厨房装修工程施工合同

厨房装修工程施工合同甲方（业主）：________________________统一社会信用代码/身份证号：________________________联系地址：________________________联系电话：________________________乙方（施工方）：________________________统一社会信用代码：________________________资质等级：________________________（如有）联系地址：________________________联系电话：________________________第一条工程概况1.1工程名称：厨房装修工程1.2工程地点：________________________（具体地址）1.3工程范围：（1）墙面处理：原有墙面铲除、基层找平、防水处理（墙面1.8米高）、贴砖（含勾缝）；（2）地面处理：原有地面铲除、基层找平、防水处理（地面满刷，含门口延伸30cm）、贴砖（含勾缝）；（3）水电改造：原有管线拆除、新管线铺设（含开槽、封槽、打压测试），包括：-给水：冷热水管（PPR材质，品牌______）铺设至水槽、净水器、洗碗机等点位；-排水：下水管（PVC材质，品牌______）铺设至水槽、洗碗机等点位；-电路：强电（BV线，品牌______）铺设至照明、插座、厨电（油烟机、燃气灶、微波炉等）点位，弱电（如有）铺设至需求点位；（4）吊顶：铝扣板吊顶（品牌______，厚度0.8mm）安装，含照明灯具（甲方自购）、排风扇（乙方提供，品牌______）安装；（5）橱柜安装：乙方负责甲方自购橱柜的现场组装、调整、固定；（6）厨具安装：乙方负责甲方自购水槽、龙头、净水器、洗碗机等的安装（含密封处理）；（7）垃圾清运：施工产生的垃圾清运至物业指定堆放点；（8）其他：合同附件《厨房装修施工清单》列明的全部内容。1.4工期：总日历天数______天，自______年______月______日（甲方书面通知开工日）起至______年______月______日止。第二条合同价款及支付2.1合同总价：人民币______元（大写：________________________），为固定总价（含人工、辅料、机械、管理费、利润，不含甲供材及合同约定外增项）。2.2付款节点：（1）合同签订后3日内，甲方支付合同总价的30%作为预付款：人民币______元；（2）水电改造完成、打压测试合格，甲方验收签字后3日内，支付合同总价的30%：人民币______元；（3）墙面、地面贴砖完成，橱柜组装前，甲方验收签字后3日内，支付合同总价的30%：人民币______元；（4）工程竣工验收合格、乙方提交完整竣工资料后15日内，支付合同总价的10%：人民币______元。2.3付款凭证：乙方每次收款前需提供等额合法发票，甲方凭发票支付款项。2.4增项减项：甲方需变更施工内容的，需提前3日出具书面《工程变更单》，双方确认增项/减项价款及工期调整后，方可施工；变更部分价款在竣工结算时一并支付。第三条材料设备供应3.1甲供材：甲方负责采购并按时进场的材料/设备包括：______（列明品牌、型号，如橱柜、水槽、龙头、照明灯具等）；甲供材进场时，乙方需当场验收数量、外观，签字确认。3.2乙方供材：（1）乙方需提前5日向甲方提供材料样品（含品牌、型号、规格、合格证），经甲方签字确认后方可采购；（2）乙方供材进场时，需通知甲方验收，甲方24小时内未到场视为验收合格；不合格材料乙方需24小时内更换，费用由乙方承担，工期顺延。3.3材料保管：乙方负责施工期间所有材料的保管，因保管不当造成损失的，由责任方承担。第四条施工质量与验收4.1质量标准：执行《住宅装饰装修工程施工规范》（GB50327-2001）及国家、地方相关标准，符合甲方确认的施工方案。4.2隐蔽工程验收：水电改造、防水处理等隐蔽工程完成后，乙方需提前24小时通知甲方验收，验收合格签字后方可覆盖；甲方24小时内未验收视为合格，乙方可继续施工。4.3工序验收：每道工序（如贴砖、吊顶）完成后，乙方通知甲方验收，甲方24小时内未验收视为合格；验收不合格的，乙方需24小时内整改，工期顺延。4.4竣工验收：工程全部完成后，乙方提交《竣工验收申请单》，甲方7日内组织验收；验收合格的，双方签字确认《竣工验收报告》；验收不合格的，乙方需按要求整改，直至合格，整改期间不计入工期。4.5竣工资料：竣工验收合格后3日内，乙方需提交完整资料：竣工图、材料合格证、保修单、隐蔽工程验收记录等。第五条双方责任5.1甲方责任：（1）开工前3日内，提供施工场地（清空厨房内所有物品，协调物业出具施工许可）；（2）按时确认材料样品、施工方案、工程变更；（3）按合同约定支付工程款；（4）配合乙方施工，提供必要的施工条件（如水电接入）。5.2乙方责任：（1）按合同约定施工，保证质量，不得转包、分包；（2）施工前向甲方提交施工进度表、安全文明施工方案；（3）安全施工：为施工人员购买施工意外险，施工期间发生的人身伤害、财产损失由乙方承担；（4）文明施工：施工期间采取降噪、防尘措施，每日清理施工区域，垃圾清运至指定地点；（5）保护甲方原有设施：施工中损坏甲方非施工范围内的设施，需按原价赔偿或修复。第六条工期延误6.1乙方原因延误：每逾期1日，按合同总价的万分之五支付违约金；逾期超过15日，甲方有权解除合同，乙方需退还已收款项并按合同总价的10%支付违约金。6.2甲方原因延误：因甲方未按时确认材料、未按时付款、变更设计导致工期延误的，工期顺延；甲方需按乙方窝工人数（每日______元/人）支付窝工损失。6.3不可抗力：因疫情、自然灾害等不可抗力导致工期延误的，双方互不承担责任，工期按实际影响天数顺延。第七条质量保修7.1保修期限：自竣工验收合格之日起，水电工程保修2年，其他装修工程保修1年。7.2保修责任：保修范围内的质量问题，乙方接到甲方通知后24小时内到场，48小时内解决；逾期未到场的，甲方可自行维修，费用由乙方承担（凭维修发票从质保金中扣除，不足部分向乙方追偿）。7.3免责情形：因甲方使用不当、外力损坏、甲供材质量问题导致的故障，乙方不承担保修责任。第八条违约责任8.1甲方违约：未按约定付款的，每逾期1日，按逾期金额的万分之五支付违约金；逾期超过15日，乙方有权停工，工期顺延。8.2乙方违约：（1）材料以次充好的，需更换合格材料，按材料差价的2倍支付违约金；（2）质量不合格且整改后仍不符合要求的，甲方有权解除合同，乙方需退还已收款项并按合同总价的10%支付违约金；（3）转包/分包的，甲方有权解除合同，乙方需退还已收款项并按合同总价的15%支付违约金。第九条争议解决本合同履行中发生争议，双方协商解决；协商不成的，向工程所在地人民法院提起诉讼。第十条其他10.1本合同附件：《厨房装修施工清单》《材料确认单》为本合同组成部分，与本合同具有同等法律