2026年监理工程师合同管理考试真题及答案

2026年监理工程师合同管理考试真题及答案一、单项选择题（每题1分，共20分。每题只有一个正确答案，请将正确选项字母填入括号内）1.根据《标准施工招标文件》，发包人应在收到承包人提交的竣工付款申请单后（）天内完成审核并签发竣工付款证书。A.7  B.14  C.28  D.56答案：B2.某工程采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201），因发包人原因导致暂停施工持续84天，承包人可提出的合理主张是（）。A.仅可索赔工期  B.仅可索赔费用  C.可索赔工期+费用+利润  D.可解除合同答案：C3.根据《招标投标法实施条例》，招标文件要求提交投标保证金，其金额不得超过招标项目估算价的（）。A.1%  B.2%  C.3%  D.5%答案：B4.监理人对隐蔽工程重新检查，经检验证明工程质量符合合同要求，则由此增加的费用和工期延误由（）承担。A.承包人  B.发包人  C.监理人  D.设计人答案：B5.采用FIDIC《施工合同条件》（2017版）时，工程师应在收到承包人索赔报告后（）天内作出回应。A.14  B.21  C.42  D.84答案：C6.根据《民法典》合同编，当事人对合同变更内容约定不明确的，推定为（）。A.未变更  B.已变更  C.合同无效  D.可撤销答案：A7.某项目采用单价合同，招标工程量清单中列明土方工程量为10000m³，合同单价为30元/m³，实际完成12000m³，则结算价款为（）元。A.300000  B.330000  C.360000  D.需按变更条款重新议价答案：C8.根据《标准设计施工总承包招标文件》，发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后（）天内完成审核。A.14  B.28  C.56  D.84答案：B9.监理人发出的暂停施工指示未指明暂停原因，承包人应（）。A.立即停止施工  B.拒绝执行  C.要求监理人书面说明  D.向发包人索赔答案：C10.根据《建设工程质量保证金管理办法》，质量保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的（）。A.2%  B.3%  C.5%  D.10%答案：B11.FIDIC合同中，承包人提交“期中付款申请”的周期通常为（）。A.周  B.月  C.季度  D.半年答案：B12.因不可抗力导致合同无法履行，当事人一方主张解除合同的，应（）。A.经法院裁决  B.经仲裁机构裁决  C.通知对方即可  D.经监理人同意答案：C13.根据《标准施工招标文件》，发包人逾期支付进度款超过（）天，承包人有权暂停施工。A.7  B.14  C.28  D.56答案：C14.某工程合同约定采用价格指数调整价差，公式为Δ其中代表（）。A.基准期价格指数  B.结算期价格指数  C.权重系数  D.不调部分比例答案：B15.监理人对承包人提交的竣工图进行审查，审查期限最长不得超过（）天。A.7  B.14  C.28  D.56答案：C16.根据《民法典》，建设工程合同无效但工程验收合格，承包人请求参照合同约定折价补偿的，人民法院应（）。A.不予支持  B.予以支持  C.酌情支持50%  D.支持直接费部分答案：B17.采用《标准设计施工总承包合同》，承包人提交“价值工程”提案，节省费用200万元，合同约定的奖励比例为30%，则承包人可获得奖励（）万元。A.30  B.40  C.50  D.60答案：D18.根据《招标投标法》，评标委员会成员人数应为（）人以上单数。A.3  B.5  C.7  D.9答案：B19.某工程合同工期为300天，因发包人原因造成关键线路工作延误20天，非关键线路工作延误30天，则承包人可获批延期（）天。A.20  B.30  C.50  D.0答案：A20.FIDIC合同下，承包人未能在合同工期内完成工程，应支付延期损害赔偿金，该金额在合同中以（）形式约定。A.按日定额  B.按工程总价百分比  C.按双方协商  D.按银行同期贷款利率答案：A二、多项选择题（每题2分，共20分。每题有两个或两个以上正确答案，多选、少选、错选均不得分）21.根据《标准施工招标文件》，承包人可提出工期索赔的情形包括（）。A.发包人未按时提供图纸  B.监理人指令错误  C.承包人设备故障  D.不可抗力  E.承包人劳动力不足答案：A、B、D22.下列关于FIDIC《施工合同条件》中“缺陷通知期”的表述，正确的有（）。A.即国内法所称“缺陷责任期”  B.最长不超过2年  C.可经工程师指令延长  D.期内承包人自费修复缺陷  E.期满即自动退还履约保函答案：A、C、D23.根据《民法典》合同编，合同权利义务终止的情形有（）。A.债务已按约定履行  B.合同解除  C.债务相互抵销  D.债务人依法提存标的物  E.债权人死亡答案：A、B、C、D24.关于建设工程合同无效的法律后果，下列说法正确的有（）。A.自始没有法律约束力  B.已履行部分必须返还  C.不能返还的应折价补偿  D.有过错方赔偿对方损失  E.监理人承担连带责任答案：A、C、D25.采用《标准设计施工总承包合同》，发包人应承担的义务包括（）。A.办理建设用地规划许可证  B.提供水文地质勘察报告  C.组织施工图审查  D.办理施工许可证  E.提供“发包人要求”文件答案：A、B、E26.根据《招标投标法实施条例》，视为投标人相互串通投标的情形有（）。A.不同投标人委托同一单位办理投标事宜  B.投标文件载明项目管理成员为同一人  C.投标文件异常一致  D.投标文件相互混装  E.投标人之间协商报价答案：A、B、C、D27.下列费用中，属于《标准施工招标文件》中“暂列金额”支付范围的有（）。A.现场签证费用  B.计日工费用  C.专业工程暂估价  D.工程变更费用  E.材料价格调整费用答案：A、B、D28.监理人发出的指示，应满足的条件包括（）。A.采用书面形式  B.经发包人同意  C.在授权范围内  D.内容明确  E.承包人签收答案：A、C、D29.根据《建设工程质量保证金管理办法》，缺陷责任期内出现缺陷，下列处理正确的有（）。A.承包人应履行维修义务  B.承包人拒不维修，发包人可委托第三方维修  C.维修费用从保证金中扣除  D.保证金不足，承包人应另行支付  E.发包人可没收全部保证金答案：A、B、C、D30.FIDIC合同下，承包人提交“最终报表”应包括的内容有（）。A.完成工程价值  B.已获支付款额  C.应支付余额  D.索赔款项  E.保留金计算答案：A、B、C、D、E三、填空题（每空1分，共10分）31.根据《标准施工招标文件》，发包人应在签发进度付款证书后    天内完成支付。答案：1432.FIDIC《施工合同条件》中，工程师应在收到承包人“索赔通知”后    天内要求提交详细索赔报告。答案：2833.《民法典》规定，建设工程合同应当采用    形式。答案：书面34.根据《招标投标法》，招标文件发出之日起至投标截止之日止，最短不得少于    日。答案：2035.监理人认为有必要时，可要求承包人对已覆盖的工程进行重新检查，承包人应    配合。答案：无条件的36.采用价格指数调整价差时，权重系数之和∑与固定系数A的关系应满足A+答案：137.缺陷责任期从工程    之日起算。答案：竣工验收合格38.根据《标准设计施工总承包合同》，承包人应在收到“发包人要求”后    天内提交设计进度计划。答案：1439.履约保函的有效期应至监理人签发    证书为止。答案：履约40.监理人应在收到承包人提交的竣工结算资料后    天内完成核查。答案：28四、简答题（每题6分，共30分）41.简述《标准施工招标文件》中“暂估价”与“暂列金额”的区别。答案：（1）暂估价是指招标人在工程量清单中提供的、用于支付必然发生但暂时不能确定价格的专业工程、服务或材料金额，合同履行阶段需通过二次招标或比价确定最终价格，计入合同价款；（2）暂列金额是招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项，用于施工合同签订时尚未确定或不可预见的所需材料、设备、服务的采购，工程变更、现场签证、索赔及合同约定调整因素出现时的费用支付，是否动用及动用多少由监理人及发包人决定，余额归发包人。42.列举承包人提出费用索赔应提交的主要资料。答案：（1）索赔意向通知书；（2）索赔报告（含索赔依据、索赔金额计算书、工期影响分析）；（3）同期记录（施工日志、监理日志、气象记录、现场照片、会议纪要）；（4）费用支出凭证（发票、工资单、设备租赁单、材料采购单）；（5）发包人或监理人指令、变更图纸、现场签证单；（6）与索赔事件相关的合同条款、法律法规、价格指数等依据文件。43.简述FIDIC《施工合同条件》中“早期警告”制度的运行程序。答案：（1）任一方意识到可能导致合同价款增加、工期延误或质量缺陷的事件，应在意识到后14天内向工程师及对方发出“早期警告”；（2）工程师可要求召开早期警告会议，承包人、发包人代表参加；（3）会议旨在研究减轻或避免风险措施，形成会议纪要；（4）工程师根据会议纪要可指示变更、调整进度计划或要求提交风险减轻方案；（5）未发出早期警告的一方，可能在未来索赔或争议解决中承担不利后果。44.说明《民法典》规定的合同解除权行使期限及法律后果。答案：（1）解除权人应在知道或应当知道解除事由之日起一年内行使，逾期消灭；（2）解除通知到达对方时合同解除，对方有异议可请求法院或仲裁机构确认；（3）解除后尚未履行的终止履行，已履行的根据履行情况和合同性质可要求恢复原状、采取补救措施、赔偿损失；（4）因违约解除的，解除权人可同时要求违约方承担违约责任。45.简述监理人在工程变更中的职责。答案：（1）审查变更的必要性、技术可行性、经济合理性；（2）核查变更引起的工程量、费用、工期变化；（3）协调发包人、设计人、承包人达成一致；（4）签发变更指示，监督承包人按变更实施；（5）确定变更估价原则，审核变更报价，列入当期进度款；（6）做好变更记录，归档变更资料，为结算提供依据。五、应用题（共70分）46.（计算题，15分）某工程采用《标准施工招标文件》，合同约定采用价格指数调整价差。已知：（1）基准期与结算期价格指数如下：费用要素权重基准期指数$F_{0i}$结算期指数$F_{ti}$人工0.25110121钢材0.35105115.5水泥0.20100108机械0.10102107固定部分0.10——（2）调差前合同完成工作价款=2000计算本次结算应调整的价差ΔP答案：Δ===47.（分析题，15分）某高层住宅项目，发包人与承包人签订《建设工程施工合同（示范文本）》。施工过程中发生以下事件：事件1：发包人延迟提供施工图纸15天，导致关键线路工作停工；事件2：施工期间遭遇50年一遇暴雨，现场积水停工6天，承包人施工机械损坏，修复费用5万元；事件3：监理人对已验收的隐蔽工程提出重新剥露检查，检查结果质量合格，剥露及恢复费用3万元。问题：（1）承包人可索赔的工期天数；（2）承包人可索赔的费用项目及金额；（3）分别说明索赔依据的合同条款。答案：（1）工期索赔：事件1为发包人原因，关键线路延误15天可索赔；事件2为不可抗力，仅可索赔工期6天；事件3监理人重新检查合格，可索赔工期2天（剥露恢复所需时间）。合计23天。（2）费用索赔：事件1：人工窝工、机械闲置、现场管理费、保函手续费等，按实际计算，假设经核算为12万元；事件2：不可抗力造成机械损坏，发包人承担修复费5万元；事件3：剥露恢复费用3万元由发包人承担。合计可索赔费用20万元。（3）合同条款：事件1：通用条款2.1.1发包人提供图纸延误；事件2：通用条款17.1不可抗力，17.3.2（4）发包人承担工程本身损害、现场用于施工的材料设备损害及修复费用；事件3：通用条款13.5.3监理人重新检查，结果合格，费用由发包人承担。48.（综合题，20分）某市政道路工程采用FIDIC《施工合同条件》（2017版），合同金额1.2亿元，工期18个月。施工过程中发生以下争议：（1）第8个月，工程师指令增加一段排水管涵，增加造价800万元，要求3个月内完成。承包人提出该变更影响关键线路，要求延长工期2个月，并按现行费率计算间接费+利润15%。（2）第12个月，承包人发现地下文物，工程师指令暂停施工1个月，文物部门发掘。承包人索赔工期1个月、窝工及机械闲置费200万元、利润40万元。（3）第15个月，工程师认为承包人进度滞后，依据合同第8.6条指示加速施工，承包人为此增加夜间施工、设备投入，增加成本300万元，要求发包人承担。问题：（1）对三项事件分别判定工期、费用、利润索赔是否成立并说明理由；（2）计算承包人可获得的最终索赔金额（假设费率符合合同）；（3）说明工程师处理上述索赔的程序及期限。答案：（1）事件1：变更导致关键线路延长，工期索赔2个月成立；变更费用800万元按合同第13.3条估价，间接费+利润15%即120万元成立。事件2：地下文物属“不可预见物质条件”，第4.12条适用，工期1个月成立；窝工及机械闲置200万元为直接损失，成立；利润40万元不成立，因非发包人违约。事件3：工程师指令加速，第8.6条加速费用由发包人承担，成本300万元成立。（2）索赔金额：事件1：800+120=920万元；事件2：200万元；事件3：300万元；合计：1420万元。（3）工程师程序：收到索赔通知后42天内要求提交详细索赔报告；收到详细报告后42天内作出决定；如承包人不满意，可提交争议避免/裁决委员会（DAAB）裁决，裁决应在84天内作出；任一方不满可在28天内通知提交仲裁。49.（案例题，20分）某污水处理厂项目采用《标准设计施工总承包合同》，合同价2亿元，包括设计、采购、施工、试运行。合同专用条款约定：（1）发包人