2024-2025学年度监理工程师高频难、易错点题及答案详解【历年真题】

监理工程师高频难、易错点题考试时间：90分钟；命题人：教研组考生注意：1、本卷分第I卷（选择题）和第Ⅱ卷（非选择题）两部分，满分100分，考试时间90分钟2、答卷前，考生务必用0.5毫米黑色签字笔将自己的姓名、班级填写在试卷规定位置上3、答案必须写在试卷各个题目指定区域内相应的位置，如需改动，先划掉原来的答案，然后再写上新的答案；不准使用涂改液、胶带纸、修正带，不按以上要求作答的答案无效。第I卷（选择题60分）一、单选题（10小题，每小题3分，共计30分）1、（单选题）根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，某生产安全事故造成5人死亡，1亿元直接经济损失，该生产安全事故属于（）。

A.特别重大事故

B.重大事故

C.严重事故

D.较大事故

正确答案：A

2、（单选题）因债务人无偿转移财产，对债权人造成损害，债权人可行使的撤销权是指()

A.单方宣布合同终止

B.请求法院撤销债务人行为

C.请求政府行政主管部门授予撤销权

D.请求法院或仲裁机构撤销债务人行为

正确答案：B

3、（单选题）根据《建设工程监理规范》(GBT50319-2013)，下列监理职责中，属于监理员职责的是（）。

A.处置生产安全事故隐患

B.复核工程计量有关数据

C.验收分部分项工程质量

D.审查阶段

正确答案：B

4、（单选题）发包人经原设计人书面同意后，可委托其他设计单位修改，（）对修改后的设计文件负责。

A.发包人

B.原设计人

C.修改单位

D.承包人

正确答案：C

5、（单选题）经项目监理机构审查合格的工程项目施工组织设计，应由()签认。

A.监理单位技术负责人

B.总监理工程师

C.建设单位项目负责人

D.总监理工程师代表

正确答案：B

6、（单选题）当工程网络计划的计算工期大于要求工期时，为满足要求工期，进行工期优化的基本方法是()。

A.减少相邻工作之间的时间问隔

B.缩短关键工作的持续时问

C.减少相邻工作之间的时距

D.缩短关键工作的总时

正确答案：B

7、（单选题）根据《建设工程监理规范》(GBT50319-2013)，施工单位未经批准擅自施工的，总监理工程师应（）。

A.及时签发《监理通知单》

B.立即报告建设单位

C.及时签发《工程暂停令》

D.立即报告政府主管部门

正确答案：C

8、（单选题）建设工程监理的性质可概括为()。

A.服务性、科学性、独立性和公正性

B.创新性、科学性、独立性和公正性

C.服务性、科学性、独立性和公平性

D.创新性、科学性、独立性和公平性

正确答案：C

9、（单选题）工程施工过程中，造成直接经济损失900万元的工程质量事故属于()事故。

A.特别重大

B.重大

C.较大

D.一般

正确答案：D

10、（单选题）供货方应在接到采购方对产品提出异议的书面通知后（）天内负责处理，否则即视为默认采购方提出的异议和处理通知。

A.3

B.5

C.10

D.15

正确答案：C

二、多选题（10小题，每小题3分，共计30分）1、（多选题）按材料采购合同的约定，供货方交付产品时，作为双方验收依据的资料包括（）。A.产品说明书B.双方签订的采购合同C.合同内约定的质量标准D.图纸、样品E.双方当事人共同封存的样品正确答案：BCDE2、（多选题）损失控制计划系统中的灾难汁划，应至少包含()等内容。

A.安全撤离现场人员方案

B.援救及处理伤亡人员方案

C.控制事故发展和减少资产损害措施

D.调整施千进度计划方案

E.调整材料和设备采购计划方案

正确答案：ABC

3、（多选题）根据《合同法》，合同权利义务的终止，不影响执行合同中约定的有（）。

A.预付款支付义务

B.结算和清理条款

C.通知义务

D.缺陷责任条款

E.保密条款

正确答案：BCE

4、（多选题）我国现阶段强制推行建设工程监理制度的手段包括()。

A.经济手段

B.技术手段

C.行政手段

D.金融手段

E.法律手段

正确答案：CE

5、（多选题）监理工程师要根据不同的勘察基础及工作性质，提出不同的审查重点，在初步勘察阶段的审查要点有()。

A.确认勘探点、线、网布置的合理性

B.检查持证上岗制度的执行情况

C.控制性勘探孔的位置、数量是否满足规范要求

D.审核建筑地可行性分析报告

E.控制性勘探孔的孔深，取样数量是否满足规范要求

正确答案：ACE

6、（多选题）下列关于供货方不能按期交货的说法中，正确的是（）。

A.供货方逾期交货，应补偿采购方的额外损失

B.供货方提前交货，采购方可拒绝提前提货

C.采购方可因供货方逾期交货而解除合同

D.采购方因供货方提前交货而应提前付款

E.逾期交货承担违约责任

正确答案：ABCE

7、（多选题）某分部工程双代号网络图计划如图3-5所示，图中的错误有（）。

A.多个起点节点

B.存在循环回路

C.多个终点节点

D.节点编号有误

E.工作代号重复

正确答案：AD

8、（多选题）下列关于目标控制计划的说法中，正确的有()。

A.计划不仅是工程实施的依据，也是对目标的进一步论证

B.计划是许多更细、更具体闩标的组合

C.制订计划要考虑各种风险冈素对计划实施的影响

D.对计划的优化实际上是做多方案的技术分析利比较

E.计划制定得越早，目标控制的效果越好

正确答案：ABC

9、（多选题）利用控制占进行质量控制统计分析时，出现的异常现象是指()。

A.出现7点链B、在连续11点中有10点在同侧

B.连续14点中有12点在同侧

C.连续14点中有12点在同侧

D.连续20点中有13点在同侧

E.连续7点或7点以上上升或下降排列

正确答案：ADE

10、（多选题）下列关于预防为主的原则，说法正确的有（）。

A.工程质量控制应该积极主动

B.加强过程和中间产品的质量检查和控制

C..等出现质量问题时再进行处理

D.以预防为主

E.要重点做好质量的事后控制

正确答案：ABD

第Ⅱ卷（非选择题40分）三、判断题（2小题，每小题5分，共计10分）1、（判断题）工程量清单中有标价的单价或总额包括了合同明示或暗示的所有责任，义务和一般风险。

正确答案：

正确

2、（判断题）被仲裁机构裁定为可撤消的合同，自裁定之日起，合同不再具备法律效率。

正确答案：

错误

四、简答题（3小题，每小题10分，共计30分）1、（问答题）某工程，甲施工单位按合同约定将开挖深度为5米的深基坑工程分包给乙施工单位。工程实施过程中发生如下事件：

事件1：乙施工单位编制的深基坑工程专项施工方案经项目经理审核签字后报甲施工单位审批，甲施1单位认为该深基坑工程已超过一定规模，要求乙施工单位组织召开专项施工方案专家论证会，并派甲施工单位技术负责人以论证专家身份参加专家论证会。

事件2：深基坑工程专项施工方案经专家论证，需要进行修改。乙施工单位项目经理根据专家论证报告中的意见对专项施工方案进行修改完善后立即组织实施。

事件3：监理人员在巡视中发现，主体混凝土结构表面存在严重蜂窝、麻面。经检测，混凝士强度未达到设计要求。总监理工程师向甲施工单位签发了《工程暂停令》要求报送质量事故调查报告。

问题：

1根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，指出事件1中的不妥之处，写出正确做法。

2.根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》指出事件2中的不妥之处，写出正确做法。

3.针对事件3，根据《建设工程监理规范》写出项目监理机构的后续处理程序。

正确答案：1不妥之处一：乙施工单位编制深基坑专项施工方案经项目经理审核签字后，报甲施工单位审批。

正确做法：乙施工单位编制专项施工方案后，经项目经理审核签字，交由乙分包企业的技术负责人签字审批后，再报甲单位审批。

不妥之处二：甲施工单位要求乙施工单位组织召开专家论证会。

正确做法：专家论证会应当由总包单位组织，也就是由甲施工单位组织。

不妥之处三：甲施工单位委派单位技术负责人，以专家的身份参加论证会。

正确做法：參建各方的人员可以参加专家论证会，但不得以专家的身份参加。

2.不妥之处：乙施工单位项目经理根据专家论证报告中的意见修改完善后，立即组织实施。

正确做法：专项施工方案经论证不通过的，施工单位修改后应当按规定重新组织专家论证。

3.(1)总监理工程师应会同有关各方按施工合同约定，处理因工程暂停引起的与工期、费用有关的问题。

(2)对需要返工处理或加固补强的质量事故，项目监理机构应要求施工单位报送质量事故调查报告和经设计等相关单位认可的处理方案，并应对质量事故的处理过程进行跟踪检查，同时应对处理结果进行验收。

(3)当暂停施工原因消失、具备复工条件时，施工单位提出复工申请的，项目监理机构应审查施工单位报送的工程复工报审表及有关材料，符合要求后，总监理工程师应及时签署审查意见，并应报建设单位批准后签发工程复工令;

施工单位未提出复工申请的，总监理工程师应根据工程实际情况指令施工，单位恢复施工。

(4)项目监理机构应及时向建设单位提交质量事故书面报告，并应将完整的质量事故处理记录整理归档。

2、（问答题）某工程，建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同。经总监理工程师此准的施工总进度计如图5-1所示(时间：月)，各工作均按最早开始时间安排且匀速施工。

事件1：为加强施工进度控制，总监理工程师指派总监理工程师代表：①制订进度目标控制的防范性对策;②调配进度控制监理人员。

事件2：工作D开始后，由于建设单位未能及时提供施工图纸，使该工作暂停施工1个月。停工造成施工单位人员窝工损失8万元，施工机械台班闲置费15万元。为此，施工单位提出工程延期和费用补偿申请。

事件3：工程进行到第11个月遇强台风，造成工作G和H实际进度拖后，同时造成人员窝工损失60万元，施工机械闲置损失100万元，(来源：建匠教育)施工机械损坏损失110万元。由于台风影响，到第15个月末，实际进度前锋线如图5-1所示。为此，施工单位提出工程延期2个月和费用补偿270万元的索赔。

问题：

1.指出图5-1中施工总进度计划的关键路线及工作F、M的总时差和自由时差。

2.指出事件1中总监理工程师做法的不妥之处，说明理由。

3.针对事件2，项目监理机构应批准的工程延期和费用补偿分别为多少?说明理由。

4.根据图5-1所示前锋线，工作J和M的实际进度超前或拖后的时间分别是多少?对总工期是否有影响?

5.事件3中，项目监理机构应批准的工程延期和费用补偿分别为多少?说明理由。

正确答案：1.关键路线有2条：B-E-H-I-K-P，A-C-H-I-K-P。工作F的总时差为1个月，自由时差为0。工作M的总时差为4个月，自由时差为0。

2.不妥之处：总监理工程师指派总监理工程师代表调配进度控制监理人员。

理由：总监理工程师不得将根据工程进展及监理工作情况调配监理人员的工作委托给总监理工程代表。

3.项目监理机构应批准的工程延期为0;

理由：工作D的总时差为2个月，工作暂停施工1个月，不影响总工期。费用补偿为8+15=23(万元)，理由：建设单位原因导致人员窝工、机械闲置应给予费用索赔。

4.工作J的实际进度拖后1个月。由于工作J的总时差为1个月，故对总工期无影响。工作M的实际进度超前2个月。工作M为非关键工作，故对总工期无影响。

5.项目监理机构应批准的工程延期为1个月。理由：第15个月末，实际进度前锋线所示，关键工作H推迟1个月，将影响总工期1个月，其他工作延误时间均小于其总时差，不产生影响。项目监理机构应批准的费用补偿为0。理由：强台风属于不可抗力，不可抗力期间的人员窝工、施工机械闲置、施工机械损坏均属于承包单位应该承担的责任，无需给予费用索赔。

3、（问答题）某工程的桩基工程和内装饰工程属于依法必须招标的暂估价分包工程，施工合同约定由施工单位负责招标。施工单位通过招标选择了A单位分包桩基工程施工。工程实施过程中发生如下事件：

事件1：工程开工前，项目监理机构审查了施工单位报送的工程开工报审表及相关资料。确认具备开工条件后，总监理工程师在工程开工报审表中签署了同意开工的审核意见，同时签发了工程开工令。

事件2：项目监理机构在巡视时发现，有A、B两家桩基工程施工单位在现场施工，经调查核实，为了保证施工进度，A单位安排B单位进场施工，且A、B两单位之间签了承包合同，承包合同中明确主楼区域外的桩基工程由B单位负责施工。

事件3：建设单位负责采购的一批工程材料提前运抵现场后，临时放置在现场备用仓库。该批材料使用前，按合同约定进行了清点和检验，发现部分材料损毁。为此，施工单位向项目监理机构提出申请，要求建设单位重新购置损毁的工程材料，并支付该批工程材料检验费。

事件4：室内装饰工程招标工作启动后，施工单位在向项目监理机构报送的招标方案中提出：

(1)允许施工单位的参股公司参与投标;

(2)投标单位必须具有本地类似工程业绩;

(3)招标控制价由施工单位最终确定;

(4)建设单位和施工单位共同确定中标人;

(5)由施工单位发出中标通知书;

(6)建设单位和施工单位共同与中标人签订合同。

问题：

1.指出事件1中的不妥之处，写出正确做法

2.事件2中，A、B两单位之间签订的承包合同是否有效?说明理由。写出项目监理机构对该事件的处理程序。

3.逐项回答事件3中施工单位的要求是否合理，说明理由。

4.逐项指出事件4招标方案中的提法是否妥当，不妥之处说明理由。

正确答案：1.不妥之处：总监理工程师在工程开工报审表中签署了同意开工的审核意见，同时签发了工程开工令。

正确做法：总监理工程师签署审查意见，并报建设单位批准后，由总监理