《水利工程监理责任承诺协议》合同三篇_第1页
《水利工程监理责任承诺协议》合同三篇_第2页
《水利工程监理责任承诺协议》合同三篇_第3页
《水利工程监理责任承诺协议》合同三篇_第4页
《水利工程监理责任承诺协议》合同三篇_第5页
已阅读5页,还剩10页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

《水利工程监理责任承诺协议》合同三篇篇一甲方(建设单位):[此处填写建设单位全称]法定代表人:[此处填写法定代表人姓名]注册地址:[此处填写注册地址]通讯地址:[此处填写通讯地址]联系人:[此处填写联系人姓名]联系电话:[此处填写联系电话]乙方(监理单位):[此处填写监理单位全称]法定代表人:[此处填写法定代表人姓名]注册地址:[此处填写注册地址]通讯地址:[此处填写通讯地址]联系人:[此处填写联系人姓名]联系电话:[此处填写联系电话]鉴于甲方拟投资建设[此处填写项目名称]水利工程(以下简称“本工程”),根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》及其他有关法律法规、工程建设标准规范和[此处填写主监理合同全称](以下简称“主监理合同”),甲乙双方本着平等互利、诚实信用的原则,经友好协商,就乙方在本工程中承担的监理责任事宜,达成如下承诺协议:第一条监理单位的职责与义务1.1乙方在本协议履行期间,依据国家及地方现行有效的法律、法规、规章、标准、规范、规程,以及主监理合同约定及监理规划、实施细则,全面履行监理合同中规定的监理职责,并对本协议中明确或隐含的监理责任作出如下具体承诺:1.2乙方承诺对设计文件进行审查,重点审查其合规性、可行性及与工程实际情况的符合性,并及时向甲方提出审查意见。1.3乙方承诺对施工组织设计、专项施工方案进行审查,重点审查其安全性、可靠性及可操作性,并提出审查意见,必要时要求施工单位补充完善。1.4乙方承诺对进场的工程材料、构配件、设备进行见证取样、送检或平行检验,确保其符合设计文件和有关标准规范的要求。对检验不合格的产品,乙方承诺有权要求施工单位清退出场,并立即报告甲方。1.5乙方承诺对关键工序、隐蔽工程进行旁站监理,确保施工单位按批准的施工方案施工,并做好旁站记录。1.6乙方承诺对工程实体质量进行巡视和平行检验,频率和范围应符合监理规范要求,对发现的质量问题或隐患,应及时签发监理通知单,要求施工单位整改;情况严重时,应立即签发暂停施工指令,并报告甲方。1.7乙方承诺参与工程质量事故的调查处理工作,客观、公正地分析事故原因,并提出处理建议。1.8乙方承诺审查施工单位的进度计划,监督其按计划组织施工,定期检查工程实际进度,分析偏差原因,向甲方提交监理报告,并提出调整建议。1.9乙方承诺参与工程计量和支付审核工作,复核工程量,审核支付申请,确保支付款项与工程进度和质量相符,并及时向甲方提出支付意见。1.10乙方承诺参与设计变更和现场签证的管理工作,对变更的必要性和费用进行审核,并向甲方提出处理意见。1.11乙方承诺审查施工单位的安全生产保证体系文件及安全专项施工方案,对施工现场的安全防护措施进行监督检查,对危险性较大的分部分项工程进行旁站监理,发现安全事故隐患,应立即签发监理通知单要求整改;情况严重时,应立即签发暂停施工指令,并报告甲方。1.12乙方承诺参与安全事故的调查处理工作,配合甲方及有关部门进行事故调查,并总结经验教训。1.13乙方承诺及时、准确、完整地向甲方提交监理月报、季报、年报及专项报告,报告内容应包括但不限于工程进度、质量、安全、投资控制、合同管理、信息沟通等方面的情况。1.14乙方承诺负责监理资料的收集、整理、归档,确保监理资料的真实性、完整性和系统性。1.15乙方承诺在授权范围内,根据主监理合同和甲方授权,行使签发监理指令、暂停支付等权力。1.16乙方承诺遵守国家法律法规和行业规范,恪守职业道德,廉洁自律,不得利用职务之便谋取不正当利益。第二条监理单位的责任承担与违约处理2.1乙方承认并承诺,因乙方违反本协议第一条约定的职责和义务,或因乙方监理工作失误、失职,导致本工程出现质量缺陷、安全事故、工期延误或投资失控等情况,给甲方造成损失的,乙方应承担相应的赔偿责任。2.2乙方承诺,对于因乙方原因(包括但不限于违反规范、失职渎职、工作失误等)造成的工程质量问题,乙方应负责监督施工单位进行修复,修复费用由乙方承担;若问题严重,导致工程功能丧失或无法使用,乙方应承担相应的赔偿责任。2.3乙方承诺,对于因乙方原因(包括但不限于违反规范、失职渎职、工作失误等)造成的安全事故,乙方应承担相应的法律责任和经济赔偿责任。2.4乙方承诺,对于因乙方原因(包括但不限于违反规范、失职渎职、工作失误等)导致的工程工期延误,除不可抗力因素外,乙方应按照主监理合同和本协议的约定,承担相应的误期赔偿。2.5乙方承诺,对于因乙方违反保密条款规定,泄露本工程相关商业秘密或技术秘密,给甲方造成损失的,应承担相应的赔偿责任。2.6甲方有权根据主监理合同和本协议的约定,对乙方的违约行为进行处罚,包括但不限于扣减监理费、解除合同等。2.7责任认定:双方同意,对于监理责任的认定,应依据国家法律法规、工程建设标准规范、主监理合同、本协议以及相关证据进行。必要时,可委托具有相应资质的第三方机构进行鉴定。第三条双方的权利与义务3.1甲方的权利与义务:(1)甲方有权要求乙方按照主监理合同和本协议的约定履行监理职责。(2)甲方有权对乙方的监理工作进行检查和监督。(3)甲方有权根据主监理合同约定,向乙方支付监理费。(4)甲方应向乙方提供履行监理合同和本协议所必需的工程资料、场地、设施等条件。(5)甲方应按照主监理合同约定,及时审批乙方提交的监理报告、设计变更、现场签证等文件。(6)甲方应遵守保密条款的规定,保护本工程的商业秘密。3.2乙方的权利与义务:(1)乙方有权按照主监理合同和本协议的约定,全面履行监理职责,并要求甲方提供必要的工作条件。(2)乙方有权根据主监理合同约定,获得相应的监理报酬。(3)乙方应按照主监理合同和本协议的约定,配备足够的监理人员,并保证监理人员的专业能力和职业道德。(4)乙方应遵守国家法律法规和行业规范,恪守职业道德,廉洁自律。(5)乙方应遵守保密条款的规定,保护本工程的商业秘密。(6)乙方应配合甲方及有关部门进行工程检查、验收等工作。第四条协议的生效、变更与终止4.1本协议自双方签字盖章之日起生效,并与主监理合同同时生效或根据主监理合同的生效时间而定。4.2对本协议内容的任何修改或补充,须经甲乙双方协商一致,并签署书面补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。4.3本协议的终止条件如下:(1)主监理合同终止。(2)本工程竣工验收合格。(3)甲乙双方协商一致同意终止。(4)法律法规规定的其他终止情形。第五条争议解决5.1因本协议引起的或与本协议有关的任何争议,双方应首先通过友好协商解决。5.2协商不成的,任何一方均有权向[此处填写仲裁委员会名称]申请仲裁,仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。5.3或任何一方均有权向[此处填写有管辖权的人民法院名称]提起诉讼。第六条保密条款6.1甲乙双方应对在本协议履行期间知悉的对方的商业秘密、技术秘密以及本工程的相关信息(包括但不限于工程设计、施工方案、工程资料、财务信息等)承担保密义务。6.2未经对方书面同意,任何一方不得向任何第三方泄露上述保密信息,但法律法规另有规定或有权机关依法要求披露的除外。6.3本保密义务在本协议终止后仍然有效,直至该等信息为公众所知悉为止。第七条法律适用与文本7.1本协议的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。7.2本协议一式[此处填写份数]份,甲方执[此处填写份数]份,乙方执[此处填写份数]份,具有同等法律效力。甲方(盖章):[此处填写甲方单位公章]法定代表人或授权代表(签字):日期:年月日乙方(盖章):[此处填写乙方单位公章]法定代表人或授权代表(签字):日期:年月日篇二甲方(建设单位):[此处填写建设单位全称]法定代表人:[此处填写法定代表人姓名]注册地址:[此处填写注册地址]通讯地址:[此处填写通讯地址]联系人:[此处填写联系人姓名]联系电话:[此处填写联系电话]乙方(监理单位):[此处填写监理单位全称]法定代表人:[此处填写法定代表人姓名]注册地址:[此处填写注册地址]通讯地址:[此处填写通讯地址]联系人:[此处填写联系人姓名]联系电话:[此处填写联系电话]鉴于甲方拟投资建设[此处填写项目名称]水利工程(以下简称“本工程”),根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》及其他有关法律法规、工程建设标准规范和[此处填写主监理合同全称](以下简称“主监理合同”),甲乙双方本着平等互利、诚实信用的原则,经友好协商,就乙方在本工程中承担的监理责任事宜,达成如下承诺协议:第一条监理单位的职责与义务1.1乙方在本协议履行期间,依据国家及地方现行有效的法律、法规、规章、标准、规范、规程,以及主监理合同约定及监理规划、实施细则,全面履行监理职责,并对本协议中明确或隐含的监理责任作出如下具体承诺:1.2乙方承诺对设计文件进行审查,重点审查其合规性、可行性及与工程实际情况的符合性,并及时向甲方提出审查意见。1.3乙方承诺对施工组织设计、专项施工方案进行审查,重点审查其安全性、可靠性及可操作性,并提出审查意见,必要时要求施工单位补充完善。1.4乙方承诺对进场的工程材料、构配件、设备进行见证取样、送检或平行检验,确保其符合设计文件和有关标准规范的要求。对检验不合格的产品,乙方承诺有权要求施工单位清退出场,并立即报告甲方。1.5乙方承诺对关键工序、隐蔽工程进行旁站监理,确保施工单位按批准的施工方案施工,并做好旁站记录。1.6乙方承诺对工程实体质量进行巡视和平行检验,频率和范围应符合监理规范要求,对发现的质量问题或隐患,应及时签发监理通知单,要求施工单位整改;情况严重时,应立即签发暂停施工指令,并报告甲方。1.7乙方承诺参与工程质量事故的调查处理工作,客观、公正地分析事故原因,并提出处理建议。1.8乙方承诺审查施工单位的进度计划,监督其按计划组织施工,定期检查工程实际进度,分析偏差原因,向甲方提交监理报告,并提出调整建议。1.9乙方承诺参与工程计量和支付审核工作,复核工程量,审核支付申请,确保支付款项与工程进度和质量相符,并及时向甲方提出支付意见。1.10乙方承诺参与设计变更和现场签证的管理工作,对变更的必要性和费用进行审核,并向甲方提出处理意见。1.11乙方承诺审查施工单位的安全生产保证体系文件及安全专项施工方案,对施工现场的安全防护措施进行监督检查,对危险性较大的分部分项工程进行旁站监理,发现安全事故隐患,应立即签发监理通知单要求整改;情况严重时,应立即签发暂停施工指令,并报告甲方。1.12乙方承诺参与安全事故的调查处理工作,配合甲方及有关部门进行事故调查,并总结经验教训。1.13乙方承诺及时、准确、完整地向甲方提交监理月报、季报、年报及专项报告,报告内容应包括但不限于工程进度、质量、安全、投资控制、合同管理、信息沟通等方面的情况。1.14乙方承诺负责监理资料的收集、整理、归档,确保监理资料的真实性、完整性和系统性。1.15乙方承诺在授权范围内,根据主监理合同和甲方授权,行使签发监理指令、暂停支付等权力。1.16乙方承诺遵守国家法律法规和行业规范,恪守职业道德,廉洁自律,不得利用职务之便谋取不正当利益。第二条监理单位的责任承担与违约处理2.1乙方承认并承诺,因乙方违反本协议第一条约定的职责和义务,或因乙方监理工作失误、失职,导致本工程出现质量缺陷、安全事故、工期延误或投资失控等情况,给甲方造成损失的,乙方应承担相应的赔偿责任。2.2乙方承诺,对于因乙方原因(包括但不限于违反规范、失职渎职、工作失误等)造成的工程质量问题,乙方应负责监督施工单位进行修复,修复费用由乙方承担;若问题严重,导致工程功能丧失或无法使用,乙方应承担相应的赔偿责任。2.3乙方承诺,对于因乙方原因(包括但不限于违反规范、失职渎职、工作失误等)造成的安全事故,乙方应承担相应的法律责任和经济赔偿责任。2.4乙方承诺,对于因乙方原因(包括但不限于违反规范、失职渎职、工作失误等)导致的工程工期延误,除不可抗力因素外,乙方应按照主监理合同和本协议的约定,承担相应的误期赔偿。2.5乙方承诺,对于因乙方违反保密条款规定,泄露本工程相关商业秘密或技术秘密,给甲方造成损失的,应承担相应的赔偿责任。2.6甲方有权根据主监理合同和本协议的约定,对乙方的违约行为进行处罚,包括但不限于扣减监理费、解除合同等。2.7责任认定:双方同意,对于监理责任的认定,应依据国家法律法规、工程建设标准规范、主监理合同、本协议以及相关证据进行。必要时,可委托具有相应资质的第三方机构进行鉴定。第三条双方的权利与义务3.1甲方的权利与义务:(1)甲方有权要求乙方按照主监理合同和本协议的约定履行监理职责。(2)甲方有权对乙方的监理工作进行检查和监督。(3)甲方有权根据主监理合同约定,向乙方支付监理费。(4)甲方应向乙方提供履行监理合同和本协议所必需的工程资料、场地、设施等条件。(5)甲方应按照主监理合同约定,及时审批乙方提交的监理报告、设计变更、现场签证等文件。(6)甲方应遵守保密条款的规定,保护本工程的商业秘密。3.2乙方的权利与义务:(1)乙方有权按照主监理合同和本协议的约定,全面履行监理职责,并要求甲方提供必要的工作条件。(2)乙方有权根据主监理合同约定,获得相应的监理报酬。(3)乙方应按照主监理合同和本协议的约定,配备足够的监理人员,并保证监理人员的专业能力和职业道德。(4)乙方应遵守国家法律法规和行业规范,恪守职业道德,廉洁自律。(5)乙方应遵守保密条款的规定,保护本工程的商业秘密。(6)乙方应配合甲方及有关部门进行工程检查、验收等工作。第四条协议的生效、变更与终止4.1本协议自双方签字盖章之日起生效,并与主监理合同同时生效或根据主监理合同的生效时间而定。4.2对本协议内容的任何修改或补充,须经甲乙双方协商一致,并签署书面补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。4.3本协议的终止条件如下:(1)主监理合同终止。(2)本工程竣工验收合格。(3)甲乙双方协商一致同意终止。(4)法律法规规定的其他终止情形。第五条争议解决5.1因本协议引起的或与本协议有关的任何争议,双方应首先通过友好协商解决。5.2协商不成的,任何一方均有权向[此处填写仲裁委员会名称]申请仲裁,仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。5.3或任何一方均有权向[此处填写有管辖权的人民法院名称]提起诉讼。第六条保密条款6.1甲乙双方应对在本协议履行期间知悉的对方的商业秘密、技术秘密以及本工程的相关信息(包括但不限于工程设计、施工方案、工程资料、财务信息等)承担保密义务。6.2未经对方书面同意,任何一方不得向任何第三方泄露上述保密信息,但法律法规另有规定或有权机关依法要求披露的除外。6.3本保密义务在本协议终止后仍然有效,直至该等信息为公众所知悉为止。第七条法律适用与文本7.1本协议的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。7.2本协议一式[此处填写份数]份,甲方执[此处填写份数]份,乙方执[此处填写份数]份,具有同等法律效力。甲方(盖章):[此处填写甲方单位公章]法定代表人或授权代表(签字):日期:年月日乙方(盖章):[此处填写乙方单位公章]法定代表人或授权代表(签字):日期:年月日篇三甲方(建设单位):[此处填写建设单位全称]法定代表人:[此处填写法定代表人姓名]注册地址:[此处填写注册地址]通讯地址:[此处填写通讯地址]联系人:[此处填写联系人姓名]联系电话:[此处填写联系电话]乙方(监理单位):[此处填写监理单位全称]法定代表人:[此处填写法定代表人姓名]注册地址:[此处填写注册地址]通讯地址:[此处填写通讯地址]联系人:[此处填写联系人姓名]联系电话:[此处填写联系电话]鉴于甲方拟投资建设[此处填写项目名称]水利工程(以下简称“本工程”),根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》及其他有关法律法规、工程建设标准规范和[此处填写主监理合同全称](以下简称“主监理合同”),甲乙双方本着平等互利、诚实信用的原则,经友好协商,就乙方在本工程中承担的监理责任事宜,达成如下承诺协议:第一条监理单位的职责与义务1.1乙方在本协议履行期间,依据国家及地方现行有效的法律、法规、规章、标准、规范、规程,以及主监理合同约定及监理规划、实施细则,全面履行监理职责,并对本协议中明确或隐含的监理责任作出如下具体承诺:1.2乙方承诺对设计文件进行审查,重点审查其合规性、可行性及与工程实际情况的符合性,并及时向甲方提出审查意见。1.3乙方承诺对施工组织设计、专项施工方案进行审查,重点审查其安全性、可靠性及可操作性,并提出审查意见,必要时要求施工单位补充完善。1.4乙方承诺对进场的工程材料、构配件、设备进行见证取样、送检或平行检验,确保其符合设计文件和有关标准规范的要求。对检验不合格的产品,乙方承诺有权要求施工单位清退出场,并立即报告甲方。1.5乙方承诺对关键工序、隐蔽工程进行旁站监理,确保施工单位按批准的施工方案施工,并做好旁站记录。1.6乙方承诺对工程实体质量进行巡视和平行检验,频率和范围应符合监理规范要求,对发现的质量问题或隐患,应及时签发监理通知单,要求施工单位整改;情况严重时,应立即签发暂停施工指令,并报告甲方。1.7乙方承诺参与工程质量事故的调查处理工作,客观、公正地分析事故原因,并提出处理建议。1.8乙方承诺审查施工单位的进度计划,监督其按计划组织施工,定期检查工程实际进度,分析偏差原因,向甲方提交监理报告,并提出调整建议。1.9乙方承诺参与工程计量和支付审核工作,复核工程量,审核支付申请,确保支付款项与工程进度和质量相符,并及时向甲方提出支付意见。1.10乙方承诺参与设计变更和现场签证的管理工作,对变更的必要性和费用进行审核,并向甲方提出处理意见。1.11乙方承诺审查施工单位的安全生产保证体系文件及安全专项施工方案,对施工现场的安全防护措施进行监督检查,对危险性较大的分部分项工程进行旁站监理,发现安全事故隐患,应立即签发监理通知单要求整改;情况严重时,应立即签发暂停施工指令,并报告甲方。1.12乙方承诺参与安全事故的调查处理工作,配合甲方及有关部门进行事故调查,并总结经验教训。1.13乙方承诺及时、准确、完整地向甲方提交监理月报、季报、年报及专项报告,报告内容应包括但不限于工程进度、质量、安全、投资控制、合同管理、信息沟通等方面的情况。1.14乙方承诺负责监理资料的收集、整理、归档,确保监理资料的真实性、完整性和系统性。1.15乙方承诺在授权范围内,根据主监理合同和甲方授权,行使签发监理指令、暂停支付等权力。1.16乙方承诺遵守国家法律法规和行业规范,恪守职业道德,廉洁自律,不得利用职务之便谋取不正当利益。第二条监理单位的责任承担与违约处理2.1乙方承认并承诺,因乙方违反本协议第一条约定的职责和义务,或因乙方监理工作失误、失职,导致本工程出现质量缺陷、安全事故、工期延误或投资失控等情况,给甲方造成损失的,乙方应承担相应的赔偿责任。2.2乙方承诺,对于因乙方原因(包括但不限于违反规范、失职渎职、工作失误等)造成的工程质量问题,乙方应负责监督施工单位进行修复,修复费用由乙方承担;若问题严重,导致工程功能丧失或无法使用,乙方应承担相应的赔偿责任。2.3乙方承诺,对于因乙方原因(包括但不限于违反规范、失职渎职、工作失误等)造成的安全事故,乙方应承担相应的法律责任和经济赔偿责任。2.4乙方承诺,对于因乙方原因(包括但不限于违反规范、失职渎职、工作失误等)导致的工程工期延误,除不可抗力因素外,乙方应按照主监理合同和本协议的约定,承担相应的误期赔偿。2.5乙方承诺,对于因乙方违反保密条款规定,泄露本工程相关商业秘密或技术秘密,给甲方造成损失的,应承担相应的赔偿责任。2.6甲方有权根据主监理合同和本协议的约定,对乙方的违约行为进行处罚,包括但不限于扣减监理费、解除合同等。2.7责任认定:双方同意,对于监理责任的认定,应依据国家法律法规、工程建设标准规范、主监理合同、本协议以及相关证据进行。必要时,可委托具有相应资质的第三方机构进行鉴定。第三条双方的权利与义务3.1甲方的权利与义务:(1)甲方有权要求乙方按照主监理合同和本协议的约定履行监理职责。(2)甲方有权对乙方的监理工作进行检查和监督。(3)甲方有权根据主监理合同约定,向乙方支付监理费。(4)甲方应向乙方提供履行监理合同和本协议所必需的工程资料、场地、设施等条件。(5)甲方应按照主监理合同约定,及时审批乙方提交的监理报告、设计变更、现场签证等文件。(6)甲方应遵

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论