工业管道安装施工合同

工业管道安装施工合同甲方：[甲方公司全称]法定代表人：[甲方法定代表人姓名]地址：[甲方公司注册地址]乙方：[乙方公司全称]法定代表人：[乙方法定代表人姓名]压力管道安装许可证编号：[GC2-XXXX]（需与乙方实际资质一致）地址：[乙方公司注册地址]第一条工程概况1.1工程名称：[XX厂区工业管道安装工程]1.2工程地点：[XX市XX区XX厂区内指定施工区域]1.3工程内容：含以下管道及附属设施的安装、焊接、试压、防腐保温、调试：（1）工艺管道：压缩空气、氮气、工艺物料管道（管径DN25-DN200）；（2）给排水管道：生产给水、生活排水管道（管径DN50-DN150）；（3）蒸汽管道：饱和蒸汽管道（管径DN80-DN125）；（4）附属设施：支吊架制作安装、阀门（截止阀/闸阀/球阀）安装、法兰连接、仪表接管、管道标识喷涂；（5）配合设备接口连接、临时排水措施。1.4工程范围：从[厂区管网接驳点]至[车间末端设备接口]，含所有管道及上述附属设施的施工、调试及验收。第二条合同价款2.1合同形式：固定总价，总价款人民币【XX元】（大写：人民币XX元整）。2.2价款包含：人工、材料（含辅材）、机械、焊接耗材、无损检测、防腐保温、管理费、利润、9%增值税专用发票、安全文明施工费、材料价格波动风险等所有费用。2.3价款调整：仅经双方书面签证确认的设计变更、甲方要求增减项可调整，其他情况不作调整。第三条工期3.1开工日期：暂定【XXXX年XX月XX日】，以甲方《开工通知书》为准。3.2竣工日期：暂定【XXXX年XX月XX日】，总工期【60】日历天（含节假日，不可抗力除外）。3.3工期顺延：甲方未按时提供图纸/场地、甲供材料延迟、设计变更导致的延误，工期顺延，乙方不担责。3.4延误责任：乙方原因延误，每延误1天付合同总价0.5‰违约金，累计不超5%；延误超15天，甲方有权解除合同，乙方赔偿另行施工损失。第四条质量标准4.1符合规范：《工业金属管道工程施工质量验收规范》GB50184-2010、《压力管道安全技术监察规程-工业管道》TSGD0001-2009等。4.2焊工要求：施焊人员持有效期内《特种设备作业人员证》，项目与管道介质/材质匹配。4.3质量等级：合格，压力管道需经当地特种设备监管部门验收合格。第五条双方责任5.1甲方责任：（1）开工前7日提供施工图纸4套及技术交底；（2）协调水电接驳点至施工区域边界（费用自担）；（3）办理厂区内临时占道、消防备案（若需）；（4）按约定支付工程款；（5）收到竣工报告10日内组织验收。5.2乙方责任：（1）提供有效资质证书复印件作为附件；（2）乙供材料需符合设计要求，进场前提交质量证明文件经甲方验收；（3）承担施工期间所有安全事故责任（含伤亡赔偿、罚款）；（4）施工后工完场清，提交竣工资料4套。第六条材料设备供应6.1甲供材料：主要管道（材质20钢）、品牌阀门、法兰（详见《甲供材料清单》），进场前3日运至现场。6.2乙供材料：焊条、支吊架、防腐漆、保温棉（详见《乙供材料清单》），需提供样品经甲方确认后采购。6.3验收：甲供材料乙方24小时内核对，不合格及时通知甲方；乙供材料甲方12小时内验收，不合格立即更换（费用自担）。6.4保管：甲供材料验收后由乙方保管，损坏丢失按原价赔偿。第七条施工及验收7.1施工前提交《施工组织设计》《焊接工艺方案》，经甲方审核通过后方可施工。7.2隐蔽工程：埋地、焊接隐蔽前24小时通知甲方验收，甲方12小时内到场，未到场视为合格。7.3压力试验：介质为洁净水，试验压力1.5倍设计压力，合格后签署《压力试验记录》。7.4竣工验收：乙方提交竣工报告后，甲方15日内验收，合格签署《竣工验收合格单》；不合格乙方7日内返工，费用自担。第八条付款方式8.1付款节点：（1）预付款：合同签订+乙方提交5%履约保证金后7日内，付20%；（2）进度款1：管道安装50%验收合格后7日内，付30%；（3）进度款2：压力试验合格后7日内，付30%；（4）竣工款：验收合格15日内，付15%；（5）质保金：验收合格满12个月无质量问题后15日内，付5%（无息）。8.2乙方需提供9%增值税专用发票，否则甲方有权延迟付款。第九条质保期及保修9.1质保期：12个月（自验收合格之日起）。9.2保修：施工质量问题，乙方24小时内到场，48小时内修复（紧急情况12小时到场）；甲方使用不当/不可抗力，乙方收费维修。9.3乙方未及时维修，甲方委托第三方费用从质保金扣除，不足部分乙方补足。第十条违约责任10.1甲方违约：未按时付款，每延误1天付应付未付金额0.5‰违约金；未按时提供图纸导致窝工，赔偿人工/机械损失。10.2乙方违约：质量不合格逾期未返工，甲方解除合同，乙方退还已收款项并赔偿损失；安全事故承担全部责任。第十一条争议解决协商不成，向工程所在地人民法院提起诉讼。第十二条不可抗力地震、洪水等不可抗力，受影响方24小时内通知对方，工期顺延；损失按各自责任承担（甲方担已完工工程，乙方担自身机械/人员）。第十三条其他13.1附件（《甲供材料清单》《乙供材料清单》）为本合同组成部分。13.2本合同一式4份，甲乙各执2份，签字盖章后生效。甲