）义务按照本协议约定的时间和方式支付工程价款；及时向乙方提供施工所需的设计图纸和相关技术资料；为乙方提供施工所需的水、电等必要条件；协调施工现场的其他施工单位与乙方的工作配合。2.乙方权利和义务（1）权利按照本协议约定收取工程价款；有权要求甲方提供施工所需的设计图纸和相关技术资料；在甲方未按照约定支付工程价款时，有权暂停施工并要求甲方承担相应的违约责任。（2）义务按照本协议约定的工期、质量标准完成木工施工工程；严格遵守施工现场的安全规定，做好安全防护措施，确保施工安全；对施工现场的材料和设备进行妥善保管，避免损坏和丢失；负责施工现场的清理工作，保持施工场地整洁。六、材料供应1.甲方供应材料（1）甲方负责提供的材料包括[具体材料名称]，甲方应按照施工进度及时将材料运至施工现场，并提供材料的质量合格证明文件。

（2）若甲方提供的材料不符合质量要求，乙方有权拒绝使用，并要求甲方及时更换。由此造成的工期延误和损失由甲方承担。2.乙方供应材料（1）乙方负责采购的材料应符合国家质量标准和环保要求，并提供材料的质量合格证明文件。

（2）乙方采购的材料应在使用前通知甲方进行检验，经甲方检验合格后方可使用。若甲方对材料质量有异议，乙方应负责进行检测，检测费用由责任方承担。七、安全施工1.安全责任（1）乙方应遵守国家和地方有关安全生产的法律法规，制定安全施工方案，采取必要的安全防护措施，确保施工安全。

（2）在施工过程中，乙方应加强对施工人员的安全教育和管理，防止发生安全事故。若因乙方原因发生安全事故，乙方应承担全部责任，并负责赔偿由此给甲方和第三方造成的损失。2.保险乙方应自行购买施工人员意外伤害保险和其他必要的保险，以保障施工人员的人身安全和财产安全。八、违约责任1.甲方违约责任（1）若甲方未按照本协议约定支付工程价款，除按照本协议约定支付逾期违约金外，还应承担乙方因此遭受的损失。

（2）若甲方因变更设计或其他原因导致乙方停工、窝工，甲方应承担乙方因此造成的损失，包括人工费用、设备租赁费用等。2.乙方违约责任（1）若乙方未按照本协议约定的工期完成工程，应按照本协议约定支付违约金。若逾期超过[X]天，甲方有权解除本协议，并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（2）若乙方施工质量不符合本协议约定的标准，应负责无偿返工，直至达到质量标准为止。若因乙方返工导致工期延误，还应承担工期延误的违约责任。九、争议解决1.协商解决双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决。2.诉讼解决若协商不成，任何一方均有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。十、其他条款1.协议变更与解除（1）经双方协商一致，可以变更或解除本协议。变更或解除本协议应签订书面协议。

（2）若一方因不可抗力因素无法履行本协议，应及时通知对方，并提供相关证明文件。双方应根据不可抗力的影响程度，协商决定是否继续履行本协议或部分履行本协议。2.保密条款双方应对在履行本协议过程中知悉的对方商业秘密和技术秘密予以保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露。3.协议生效本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份，具有