(2025年)专科《建筑工程项目招投标与合同管理》网上形考、机考试题及答案

(2025年)专科《建筑工程项目招投标与合同管理》网上形考、机考试题及答案一、单项选择题（每题2分，共30分）1.根据《招标投标法》及实施条例，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）。A.10日B.15日C.20日D.30日2.某工程招标文件中规定“投标保证金应于投标截止前以电汇方式汇至招标人指定账户”，投标人甲因银行系统故障于截止后1小时汇出，招标人应（）。A.接受投标，视为有效B.拒绝接收投标文件C.要求甲补交保证金D.与甲协商延期3.评标委员会成员人数为5人时，技术、经济专家的最低人数应为（）。A.2人B.3人C.4人D.5人4.采用综合评估法评标时，若某投标人商务标得分85分、技术标得分78分、报价得分92分（权重分别为30%、40%、30%），则其综合得分是（）。A.84.7分B.83.6分C.85.2分D.82.1分5.根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2020-0201），因发包人原因导致工期延误的，承包人可索赔（）。A.工期+费用B.工期+利润C.费用+利润D.工期+费用+利润6.下列不属于招标文件核心内容的是（）。A.投标邀请书B.工程量清单C.评标办法D.合同主要条款7.某项目采用资格后审，其正确流程是（）。A.发售招标文件→投标→评标时审查资格→定标B.发布招标公告→资格预审→发售招标文件→投标C.发售招标文件→资格预审→投标→评标D.发布招标公告→发售招标文件→资格后审→定标8.关于投标有效期，下列说法正确的是（）。A.从发售招标文件之日起算B.应短于投标保证金有效期C.可由投标人自行延长D.旨在保证评标和定标工作完成9.某施工合同约定“合同价款采用固定总价，风险范围包括材料价格±5%以内的波动”，施工期间钢材价格上涨8%，超出部分应由（）承担。A.发包人B.承包人C.双方协商D.按市场均价调整10.根据《必须招标的工程项目规定》，下列必须招标的是（）。A.预算400万元的学校教学楼监理服务B.预算200万元的国企办公楼装修工程C.预算150万元的政府投资道路勘察设计D.预算500万元的民营企业厂房设备采购11.下列情形中，属于投标人相互串通投标的是（）。A.投标人A的投标文件由投标人B的员工编制B.投标人C与D的投标报价呈规律性差异C.投标人E的投标保证金来自投标人F的账户D.投标人G的项目经理同时出现在投标人H的投标文件中12.某工程合同约定“进度款按月支付，支付比例为已完工程价款的80%”，承包人某月完成产值200万元，其中包含甲供材料50万元，当月应支付进度款（）。A.160万元B.120万元C.150万元D.100万元13.关于合同变更，正确的做法是（）。A.口头变更后补书面协议即可B.变更超过原合同10%需重新招标C.需经双方协商一致并签订书面变更协议D.承包人可直接执行发包人口头变更指令14.某项目评标中，投标人甲的投标报价为3000万元，低于成本价评审标准（2800万元），评标委员会应（）。A.要求甲澄清说明B.直接判定为废标C.按有效标继续评审D.推荐为中标候选人15.下列不属于建设工程合同争议解决方式的是（）。A.协商B.行政调解C.劳动仲裁D.诉讼二、多项选择题（每题3分，共30分。每题至少2个正确选项，错选、漏选均不得分）1.招标文件应包括的内容有（）。A.投标报价要求B.评标标准C.拟签订合同的主要条款D.项目概况E.资格预审文件2.下列属于无效投标文件的情形有（）。A.投标文件未密封B.投标报价高于最高投标限价C.联合体投标未提交共同投标协议D.投标文件未经投标人盖章E.投标人未按要求提交投标保证金3.关于总价合同与单价合同的区别，正确的有（）。A.总价合同适用于工程量明确的项目B.单价合同风险主要由发包人承担C.总价合同结算时一般不调整价款D.单价合同需约定工程量计量规则E.总价合同适用于设计深度不足的项目4.施工索赔成立的条件包括（）。A.索赔事件非承包人原因引起B.造成工期延误或费用增加C.承包人在规定时间内提出索赔意向D.索赔证据充分E.发包人书面认可5.依法必须招标的项目，评标委员会成员的禁止行为有（）。A.私下接触投标人B.向招标人征询确定中标人的意向C.接受投标人赠送的礼品D.对投标文件提出澄清要求E.透露评标过程中知悉的商业秘密6.下列属于招标文件实质性要求的有（）。A.投标有效期B.技术规格C.投标保证金金额D.项目经理资格E.投标文件格式7.关于投标保证金，正确的说法有（）。A.不得超过招标项目估算价的2%B.有效期应长于投标有效期C.中标后自动转为履约保证金D.未中标的投标人保证金应在中标通知书发出后5日内退还E.联合体投标的，可由任意一方提交保证金8.建设工程施工合同的主要内容包括（）。A.工程范围B.质量标准C.合同价款D.争议解决E.安全文明施工责任9.下列情形中，招标人可没收投标保证金的有（）。A.中标人无正当理由不签订合同B.投标人在投标有效期内撤销投标文件C.投标人未按招标文件要求提交履约保证金D.中标人不接受合同价款调整E.投标人在投标截止前撤回投标文件10.关于电子招投标，正确的规定有（）。A.电子投标文件与纸质文件具有同等效力B.投标人需在投标截止前完成电子投标文件上传C.电子评标系统可自动比对投标文件相似度D.电子招投标平台需具备安全加密功能E.投标人可通过平台实时查看其他投标人报价三、判断题（每题1分，共10分。正确填“√”，错误填“×”）1.邀请招标的潜在投标人数量不得少于3家。（）2.投标文件中的大写金额与小写金额不一致时，以小写金额为准。（）3.发包人未按约定支付工程款，承包人可暂停施工并要求赔偿损失。（）4.资格预审文件发售期不得少于3日。（）5.固定单价合同中，工程量偏差超过15%时，综合单价可调整。（）6.评标委员会可以要求投标人对投标文件中的细微偏差进行澄清。（）7.中标通知书发出后，中标人因资金问题放弃中标，招标人可要求其承担赔偿责任。（）8.建设工程合同必须采用书面形式。（）9.投标有效期内，投标人不得修改投标文件的实质性内容。（）10.因不可抗力导致合同无法履行，双方均不承担违约责任。（）四、案例分析题（共30分）案例一（15分）某高校拟建设一栋实验楼，采用公开招标方式选择施工单位。招标文件规定：①投标截止时间为2024年11月15日9:00；②投标保证金50万元，需于11月14日17:00前汇至指定账户；③评标方法为经评审的最低投标价法。投标情况如下：投标人A：11月15日8:50送达投标文件，但保证金于11月14日16:30汇出（银行电子回单显示到账时间为11月15日9:10）。投标人B：投标文件中项目经理证书复印件模糊，无法辨认姓名。投标人C：投标报价为4800万元，低于成本价评审标准（5000万元）。投标人D：投标文件未加盖单位公章，但有法定代表人签字。评标过程中，招标人发现投标人E的投标文件中技术方案与投标人F的技术方案高度相似，怀疑串通投标。最终评标委员会推荐投标人G为中标候选人（报价5200万元，为有效投标中的最低报价）。问题：1.投标人A的投标是否有效？说明理由。（3分）2.投标人B、C、D的投标文件是否应被否决？分别说明理由。（6分）3.针对投标人E与F的疑似串通行为，评标委员会应如何处理？（3分）4.若中标候选人G在收到中标通知书后拒绝签订合同，招标人可采取哪些措施？（3分）案例二（15分）某住宅项目施工合同约定：①合同价款为6000万元（固定总价）；②工期240天；③因发包人原因导致的工期延误，每延误1天补偿承包人1万元；④承包人逾期竣工，每逾期1天罚款1万元。施工过程中发生以下事件：事件1：发包人未按约定时间提供施工场地，导致开工延误15天。事件2：因设计变更，增加工程量导致工期延长30天（经监理确认）。事件3：承包人因施工机械故障停工10天（未通知发包人）。事件4：连续暴雨（当地50年一遇）导致停工20天。最终实际工期为240+15+30+10+20=315天。问题：1.计算承包人可索赔的工期天数。（5分）2.计算发包人应支付的工期延误补偿金额。（5分）3.承包人是否需承担逾期竣工违约责任？说明理由。（5分）答案一、单项选择题1.C2.B3.B4.A5.D6.A7.A8.D9.B10.A11.A12.B13.C14.B15.C二、多项选择题1.ABCD2.BCDE3.ACD4.ABCD5.ABCE6.ABCD7.ABE8.ABCDE9.AB10.ABCD三、判断题1.√2.×3.√4.×5.√6.√7.√8.√9.√10.√四、案例分析题案例一1.无效。投标保证金需在截止时间前到账，A的保证金到账时间（9:10）晚于投标截止时间（9:00），视为未按要求提交保证金，投标文件应被否决。2.①B应否决：项目经理证书模糊无法辨认，属于“资格证明文件不全或无法辨认”的情形；②C应否决：报价低于成本价，经评审后应作废标处理；③D应否决：投标文件未加盖单位公章（仅有法定代表人签字不符合“签字并盖章”的要求）。3.评标委员会应要求E、F对技术方案相似情况进行澄清说明；若无法提供合理理由，可认定为串通投标，否决其投标文件。4.招标人可没收G的投标保证金；若保证金不足以弥补损失，可要求G赔偿超出部分；重新组织招标。案例二1.可索赔工期：事件1（15天）+事件2（30天）+事件4（20天）=65天（事件3为承包人自身原因，不可索赔）。2.补偿金额：（15+30+20）×1万元=65万元（暴雨属不可抗力，发包人需补偿工期但无需补偿费用？注：根据合同约定“因发包人原因导致的工期延误”补偿，事件4为不可抗力，非发包人原因，故仅补偿事件1和事件2的45天×1万元=45万元。需根据题目合同条款调整，原题约定“因发包人原因”，故事件4不补偿）。（修正：原题合同条款明确“因发包人原因导致的工期延误”补偿，因此事件1（发包人未提供场地）