混凝土劳务分包合同

混凝土作业劳务分包协议

协议编号：_________

工程承包人（甲方）：_______________________________________

劳务分包人（乙方）：_______________________________________

根据《中华人民共和国协议法》、《中华人民共和国建筑法》及其

他有关法律、行政法规，遵照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，

鉴于（建设单位名称）（如下简称为“业主”）与甲方已经签订施工总

承包协议（如下简称为“总包协议”），甲乙双方就工程混

凝土作业提供劳务事项协商到达一致，签订本协议。

1劳务分包资质及工程概况

1.1劳务分包人资质状况

营业执照编号：__________________

资质证书编号：发证机关：

资质专业及等级：复审时间及有效期：

安全许可证书编号：__________________

法定代表人姓名：电话：

法定代表人身份证号码：_____________________________

乙方承诺对提供的上述资质证书的真实性、合法性负责。

1・2工程名称：

L3工程地点：_____________________________________________

L4分包内容：混凝土作业劳务分包

2劳务分包详细范围及内容（仅为示例,应根据实际状况调整,

内容描述力争明确、清晰、齐全）

2.1承包范围：

按甲方提供的工程施工图纸进行施工，包括：

2.1.1本工程从基础承台起的土方人工清理（经挖掘机挖掘后的

人工清挖、土方在正负0.3m以内由乙方清挖、整平、扎实）、凿桩

头及碎渣清理、碎浇捣、养护及基础部分的破胎膜；所有主体工程

内混凝土均属承包内容，包括有水房间返边、构造柱、窗户栏板压

顶、屋面找坡找平层碎和刚性层碎；墙柱接头碎凿毛，墙柱脚砂浆补

缝。

2.1.2所有临建的砌体工程、地面找平，水电管道沟渠的开挖、

砌筑及粉刷，以及本工程渣土转运至甲方指定地点等，办公区、生活

区地面硬化、临时道路的平整、碎路面的浇捣及养护、维护，以及附

属工程的室外明沟散水、化粪池排水沟管井的砌筑及浇捣，建筑主体

周围以内的场地平整等。

2.1.3地下室基坑施工期间底部位未浇筑前的抽、排水人工。

2.1.4文明施工，保持场地整洁，工完场清、场内所有成品保护。

2.1.5其他：。

2.2混凝土工程作业内容包括：

2.2.1熟悉施工图纸，配合甲方施工员放线。

2.2.2碎浇筑前准备：

①钢筋验收前的杂物清理。

②人行通道的铺设；

③校浇注区域模板的冲洗及湿润；

④墙柱高标号与梁板交界处、梁板高下处吊模、梁施工缝（含后

浇带）等阻断性流动处绑扎钢丝网；

⑤柱、墙根部砂浆封堵；

⑥基础、主体墙柱水平施工缝碎浮浆剔打；原则墙柱模板边框线

内，浮浆所有剔打洁净且见坚硬石子；

⑦碎泵管安装及加固配合用工；

⑧楼层上泵管冲洗后污水排放的排水管安拆。

2.2.2.1搅拌机、输送泵安装、清洗及输送泵管道安拆、场内转

运，并且清理输送泵堵管时的混凝土残渣，并做好处理工作。因泵管

堵塞清理及导致的每次施工人员24小时内的停工损失包括在综合单

价中。

2.2.2.2现浇砂浇捣前的湿水、卫生清理、弥补水泥垫块、检查

2.2.8其他：o

2.3混凝土工程材料、机具供应：（应根据实际状况调整,明确包

括辅材的详细内容）

2.3.1甲方提供职工生活场地、商品混凝土，其他均由乙方承担，

包括但不限于：斗车、灰桶、铁锹、刮杆、靠尺、砌刀、皮数干、碘

鸨灯、白炽灯、电线、防雨器具等劳保用品，此外行规规定自带的工

具、用品等均由乙方自备。

2.3.2除甲方提供的大型机械设备外，施工所需的振动棒、振动

器、磨光机及配线、开关插座、电缆等小型工具均在乙方承包范围内。

尤其约定：原则上照明线及灯具、照明灯管、灯泡由乙方提供；若乙

方未提供由乙方专人在甲方库房领借，退场时如数奉还，否则双倍赔

偿。

2.3.3乙方应按工程进度提前一周向甲方提出材料需求计划；工

程施工中乙方所需的小型工具用品等均由乙方自理。

3分包工程工期

3.1开始工作日期：年月日

3.2结束工作日期：年月日

3.3总日历工作天数为：天；劳务分包人应按照

协议约定工期组织施工，保证工程承包人总工期目的的实现。

3.4重要节点工期（根据实际状况调整或删除）:基础构造一天;

主体构造：裙楼—天/层，原则层—天/层，屋顶—天。分段控制

工期按照甲方制定的施工进度周计划、月计划执行实行，分段工期必

须保证总工期。

4工程质量

4.1工程质量原则：按总包协议有关质量的约定、国家现行的《建

筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评估原则》，本

协议工作必须到达质量评估合格原则。

4.2施工根据：施工图纸及会审纪要、设计变更告知单、施工组

织设计、施工方案及施工员安全、质量技术交底、规范、经甲方签字

承认的监理和建设单位根据协议发出的施工指令等。

4.3试验与检查：乙方应积极协助、配合甲方进行试件的取样和

现场检查，并随时接受监理工程师的抽样或复检。

4.4分项工程质量检查：乙方应随时接受建设单位、监理、有关

质监部门检查检查。本道工序施工完毕，在自检合格后，经甲方验收

合格并报监理工程师验收通过，出书面确认后乙方才能进行下道工序

的施工。乙方应随时接受建设单位、监理、有关质监部门检查检查。

4.5所有佐浇捣时，所在梁、柱、板、打振动棒快进慢出打到位,

不能出现蜂窝麻面、孔洞。如出现凿除重来的部位，其材料及一切工

资由乙方承担。

4.6楼面必须拉线，按平水找平，用木荡抹平、搓光。正、负高

差控制在质量验收原则容许范围内。

4.7其他：o

5协议文献及解释次序

构成本协议的文献及优先解释次序如下：（可以根据实际调整）

5.1本协议及补充协议等；

5.2中标告知书；（假如有）

5.3投标书及附件；（假如有）

5.4除总包协议价款和工程量清单之外的总包协议文献。

6图纸

6.1甲方应在劳务分包工程动工一天前，向乙方提供有关的图

纸一套（或仅为电子版）。

6.2乙方应对甲方提供的施工图纸和资料妥善保管，严禁对外出

借、传阅、复印等。乙方完毕承包工作后应将甲方提供的所有图纸和

资料完整交回。

7项目经理

7.1甲方委派驻工地履行本协议的项目经理为o

7.2乙方委派驻工地履行本协议的劳务负责人为o

8甲方义务（应根据乙方承包费用内容对应增减调整）

8.1除非本协议另有约定，甲方负责完毕下列工作：

8.1.1向乙方交付具有本协议项下劳务作业动工条件的施工场

地；

8.1.2向乙方提供满足生产、生活需要的临时设施；

8.1.3向乙方提供对应的工程地质和地下管网线路资料；

8.1.4负责控制测量，并向乙方提供施工现场控制桩点。

8.2负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目的，组织编制

年、季、月施工计划、物资需用量计划表，实行对工程质量、工期、

安全生产、文明施工，计量支付、试验化验的控制、监督、检查和验

收。

8.3统筹安排、协调处理非乙方独立使用的生产、生活临时设施、

工作用水、用电及施工场地。

8.4及时提供本协议约定应由甲方供应的材料、设备。

8.5及时组织业主、监理及有关部门进行隐蔽工程验收。

8.6按本协议约定，向乙方支付劳务费用。

8.7负责与'业主、监理、设计及有关部门联络，协调现场工作关

系。

8.8监督乙方按规定佩带安全防护用品，若不按规定佩带个人安

全防护用品，甲方有权责令停止作业，进行教育及经济惩罚，导致的

安全事故后果由乙方承担。

8.9其他：o

9乙方义务（应根据工作内容进行调整）

9.1对本协议劳务分包范围内的工程质量向甲方负责，组织具有

对应资格证书的纯熟工人投入工作；年龄不得未满18周岁，不得超

过55周岁。未经甲方授权或容许，不得私自与业主及有关部门建立

工作联络；自觉遵避法律法规及有关规章制度。

9.2按甲方所安排进度进行人员调配，按协议约定工期完毕工作

任务。甲方每月对乙方施工进度考核一次，由于乙方原因持续两次达

不到工期规定，甲方有权解除协议，按乙方所完毕工程量的85%结算,

其他15%作为乙方对甲方所导致工期延误的赔偿。

9.3严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术规定及施工组

织设计精心组织施工，保证工程质量到达约定的原则；科学安排作业

计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行

安全技术规范，严格遵守安全制度，贯彻安全措施，保证施工安全；

加强现场管理，严格执行建设主管部门及环境保护、消防、环卫等有

关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任导

致的质量修改、返工、工期迟延、安全事故、现场脏乱导致的损失及

多种违约金和赔款。

9.4自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查；接受甲方随

时检查其设备、材料保管、使用状况，及其操作人员的有效证件、持

证上岗状况；与现场其他单位协调配合，照顾全局。

9.5按甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方原则化工地规定设

置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作。

9.6负责施工放样，并承担因工作缺陷所发生的各项损失费用。

9.7准时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合甲方办理交

工验收。

9.8做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已竣工程部

分的成品保护工作，因乙方责任发生损坏，乙方自行承担由此引起的

多种赔款和一切经济损失。

9.9妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周

转材料及其他设施。

9.10乙方须服从甲方转发业主及工程师的指令；无条件遵守和

执行甲方及甲方项目经理部的各项管理规定，自觉维护甲方声誉和信

誉。

9.11乙方应负责对施工图纸、设计变更和工程指令进行复查，

对发现的问题或存在的疑问，有义务向甲方提出，否则自行承担对应

损失。

9.12乙方应做好落手清工作，对作业中出现的废料每日下班前

应清理洁净，堆放到项目部指定的堆场，有用物品应在指定地方整洁

堆放。

9.13.1在浇筑墙、板、粱等钢筋碎构件时，在下方同步配置一

名附工进行回收碎落碎及砂浆搜集整顿工作，在浇筑完上一层的板碎

后，须派专人将下一层楼板清理洁净。

9.13.2砂浇筑施工时必须及时清理溅落于模板和楼面上的混凝

土残渣并合理运用，浇捣完毕后清理振捣工具及电缆、三级配电箱等。

9.13.3校输送泵施工前后打扫洁净，做到无残存混凝土，做到

人走机停。

9.14乙方不得出现与施工班组之间哄抢材料，私自指挥垂直运

送机械。

9.15乙方承担二级配电箱如下的电缆和照明工具。

9.16乙方应保证在施工期间的任何状况下，保证本项目执行期间

不发生被新闻媒体披露、劳资投诉、劳动协议纠纷、工人聚众在大门

口或办公室吵闹、工人故意识聚众闹事、工伤事故善后处置、多种形

式盗窃施工用品、材料等事件，违反一次罚款元，并承担因此产生的

一切责任和后果。

9.17乙方劳务人员进场前，应将进场人员花名册，进场人员身

份证复印件，健康状况资料交甲方立案。

9.18为提高企业形象，满足湖南建工CI规定，由项目经理部统

一有偿提供施工人员服装、安全帽、工作卡等用品，乙方必须按规定

佩带，费用由乙方支付。

9.19乙方应按甲方的规定参与甲方组织的各类会议和培训，提

交各类计划、汇报和报表经甲方审批后乙方应执行。

9.20乙方如有违反分包协议行为，乙方应保障甲方免于承担因

此违约导致的工期延误、经济损失及根据总包协议甲方将负责的任何

赔偿费，一切赔偿费用均由乙方承担。

9.21现场“窝工、中途停工、多次进场退场”的约定：本I办议

单价已经综合考虑了因多种原因导致的乙方人员“窝工”、“中途停

工”、“多次进场退场”等工期不持续而给乙方带来的损失费用。发生

时，乙方不得规定甲方承担责任或费用。

9.22其他：o

10安全施工与检查

10.1乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，对其在施工

场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。严格按安全原

则进行施工，并随时接受行业和甲方安全检查人员依法实行的监督检

查，采用必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不

力导致事故的责任和因此而发生的费用，由乙方承担。

10.2甲方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育。甲方不

得规定乙方违反安全管理的规定进行施工。因甲方原因导致的安全事

故，由甲方承担对应责任及发生的费用。

10.3乙方应严格按甲方安全技术交底进行操作，如乙方野蛮、

私自施工所发生安全事故由乙方负责。

10.4乙方所有施工人员均应遵守劳动纪律，严禁现场打架斗殴,

否则由此导致的一切经济和法律责任均由乙方承担，同步承担违约金

10000元/次,情节严重的，移交公安机关处理。

11安全防护

11.1乙方在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、

易燃易爆地段以及临街或交通要道附近施工时，施工开始前应向甲方

提出安全防护措施，经甲方承认后实行，防护措施费用由甲方承担。

11.2加强对作业人员的现场消防防火教育和管理，不得随意动

用消防器材。动火作业必须向甲方提出动火申请，获得动火证后，才

可以进行动火作业。

11.3乙方人员对施工现场的脚手架，各类安全设施、安全警告

牌、不得私自拆除、更动。如确实需要拆除更动的，必须经工地施工

负责人和甲方指派的安全管理人员的同意，并采用必要、可靠的安全

措施后方能拆除。乙方人员私自拆除所导致的后果，要追究当事人的

责任，导致的工伤事故，均由乙方负责。

11.4乙方在施工现场内使用的安全保护用品（如安全帽、安全

带及其他保护用品），由乙方提供使用计划，经甲方同意后，由甲方

负责供应，费用由乙方承担。

11.5甲方对11.1、11.2项的承认，并不能免除乙方因其自身过

错所导致的损失应当承担的责任。

12保险

12.1乙方必须为自聘员工办理多种社会保险，为从事危险作业的

职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机

械设备办理保险，支付保险费用。乙方必须将已办理有关保险凭证（有

效复印件）提交甲方存档，假如查明乙方未按协议规定办理有关保险,

甲方有权代为办理并从甲方应付乙方的任何款项中扣除。

12.2保险事故发生时，乙方有责任采用合适的措施，防止或减少

损失。

13材料设备供应及管理

13.1甲方提供的材料、设备、工具、设施：

13.1.1对于甲方提供的材料、设备、工具、设施等，乙方应根据

甲方规定的申请程序和时限规定提前提出需求计划，否则，导致供应

延误的一切责任和损失由乙方承担。

13.1.2乙方委托为专职领料人，除此领料人外，乙方其

他任何人员不得向甲方领用材料。如乙方变更领料人，应书面告知甲

方。

13.1.3乙方领取材料、设备时，须如实填写领料单并签名，否则，

甲方有权拒绝发放。此领料单作结算根据。

13.1.4乙方应妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备（包括

领用、保管、装卸、退场、办理有关手续、按甲方指定的场内地点归

类堆放）：因保管和使用不善发生丢失、损失，乙方按领用时的原价

格赔偿。

13.1.5乙方领用的周转类材料，应当于工程竣工后一个日历天

内偿还，并邀请甲方仓库管理员现场盘点、评估，办理书面移交。

13.1.6对于甲方提供的周转材、设备、工具、设施，乙方应按操

作规程及甲方规定保管、使用、维护、保养和寄存。发现问题应立即

处理或向甲方汇报。使用完毕或工程竣工后，应按甲方规定清理、清

点、移交。乙方在保管和使用中，如因违反操作规程或甲方规定或因

其他任何原因，导致遗失、损坏或事故，乙方应承担由此引起的所有

损失和责任。

13.2乙方提供的材料、设备、工具、设施：

13.2.1乙方提供除甲供材料、设备、工具、设施以外的所有所

需材料、设备、工具、设施并承担有关费用。

13.2.2乙方提供的施工设备和工具必须是合格产品，符合各项

安全规定，使用过程中自行维护及维修保养。

14劳务工程款

14.1本工程的协议价款按下列第一项确定：

（一）本工程为固定总价协议；协议包干总价为人民币

元（大写：元）。本协议价款已包括完毕本

协议工程所需的一切费用及完毕本工程不可或缺的所有工作和责任，

并已包括且充足考虑了施工场地现实状况等也许影响协议造价的原

因。除本协议另有约定外，协议价款任何状况下均不做调整。

协议价款中包括但不限于：（根据项口状况填写）。

（二）本工程为固定单价协议；协议价款暂定为人民币

元（大写：元）。本工程的劳务单价：详见

附表一（分项工程综合单价构成明细表）。

协议履行期间人工、辅材、机械设备等价格涨幅乙方己在协议单

价中充足考虑，乙方对此予以理解和认同；协议单价不再调整。工程

施工税金、个人所得税和其他税费均由乙方自行承担和缴纳。

（三）其他方式：O

14.2协议外工程签证：计时工按元/工日执行。

14.3工程履约保证金（根据各项目详细状况确定,若无,则约

定：“本工程无履约保证金

14.3.1履约保证金的额度：乙方向甲方缴纳协议总价款的%

（5〜10%）或万元履约保证金。其中工程进度保证金—万

元、质量保证金―万元、安全保证金—万元，履约保证金不计息。

14.3.2履约保证金的交纳、退还措施：

正式动工前—日内，乙方以现金保证金形式，通过银行转账方式

向甲方交纳履约保证金（收款人、开户行及账户信息：）,

待乙方无违约情形且工程竣工验收合格后—日内一次性无息退还。

15殴工认馀（如下条款按月度计价时合用，按其他计量周期或

是节点计价的应修改）

15.1每月—日前，乙方向甲方提交已竣工程数量清单，双方派

代表到现场共同对乙方当月实际完毕的协议内合格工程数量进行验

收计量（乙方应为验收计量提供便利条件），办理月度验工计价。甲

方指定—、—为现场工程量共同签字人，乙方指定—、—为

现场工程量共同签字人，其他人签认的工程量无效。甲方项目部员工

在履行职责时，签订具有证明性质的书面材料，须经项目经理书面确

认。所有未经项目经理书面确认的，均属个人行为，不能作为甲乙方

双方结算或承担责任的凭证。

15.2对月度验工计价有疑义的，在办理最终止算前甲乙双方可随

时提出，经核算后在最终止算时对月份计，介进行修正。

15.3工程竣工经甲方验收合格后对乙方完毕的工程数量、价款做

最终清算、办理最终止算。

15.4因乙方自身原因超过甲方技术交底范围的工程量和验收不

合格的工程量，甲方不予计量，乙方自行承担有关费用。

16劳务工程款中间支付与最终支付

16.1本项目按下列第（）项约定方式支付工程进度款及结算款

（一）按施工进度付款

1）本工程（与否）支付工程预付款。预付款比例为;《一

般不高于预付款扣回方式为：O

2）进度款支付：拨付工程进度款时，甲方根据验工计价状况编

制“内部价款结算单”（应扣除乙方罚款、违约金、超用甲方材料款

等应扣款项）作为中间拨付款根据，甲方在收到业主本协议范围拨款

后30天内,按—%给乙方拨付。（不高于业主给甲方付款比例）

3）最终支付

A、所有工作完毕，经甲方承认后15天内，乙方向甲方递交完

整的结算资料，双方按照本协议约定的计价方式，进行劳务酬劳的最

终止算。

B、甲方收到乙方递交的结算资料后7天内进行核算,予以确

认或者提出修改意见。甲方确认结算资料后二天内编制“内部价款

结算单”，扣除乙方罚款、违约金、超用甲方材料款等应扣款额后进

行最终止算，在收到业主拨款后9天内支付至最终止算总额的

95%,扣留工%作为质量保证金。

C、质量保证金在本协议工程保修期满后，业主返还甲方质保金

时视其工程质量状况支付乙方（不计取利息）。

（二）按施工节点付款

详细付款节点及比例如下：（根据项目状况进行描述）。

（三）其他付款方式：o

16.2乙方人员办理进度付款或结算时必须有乙方代表委托书，并

向甲方财务部门提供参建人员工资费用清单（应有本人签字并加盖手

印及有关劳动协议）和资金流向计划表。否则，甲方有权拒付工程进

度款或结算款。

16.3给乙方拨付工程款时，乙方需向甲方提供完税发票。

16.4乙方指定专用收款账号为户名：；开户行：

；账号：;如需变更，必须付款前7日

内书面告知，否则一切责任自行承担。

17施工变更

17.1施工中如发生对原工作内容进行变更，甲方应提前天以

书面形式向乙方发出变更告知，并提供变更的对应图纸和阐明。乙方

只能按照甲方发出的变更告知及有关规定，进行变更工程施工。

17.2变更数量和价款确定方式：

17.2.1变更单价确认：参照与业主方主协议设计变更计价规则双

方协商确定。

17.2.2变更工程数量确认：按乙方实际完毕甲方书面发出的变更

告知范围内的、经甲方验收确认的合格工程数量计量。

18施工验收

18.1乙方应保证所完毕工程的施工质量符合本协议约定的质量

原则。乙方施工完毕，应向甲方提交竣工汇报，告知甲方验收；甲方

应当在收到乙方的上述汇报后工天内对乙方施工成果进行验收。验

收合格或者甲方在上述期限内未组织验收的，视为乙方已经完毕了本

协议约定工作。

18.2隐蔽工程和中间验收

18.2.1工程具有隐蔽条件或到达单位工程中间验收部位，乙方自

检合格后，应在隐蔽或继续施工前"小时告知甲方，经甲方报驻地

监理验收合格并在验收记录上签字后，乙方可进行隐蔽和继续施工。

18.2.2经验收不合格的工程，乙方应在甲方限定期间内修改后

重新验收，经重新验收合格后方可隐蔽或继续施工。

18.2.3无论与否经监理工程师验收，当甲方规定对已隐蔽工程

进行重新检查时，乙方必须按规定进行剥离或开孔，并在验收后重新

覆盖或修复。检查合格，甲方承担检查所发生的费用，检查不合格，

发生的费用所有由乙方承担，工期不予顺延。

18.3当甲方与业主间的隐蔽工程验收成果或总包协议规定的所

有工程竣工验收成果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责免费修

复，不延长工期，并承担由此导致的甲方的所有损失。

19施工配合

19.1乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收，以及甲方按业

主或建设行政主管部门规定进行的波及乙方工作内容、施工场地的检

查、隐蔽工程验收及工程竣工验收；甲方或施工场地内第三方的工作

必须乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合。

19.2乙方按约定完毕劳务作业，必须由甲方或施工场地内的第

三方进行配合时，甲方应免费配合乙方工作或保证乙方获得该第三方

的免费配合。

20违约责任

20.1当发生下列状况之一时，甲方应承担违约责任：（应尽量少

约定或者不约定）

20.1.1甲方不按协议约定期间支付工程款，且延期超过上个月，

应比照中国人民银行同期同类贷款利率的原则，按欠付工程款总值计

算，向乙方支付违约金，违约金总额不超过实际欠付工程款的

但发包方原因导致甲方无法按协议承诺时间支付乙方进度款的状况

除外，乙方不得规定甲方承担逾期付款的违约责任或采用过激行为索

要工程款。

20.1.2甲方应承担的其他违约责任：

20.2当发生下列状况之一时，乙方应承担违约责任（根据实际

状况调整）、

20.2.1乙方原因延误工期按」元/天向甲方支付违约金，工

期延误违约金上限不超过协议总价的5版工期延误超过30天，甲方

有权解除协议；

20.2.2施工中对于乙方原因导致或未到达本协议约定的质量原

则的，甲方有权责令乙方停工或返工，其费用由乙方承担，并承担延

误工期责任。且乙方应按协议价款向甲方支付违约金。对对应

的工程量不予计量和支付；

20.2.3乙方施工进度滞后或履约不力，在甲方规定整改或发出书

面指示后，仍无改观或无明显改观迹象时；甲方有权将乙方承包工程

部分收回或直至所有收回，自行组织施工或交由第三方施工。甲方为

完毕乙方遗留工程可以使用乙方在现场的施工设备，乙方不得规定甲

方支付任何赔偿费用，乙方并承担由此给甲方导致的损失；

20.2.4未经甲方书面同意自行停工，在甲方发出指示后仍拒绝复

工；甲方可以调整乙方分包工作量或直至解除协议，乙方应向甲方支

付违约金」0万元,并承担由此给甲方导致的损失；

20.2.5乙方驻现场代表每月在工地时间不少于25天,否则每

少一天向甲方支付违约金1000元;

20.2.6乙方应对所有参建人员实行银行工资卡制度，防止工资纠

纷，保证参建人员权益。对乙方发生工资纠纷而影响工程正常进行及

甲方生产经营和声誉，甲方有权在应付乙方任何款额内直接代扣代

发，从任何应付乙方款额内扣除，同步乙方负责赔偿由此给甲方导致

的影响和损失。如发生乙方工人向甲方讨薪的，乙方应当按每人次元

向甲方承担违约金，假如发生工人以自杀威胁方式讨薪的，乙方按每

人次2万元向甲方承担违约金；乙方工人群体性向甲方讨薪的，每发

生一次乙方应当向甲方承担违约金5万元;乙方工人群体性向政府机

构申诉讨薪的，每发生一次乙方应当向甲方承担违约金10万元。因

乙方拖欠劳动者工资而导致甲方被申请劳动争议仲裁或诉讼的，乙方

应当按甲方实际支付费用的2倍向甲方承担违约金。

20.2.7乙方不得将甲方供应的材料倒卖或转移用于非承包工程，

否则一经查出，乙方将负责按倒卖或转移材料价值的三倍给甲方支付

违约金；

20.2.8乙方不得将本协议项下的劳务作'也转包或再分包给他人。

否则，甲方有权解除协议，乙方按本协议价款的10猊句甲方支付

违约金；

20.2.9乙方不履行或不按约定履行协议约定的其他义务，经催

告后仍不履行的，应向甲方支付违约金1000元/次,还应赔偿因其

违约给甲方导致的经济损失，延误的乙方工作时间不予顺延。

20.3若协议履行中，乙方单方终止协议或因乙方违约，甲方根据

法律规定和协议约定行使解除权终止协议的，除协议其他条款约定的

违约责任外，乙方还应按本协议总额的」上%原则承担协议解除的违

约责任。

20.4一方违约后，另一方规定违约方继续履行协议步，违约方

承担上述违约责任后仍应继续履行协议。

21争议

本协议在履行过程中发生争议，由双方当事人协商处理。协商不

成，双方同意选择下列第种方式处理：

（1）向长沙仲裁委员会申请仲裁。

（2）向长沙市天心区人民法院提起诉讼。

22协议解除

22.1如在乙方没有完全履行本协议义务之前，总包协议终止；

或因乙方违约，甲方根据法律规定和协议约定行使解除权终止协议；

乙方接到甲方终止协议告知后应立即停止施工，并在五日内撤离现

场，就乙方已完合格工程的劳务酬劳，按本协议约定程序办理结算支

付。乙方延期撤场的，按一元/天承担违约责任，甲方并有权暂缓

支付所有款项。

22.2因不可抗力导致协议无法履行（不可抗力包括的内容与主协

议一致）；或因发包人原因导致工程停建或缓建，导致本协议无法履

行的，甲方与乙方可以解除协议，并按协议约定对已完合格工程进行

结算，如甲方与发包人约定不向发包人索赔或未能得到发包人予以的

对应赔偿，乙方不得以此向甲方索赔。（乙方的索赔须以甲方向发包

人索赔成功为前提）

22.3协议解除后，乙方应妥善做好已竣工程和剩余材料、设备

的保护和移交工作，按甲方规定撤出施工场地。甲方为乙方撤出提供

必要条件，并按协议约定支付已竣工程的劳务酬劳。有过错的一方应

当赔偿因协议解除给对方导致的损失。协议解除后，不影响双方在协

议中约定的结算和清理条款的效力。

23尤其约定

根据乙方的祈求与承诺，双方本着实事求是的原则，经互相协商,

到达如下一致意见：

23.1乙方承诺已经充足理解甲方与建设单位的施工协议并承诺

承担上述文献中规定的承包人的责任和义务以及多种风险。甲方不承

担由于建设单位等非甲方原因导致的工程停窝工、停缓建等原因给乙

方导致的多种损失，甲方可根据实际状况书面告知乙方自行安排劳动

力、材料去向。

23.2有关顺延工作时间或工期。非乙方原因导致的可以在满足业

主节点工期和总工期的前提下予以顺延，因乙方原因导致的不得顺

延。

23.3协议签订前乙方同意缴纳协议总价—%（一般为5%〜10%）

或总金额—万元的履约保证金，工程竣工且验收合格后视其履约状

况不计息返还。

23.4凡协议中与尤其约定有抵触的地方，均以尤其约定为准。

24协议生效与终止

本协议自双方签字、盖章后生效。到竣工验收合格，竣工结算甲

方支付完毕后，除履约保证金和质量保证金条款仍然生效外，其他条

款即终止；当所有款项结清后，协议自行所有终止。

协议签订前乙方必须提供其营业执照、税务登记证、资质等级、

安全生产许可证、组织机构代码、经公证的法人授权委托书等资料原

件由甲方进行审核。甲方审核通过后，乙方需将以上证件的复印件加

盖公章后交由甲方立案。

25协议份数

本协议一式一份，甲方一份，乙方一份。具同等法律效力。

本协议书附件：（不限于如下附件,可根据需要从本《协议范本》

的“协议附件”中选择使用）

附表一：分项工程综合单价构成明细表

附表二：甲方提供应乙方使用施工机具、设备一览表（假如有）

附表三：甲方提供应乙方使用周转材料一览表（假如有）

甲方：（公章）乙方：（公章）

地址及住所：地址及住所：

法定代表人：法定代表人：

或委托代理人:或委托代理人:

开户银行:开户银行:

帐号：帐号：

联系电话：联系电话：

年—月—日年月日

协议签订地点：

（如签约栏单独成页或空白留存,请标注“此页无正文”或“如下无

正文”）

附表一：（内容仅供参照）

分项工程综合单价构成明细表

计量暂定金额

序号工作项目单价工作内容

单位数量（元）

搅拌机、输送泵安装、

清洗及输送泵管道安

拆、场内转运、浇捣

前的湿水、卫生清理.、

弥补水泥垫块、检查

1准备工作彼标高及轴线控制、

有需要的搭设操作架

和支撑架、碎运送车

进入现场后的指挥协

调，车辆出工地的冲