2025年智慧停车建设工程合同

2025年智慧停车建设工程合同

合同编号：_________________________

签订地点：_________________________

签订日期：2026年__________________

甲方：

名称：_________________________

地址：_________________________

法定代表人：____________________

联系方式：____________________

乙方：

名称：_________________________

地址：_________________________

法定代表人：____________________

联系方式：____________________

鉴于：

为促进智慧停车领域的建设与发展，提高停车资源利用效率，缓解城市交通压力，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，经友好协商，就建设2025年度智慧停车工程项目事宜，达成如下协议，以兹共同遵守。

第四条标的物及服务内容

4.1标的物/服务名称：2025年度智慧停车系统工程。

4.2标的物/服务规格、型号：

（1）智能停车传感器：型号为_________________________，规格为_________________________，符合____________标准；

（2）停车引导显示屏：型号为_________________________，规格为_________________________，符合____________标准；

（3）车牌识别系统：型号为_________________________，规格为_________________________，符合____________标准；

（4）智慧停车管理平台软件：版本为_________________________，功能满足附件一《智慧停车管理平台软件需求规格说明书》要求；

（5）道闸系统：型号为_________________________，规格为_________________________，符合____________标准；

（6）安装辅材及其他必要设备。

4.3数量及计量单位：

（1）智能停车传感器：______套，计量单位：套；

（2）停车引导显示屏：______套，计量单位：套；

（3）车牌识别系统：______套，计量单位：套；

（4）智慧停车管理平台软件：______套，计量单位：套；

（5）道闸系统：______套，计量单位：套；

（6）辅材及其他设备按实际工程需要提供，具体数量以双方确认的工程量清单为准。

4.4质量标准：

（1）硬件设备：符合国家及行业相关标准（具体标准包括但不限于：_________________________），并确保产品质量合格，提供有效的产品合格证、检测报告等证明文件；

（2）软件系统：符合双方约定的《智慧停车管理平台软件需求规格说明书》及国家相关软件质量标准（具体标准包括但不限于：_________________________）；

（3）整体工程质量：达到设计要求，功能稳定、运行可靠，满足智慧停车管理的实际需要。

4.5验收标准：

（1）外观及安装质量：设备安装牢固、位置合理、外观整洁，符合国家相关施工及验收规范（具体规范包括但不限于：_________________________）；

（2）功能性验收：系统各项功能（包括但不限于车位检测、车牌识别、信息发布、缴费结算、平台数据交互等）运行正常，性能指标达到合同约定及设备标称标准；

（3）平台验收：智慧停车管理平台数据传输准确、管理功能完善、用户操作界面友好，能够实现与现有城市交通管理系统的必要对接；

（4）验收依据：本合同条款、双方确认的《智慧停车管理平台软件需求规格说明书》、设计文件、国家及行业标准、设备技术手册及相关施工验收规范。

第五条价款及支付方式

5.1合同总价：

（1）大写：人民币_________________________元整（¥：____________）；

（2）小写：人民币_________________________元（¥：____________）。

5.2税费：本合同总价为含税价格，适用税率______%，税率依据国家最新税收政策执行。

5.3发票：乙方应在甲方支付相应款项后______日内，向甲方开具合法有效的增值税______专用/普通发票。

5.4付款方式及节点：

（1）预付款：本合同签订后______日内，甲方支付合同总价______%作为预付款，即人民币_________________________元（¥：____________）；乙方收到预付款后应向甲方开具等额发票。

（2）进度款：

①系统设备安装完成并通过初步验收后______日内，甲方支付合同总价______%作为进度款，即人民币_________________________元（¥：____________）；乙方收到进度款后应向甲方开具等额发票。

②智慧停车管理平台开发完成并通过双方确认的测试验收后______日内，甲方支付合同总价______%作为进度款，即人民币_________________________元（¥：____________）；乙方收到进度款后应向甲方开具等额发票。

（3）尾款：项目整体竣工验收合格并通过______个月的质保期后______日内，甲方支付合同总价______%作为尾款，即人民币_________________________元（¥：____________）；乙方收到尾款后应向甲方开具等额发票。

5.5支付方式：甲方通过银行转账方式支付款项至乙方以下账户：

开户名称：_________________________

开户银行：_________________________

银行账号：_________________________

5.6交付/履行时间、地点及方式：

（1）交付时间：乙方应于______年______月______日前完成所有设备的安装调试及软件系统的部署；

（2）交付地点：本合同项下智慧停车工程建设现场：_________________________；

（3）交付方式：乙方负责将全部设备、软件系统及相关技术资料运送至交付地点，并负责现场的安装、调试工作；

（4）运输费用：设备、软件系统的运输费用由乙方承担。甲方负责承担乙方人员进入甲方场地施工产生的必要费用（如有）。

第六条工程期限

6.1本合同项下智慧停车建设工程的总工期为______日历天，自本合同生效之日起计算，至项目竣工验收合格之日止。

6.2如遇不可抗力或经甲方同意的工程变更等因素导致工期延误，延误时间应在扣除相关假期后计入合同工期。

第七条双方权利与义务

7.1甲方权利与义务：

（1）有权对乙方的施工过程及进度进行监督检查，但不得妨碍乙方的正常作业；

（2）按照合同约定及时支付合同款项；

（3）提供施工所需场地及必要的施工条件，并配合乙方办理相关施工许可或报备手续（如需）；

（4）按照合同约定组织竣工验收；

（5）承担因甲方原因导致的项目变更或额外工作的费用。

7.2乙方权利与义务：

（1）按照合同约定的规格、数量、质量标准及进度要求完成工程建设，确保工程质量和安全；

（2）负责提供全部设备、软件及资料的合法使用权，并保证其性能满足合同要求；

（3）自行承担施工设备、材料、人员及运输等的费用及风险；

（4）遵守甲方现场管理规定，做好安全文明施工，承担因乙方原因造成的场地污染或设施损坏；

（5）配合甲方进行工程验收，并按约定提供相关技术支持及培训。

第八条违约责任

8.1甲方违约责任：

（1）甲方未按合同约定支付预付款，每逾期一日，应向乙方支付预付款总额______%的违约金；逾期超过______日，乙方有权暂停施工或解除合同，甲方应承担由此给乙方造成的损失；

（2）甲方未按合同约定支付进度款或尾款，每逾期一日，应向乙方支付应付未付款项总额______%的违约金；逾期超过______日，乙方有权暂停施工或解除合同，甲方应承担由此给乙方造成的损失。

8.2乙方违约责任：

（1）乙方未按合同约定工期完成工程交付，每逾期一日，应向甲方支付合同总价款______%的违约金；逾期超过______日，甲方有权解除合同，乙方应赔偿甲方因此遭受的直接损失，损失上限不超过合同总价款的______%；

（2）交付工程或设备存在质量问题，乙方应在收到甲方书面通知后______日内完成修复或更换，并承担由此产生的费用；若修复或更换后仍不合格，甲方有权要求乙方承担合同总价款______%的违约金，或直接委托第三方进行整改，费用由乙方承担；

（3）乙方提供的设备或软件无法满足合同约定的功能或性能要求，甲方有权要求乙方更换或退货，乙方应承担由此产生的一切费用，并支付合同总价款______%的违约金。

8.3任何一方违反保密义务，应向对方支付违约金人民币____________元，若违约金不足以弥补守约方损失的，违约方还应赔偿实际损失。

第九条争议解决

9.1因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向______选择以下第（一）项或第（二）项方式解决：

（一）向____________人民法院提起诉讼；

（二）提交____________仲裁委员会，按照其届时有效的仲裁规则进行仲裁。

9.2仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。若选择诉讼，约定管辖法院为合同签订地或项目所在地人民法院。

第十条合同生效及其他

10.1本合同自甲乙双方授权代表签字并加盖本方公章（或合同专用章）之日起生效。

10.2本合同一式______份，甲方执______份，乙方执______份，具有同等法律效力。

10.3本合同及其附件构成双方就本合同标的达成的完整协议，取代此前所有口头或书面的约定、承诺或谅解。

第十一条附件

11.1附件一：《智慧停车管理平台软件需求规格说明书》

11.2附件二：工程量清单（如有）

11.3附件三：设备技术参数清单

11.4附件四：双方确认的现场施工图纸

11.5其他经双方约定的文件。

11.6附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

签署栏

甲方：_________________________

（盖章）

法定代表人：____________________