公交场站建筑工程施工合同

公交场站建筑工程施工合同合同编号：GJCC-202X-XX甲方（建设单位）：XX市公共交通集团有限公司乙方（施工单位）：XX建筑工程有限公司第一条工程概况1.1工程名称：XX公交场站建筑工程1.2工程地点：XX市XX区XX路与XX路交叉口东南侧1.3工程内容：（1）主体建筑：调度指挥中心（3层框架结构）、公交维修车间（单层钢结构）、智能候车厅（单层砖混结构）；（2）附属设施：公交停车场（120个泊位，含路面硬化、标线）、充电桩基座（20个）及配套管线、场区道路（含排水管网）、绿化景观（含公交站牌）、围墙及电动大门；（3）安装工程：给排水（含消防）、强弱电（含监控、照明）、通风空调（维修车间）、充电桩配套电气系统。1.4施工范围：甲方提供的施工图纸、工程量清单及设计变更、图纸会审纪要所示全部内容。1.5资金来源：财政拨款。第二条工期2.1总日历天数：180天（不含冬季停工及不可抗力影响）。2.2计划开工日期：202X年X月X日（以甲方书面开工令为准）；计划竣工日期：202X年X月X日。2.3关键节点工期：（1）基础完工验收：开工后30天；（2）主体封顶验收：开工后90天；（3）附属设施完工：开工后150天；（4）竣工验收：开工后180天。2.4工期调整：甲方原因（如设计变更、场地移交延迟）导致工期延误的，工期顺延，甲方承担乙方窝工损失（按现场管理人员及工人实际误工天数，每人每天200元计算）；乙方原因延误的，按本合同第十条承担违约责任。第三条质量标准3.1符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013、《城市公交场站设计规范》CJJ15-2011及国家现行专业工程验收规范。3.2质量等级：合格，争创XX市“优质结构工程”。3.3验收程序：隐蔽工程须经甲方、监理验收合格后方可覆盖；分项/分部工程验收合格后方可进入下道工序；竣工验收由甲方组织设计、监理、施工等单位联合验收。第四条合同价款4.1合同总价：人民币XXXXXX元（大写：XXXXXXX元整）。4.2价款形式：固定总价合同（含人工、材料、机械、管理费、利润、规费税金等），仅因甲方书面变更调整价款。4.3材料风险：主要材料（钢材、水泥、砂石）价格波动±5%以内由乙方承担，超出部分按当地造价管理部门同期信息价调整。第五条甲方责任5.1开工前7天完成场地“三通一平”（通水、通电、通路、场地平整），移交施工场地；5.2开工前10天提供完整施工图纸、地质勘察报告，组织图纸会审及设计交底；5.3办理施工许可证、规划许可证等行政审批手续；5.4按合同约定支付工程款；5.5协调场区周边市政、交通管理部门关系；5.6组织竣工验收，出具验收报告。第六条乙方责任6.1按图施工，编制施工组织设计、专项方案（深基坑、钢结构吊装等），报甲方/监理审批后实施；6.2配备持证管理人员（项目经理、安全员等）及特种作业人员；6.3办理施工人员意外伤害保险、工程一切险（费用自理）；6.4负责安全文明施工，设置封闭围挡、洗车台、扬尘覆盖设施，符合环保要求；6.5不合格工程无偿返工，承担返工费用，工期不顺延；6.6竣工后15天内提交完整竣工资料（6份）。第七条工程变更7.1甲方书面通知变更，乙方3天内提交报价及工期调整方案；7.2甲方审核确认后签订补充协议，乙方方可实施；7.3变更价款纳入竣工结算，工期调整按补充协议执行。第八条质量保修8.1保修范围：地基基础/主体结构（设计年限）、防水（5年）、供热/供冷（2个周期）、管线/设备（2年）、其他（2年）；8.2保修责任：甲方通知后24小时到场，7天内修复（不可抗力除外）；逾期委托第三方修复，费用从保修金扣除；8.3保修金：按结算价5%预留，竣工1年返3%、2年返2%、防水5年返0%。第九条工程款支付9.1预付款：合同签订7天内付10%（乙方提供等额保函）；9.2进度款：（1）基础验收合格付20%；（2）主体封顶验收合格付25%；（3）附属完工验收合格付20%；（4）竣工初验合格付15%；9.3结算款：竣工结算审核后15天内付至95%；9.4逾期支付：每逾期1天按应付未付金额万分之五付违约金，逾期30天乙方有权停工。第十条违约责任10.1甲方违约：未按时提供场地/图纸，承担窝工损失；逾期付款30天以上，乙方可解除合同，甲方付5%违约金；10.2乙方违约：（1）质量不合格，无偿返工，承担损失；（2）工期延误，每天按结算价万分之五付违约金（累计不超3%），逾期15天甲方可解除合同，乙方付5%违约金；（3）安全事故，承担全部责任及损失。第十一条争议解决协商不成，向工程所在地人民法院提起诉讼。第十二条其他12.1不可抗力：地震、洪水等，工期顺延，各自承担损失；12.2廉洁条款：禁止行贿受贿，违约方付10%违约金，守约方可解除合同；12.3合同生效：双方签字盖章之日起生效；12.4合同份数：甲方3份、乙方3份，具有