《施工合同》人工费分账支付补充协议

《施工合同》人工费分账支付补充协议甲方（发包人）：[发包人全称]乙方（承包人）：[承包人全称]鉴于：1.甲乙双方于[原合同签订日期]签订了《[原合同名称]》（合同编号：[原合同编号]，以下简称“原合同”），就[工程名称]工程（以下简称“本工程”）的施工及相关事宜达成一致。2.为进一步规范本工程人工费支付管理，保障农民工合法权益，确保工程顺利实施，根据国家及地方相关法律法规、政策要求（如《保障农民工工资支付条例》等），甲乙双方经友好协商，就原合同中涉及的人工费分账支付事宜，达成如下补充协议，以资共同遵守。第一条定义与释义1.1人工费：指用于支付本工程施工范围内直接从事建筑安装工程施工的一线作业人员（包括农民工）的工资、奖金、津贴、补贴、加班工资及特殊情况下支付的工资等劳动报酬的总称，不包含管理人员工资、福利费及其他间接费用。1.2分账支付：指甲方在向乙方支付工程进度款时，将其中约定比例或金额的人工费单独拨付至乙方在甲方监督下设立的专用账户，专项用于支付本工程作业人员工资的支付方式。1.3专用账户：指乙方为本工程人工费支付在银行设立的专门账户，该账户信息详见本协议第二条。第二条人工费专用账户的设立与管理2.1乙方应在本协议签订后[具体工作日天数]个工作日内，在甲方认可的银行（或双方协商确定的银行）开设唯一的人工费专用账户（以下简称“专用账户”），并书面通知甲方。账户信息如下：开户名：[乙方全称]开户行：[银行具体支行名称]账号：[银行账号]2.2该专用账户由乙方负责日常管理，但甲方有权对账户内资金的收支情况进行监督、核查。乙方承诺，专用账户内的资金仅用于支付本工程一线作业人员的人工费，不得挪作他用。2.3未经甲方书面同意，乙方不得擅自变更、注销专用账户或停止使用该账户进行人工费支付。如需变更账户信息，乙方应提前[具体工作日天数]个工作日书面通知甲方，并经甲方确认后方可办理。第三条人工费的计算与确认3.1甲乙双方同意，原合同约定的工程进度款支付中，人工费占当期应付工程进度款（不含质量保证金及其他暂扣款项）的比例暂定为[百分比]%（大写：百分之[中文大写数字]）。具体金额以甲方、监理单位审核确认的当期已完工程量及原合同约定的计价标准计算的人工费为准。3.2每期工程进度款支付前，乙方应向甲方提交当期《工程进度款支付申请》，并同时单独提交《人工费支付清单》（含作业人员姓名、身份证号、工种、出勤天数、应发金额、实发金额、银行账号等信息），经甲方及监理单位审核无误并签字确认后，作为当期人工费支付的依据。3.3甲方有权对乙方提交的《人工费支付清单》的真实性、完整性进行核实，乙方应予以配合，提供必要的资料（如考勤记录、劳动合同等）。第四条分账支付流程4.1甲方在审核确认当期应付工程进度款及相应的人工费金额后，应将当期应付工程进度款中的人工费部分，直接足额拨付至本协议第二条约定的乙方专用账户。其余工程款（扣除人工费及其他应扣款后）仍按原合同约定支付至乙方一般结算账户。4.2甲方应在当期工程进度款审核确认后的[具体工作日天数]个工作日内完成对专用账户的人工费拨付。4.3乙方收到甲方拨付至专用账户的人工费后，应在[具体工作日天数]个工作日内，将相应工资足额支付至《人工费支付清单》列明的每位作业人员本人的银行账户，并将工资支付凭证（如银行转账回单、作业人员签字确认的工资表等）复印件报送甲方备案。4.4乙方应确保工资支付的及时性和准确性，因乙方原因导致工资拖欠、错发等引发的纠纷，由乙方承担全部责任。第五条双方的权利与义务5.1甲方权利与义务（1）有权对乙方专用账户的设立、使用情况及人工费支付情况进行监督检查。（2）应按本协议约定及时足额将人工费拨付至专用账户。（3）若发现乙方存在挪用专用账户资金或未按时足额支付人工费等情况，甲方有权暂停支付后续工程款，并要求乙方限期改正，因此造成的损失由乙方承担。5.2乙方权利与义务（1）应按本协议约定设立和管理专用账户，确保账户信息真实、准确、有效。（2）应按月（或按双方约定周期）如实编制《人工费支付清单》，并对其真实性、准确性负责。（3）应确保专用账户资金专款专用，优先足额支付本工程作业人员人工费。（4）应积极配合甲方对人工费支付情况的监督检查，及时提供相关资料。（5）负责处理因人工费支付引发的各类纠纷、投诉及索赔，并承担由此产生的一切责任和费用。第六条违约责任6.1若甲方未按本协议约定及时足额拨付人工费至专用账户，每逾期一日，应向乙方支付逾期付款金额[万分之几]的违约金，但乙方仍需优先保障作业人员工资支付。6.2若乙方未按本协议约定设立专用账户、挪用专用账户资金、或未按时足额支付作业人员人工费，甲方有权从应付乙方的任何款项中直接扣除相应金额用于支付作业人员工资，并要求乙方支付违约金[具体金额或计算方式]。因此给甲方造成损失的（包括但不限于甲方因此支付的赔偿金、诉讼费、律师费等），乙方应予以全额赔偿。6.3本协议项下的违约责任不影响原合同中相关违约责任条款的适用。第七条与原合同的关系7.1本补充协议是原合同不可分割的组成部分，与原合同具有同等法律效力。本协议未尽事宜，仍按原合同相关约定执行。7.2本协议约定与原合同约定不一致的，以本补充协议为准。但本协议仅针对人工费分账支付事宜作出特别约定，原合同中关于工程范围、质量、工期、结算总价等核心条款仍保持不变。第八条保密条款甲乙双方应对本协议内容及在履行本协议过程中获悉的对方商业秘密（包括但不限于本工程的人工费标准、支付明细等）承担保密义务，非经对方书面同意，不得向任何第三方泄露。本保密义务在本协议终止后仍然有效。第九条争议解决因本补充协议引起的或与本补充协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权依照原合同约定的争议解决方式（或另行约定：向甲方/乙方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼/提交[仲裁委员会名称]仲裁）解决。第十条其他10.1本协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章（或合同专用章）之日起生效。10.2本协议一式[肆]份，甲方执[贰]份，乙方执[贰]份，具有同等法律效力。10.3本协议的任何修改、变更，均需双方另行签订书面文件方为有效。（以下无正文）甲方（发包人）：（盖章）法定代表人/授权代表（签字）：日期：年月日乙方（承包人）：（盖章）法定代表人/授权代表（签字）：