建筑工程合同工期延误赔偿合同协议

建筑工程合同工期延误赔偿合同协议鉴于双方于[日期]签订了关于[具体工程项目名称]（以下简称“本项目”）的《建筑工程施工合同》（合同编号：[主合同编号]）（以下简称“主合同”），经友好协商，就本项目工期延误的赔偿事宜达成如下协议：第一条背景与事实双方确认，本项目合同约定的竣工日期为[日期]，但截至[日期]，项目实际进度延迟，未能按期完成。经双方核实或参照[主合同相关条款/监理单位签证/其他依据]，项目累计延误[]天。导致延误的原因主要包括[详细说明延误原因，如：发包商原因导致的场地移交延迟[]天，承包商原因导致的技术方案错误导致返工[]天，不可抗力导致的停工[]天等]。具体延误天数及责任划分详见本协议附件一。第二条工期延误责任确认双方确认，根据主合同第[]条及本协议附件一之约定，发包商应承担[]天延误责任，承包商应承担[]天延误责任。因发包商责任导致的延误共计[]天，因承包商责任导致的延误共计[]天。第三条赔偿原则与标准1.本协议项下的赔偿遵循补偿损失原则，旨在弥补因非承包商责任导致的工期延误给承包商造成的直接经济损失。2.赔偿计算标准如下：*2.1发包商应赔偿承包商因发包商责任导致的[]天延误所产生的误期损害赔偿金。误期损害赔偿金的计算方式为：[]（合同总价或固定金额）×[]%（日赔偿率）。具体计算期间为自[起始日期]至[终止日期]。*2.2发包商应补偿承包商因发包商责任导致的延误期间所发生的、额外的、合理的直接成本增加，包括但不限于：*因窝工导致的现场管理及部分人员工资[金额或计算方式]；*因需延长设备租赁期限产生的额外租赁费[金额或计算方式]；*因发包商原因导致的工程返工、修复产生的直接费用增加[金额或计算方式]；*因场地、图纸、许可等延误提供导致的承包商合理管理费增加[金额或计算方式]；*[其他具体项目及计算方式]。*2.3承包商应承担因自身责任导致的[]天延误所产生的损失。承包商同意免除或自行承担因该[]天延误导致的[具体损失项目，如：预期利润损失/非因发包商原因导致的额外成本等]。第四条赔偿金额与支付1.根据本协议第三条约定，发包商应向承包商支付的总赔偿金额（以下简称“赔偿总额”）为人民币[具体大写金额]元（¥[具体小写金额]元）。2.赔偿总额详细构成如下：*4.1误期损害赔偿金：人民币[金额]元（¥[金额]元）。*4.2发包商责任导致成本增加补偿：人民币[金额]元（¥[金额]元），具体明细见附件二。*4.3[其他赔偿项目金额，如有]：人民币[金额]元（¥[金额]元）。3.发包商应在本协议生效后[]日内，向承包商支付赔偿总额的[]%，即人民币[金额]元（¥[金额]元）。4.发包商应在收到承包商提交的全部有效索赔资料及收款银行账户信息后[]日内，向承包商支付剩余的赔偿款项，即人民币[金额]元（¥[金额]元）。5.支付方式：发包商通过银行转账方式将赔偿款项支付至承包商以下银行账户：*开户名称：[承包商全称]*开户银行：[银行名称及支行]*银行账号：[银行账号]6.发包商支付款项时，需将转账凭证复印件作为付款凭证交给承包商。第五条双方权利与义务1.发包商权利与义务：*5.1按照本协议第四条的约定及时、足额支付赔偿款项。*5.2有权审核承包商提交的索赔资料，要求其提供必要的解释和补充文件，但审核不应无故拖延支付应付款项。*5.3确保支付给承包商的赔偿款项用于弥补其在项目延误中遭受的实际损失。2.承包商权利与义务：*5.1有权依据本协议约定获得赔偿。*5.2负责收集、整理并提交计算赔偿金额所需的所有真实、准确、完整的证明文件，包括但不限于成本明细账、发票、往来函件、签证记录、设备租赁合同、人员工资单等，并形成详细的索赔报告。*5.3在本协议约定的期限内提交索赔报告及相关资料。*5.4接受发包商依据主合同及本协议约定的合理审核。*5.5保证索赔报告及附件资料的真实性，如因提供虚假资料导致发包商损失的，应予以赔偿。第六条争议解决凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权将争议提交[指定仲裁委员会名称，如：中国国际经济贸易仲裁委员会]按照其届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为[仲裁地点]。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。第七条协议生效与期限1.本协议自双方授权代表签字并加盖单位公章（或合同专用章）之日起生效。2.本协议的效力直至发包商按照本协议第四条约定支付完毕全部赔偿款项之日终止。但本协议的争议解决条款、保密条款等根据其性质应持续有效的条款，在此之后仍然有效。第八条其他1.本协议构成双方就本项目工期延误赔偿事宜的完整协议，取代之前所有口头或书面的沟通、承诺或谅解。2.对本协议的任何修改或补充，均须经双方书面同意。3.如果本协议任何条款被认定为无效或不可执行，不影响其他条款的效力。4.本协议适用中华人民共和国法律。5.双方之间的所有通知均应按照主合同约定的地址以书面形式发送。一方变更联系方式，应提前[]日书面通知对方。6.本协议附件是本协议不可分割的组成部分，与本协议正文具有同等法律效力。附件包括：*附件一：工期延误天数及责任划分明细*附件二：发包商责任导致成本增加补偿明细第九条签署本协议由双方授权代表签字，并加盖单位公章或合同专用章。发