2024-2025学年度一级建造师自我提分评估及参考答案详解（突破训练）

一级建造师自我提分评估考试时间：90分钟；命题人：教研组考生注意：1、本卷分第I卷（选择题）和第Ⅱ卷（非选择题）两部分，满分100分，考试时间90分钟2、答卷前，考生务必用0.5毫米黑色签字笔将自己的姓名、班级填写在试卷规定位置上3、答案必须写在试卷各个题目指定区域内相应的位置，如需改动，先划掉原来的答案，然后再写上新的答案；不准使用涂改液、胶带纸、修正带，不按以上要求作答的答案无效。第I卷（选择题80分）一、单选题（15小题，每小题4分，共计60分）1、（单选题）属于发包人违约责任的是()。

A.未按时支付合同价款

B.未按合同约定的期限完成工作

C.按合同规定干预承包人的工作

D.未按合同约定的质量完成工作

正确答案：A

2、（单选题）项目管理机构的合同归口管理部门为（）。

A.工程技术部

B.计划财务部

C.质检部

D.物资部

正确答案：B

3、（单选题）根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》，由专业承包单位编制合格且不需要专家论证的专项施工方案，经()签字后报监理单位总监理工程师审核签字后实施。

A.建设单位项目负责人

B.专业承包单位项目负责人

C.总承包单位项目负责人

D.项目技术负责人

正确答案：C

4、（单选题）建筑工程实行总承包的，工程质量由总承包单位负责。总承包将建筑工程分包给其他单位的，应当对分包工程的质量()责任。

A.仅承担经济

B.仅承担管理

C.与分包单位承担连带

D.承担全部

正确答案：C

5、（单选题）在常用的组织结构模式中，每个部门只有一个指令源的是()。A.职能组织结构B.线性组织结构C.矩阵组织结构D.流程控制结构正确答案：B6、（单选题）建设工程职业健康安全与环境管理的多样性是由()决定的。

A.产品生产过程的连续性

B.产品的委托性

C.产品生产的阶段性

D.生产的单件性

正确答案：D

7、（单选题）为实现项目的目标进度，应充分重视健全项目管理的()体系。

A.组织

B.管理

C.经济

D.技术

正确答案：A

8、（单选题）对于低碳钢，在保证要求延伸率和冷弯指标的条件下，进行较小程度的冷加工后，可以达到提高()的目的。

A.焊接质量

B.耐高温

C.强度极限

D.耐腐蚀

正确答案：C

9、（单选题）施工现场文明施工管理组织的第一责任人是()。

A.监理工程师

B.业主代表

C.项目总工程师

D.项目经理

正确答案：D

10、（单选题）分包可分为()。

A.专业工程分包和设计工程分包

B.专业工程分包和劳务工程分包

C.劳务工程分包和融资工程分包

D.商务工程分包和业务工程分包

正确答案：B

11、（单选题）分部分项工程成本分析资料来源正确的是()

A.预算成本来源于施工预算

B.目标成本来源于投标报价成本

C.实际成本来源于施工任务单的实际工程量、实耗人工和限额领料单的实耗材料

D.目标成本来源与预算成本

正确答案：C

12、（单选题）建(构)筑物的基础沉降观测点应埋设于()。

A.基础底板上

B.地下室外墙上

C.首层外墙上

D.基坑边坡上

正确答案：B

13、（单选题）与投资控制、进度控制、质量控制相关的信息等属于()。

A.组织类工程信息

B.管理类工程信息

C.经济类工程信息

D.技术类工程信息

正确答案：B

14、（单选题）架子队作业人员组织形式不包括（）。

A.混编型

B.纯劳务型

C.混合劳务型

D.劳务承包型

正确答案：C

15、（单选题）包括“记录纠纷、工程师准仲裁、友好协商、正式仲裁”四个步骤的非诉讼纠纷解决程序的方式是()。

A.仲裁

B.FIDIC合同条件下的工程是仲裁

C.DRB方式

D.NEC裁决程序

正确答案：B

二、多选题（5小题，每小题4分，共计20分）1、（多选题）接触网静态检测的项目有()。

A.高度

B.拉出值

C.平直度

D.受电弓包络线

E.弹性不均匀度

正确答案：ABC

2、（多选题）新建长大线采取机械化直铺方法铺设无缝线路，主要铺轨设备是（）。A.长轨铺轨机B.布枕机C.牵引拉轨设备D.长轨运输车辆、机车E.焊接设备正确答案：ABCD3、（多选题）关于施工组织设计中施工平面图的说法中，正确的有()。

A.反映了最佳施工方案在时间上的安排

B.反映了施工机具等资源的供应情况

C.反映了施工方案在空间上的全面安排

D.反映了施工进度计划在空间上的全面安排

E.使整个现场能有组织地进行文明施工

正确答案：CDE

4、（多选题）站场照明设备的布置要求说法正确的是()。

A.不能影响信号瞭望和技术作业

B.灯柱沿直线组立，偏离直线不应大于100mm

C.地面上部高差不应超过20mm

D.设在停车场、道口附近的灯塔下部宜设防护设施

E.导线穿人、穿出柱体处应做绝缘防磨损处理

正确答案：ACDE

5、（多选题）根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工验收应具备的工程技术档案和施工管理资料包括()。A.分部、分项工程全体施工人员名单B.竣工验收报告C.设计变更通知单D.隐蔽验收记录及施工日志E.竣工图正确答案：BCDE第Ⅱ卷（非选择题20分）三、简答题（2小题，每小题10分，共计20分）1、（问答题）某施工单位在四月份进行一项铁路施工工程，路基施工是下面工程开展的前提，而且此项施工路段地区中，还有部分路段为软路基。

问题：

1.铁路工程中路基施工主要包括哪几个方面内容?

2.路堑的开挖方法选择应遵循什么原则?开挖过程中出现什么情况需向设计单位反馈?

3.对于软土路基处理，有哪些常用的方法?

4.软土路基施工有哪些要求?

5.路基坡面防护工作中，选择哪种坡面防护方式?为什么?

正确答案：1.工程中路基施工主要包括路堑开挖、路堤填筑、桥涵缺口填筑、路基支挡、坡面防护等内容。

2.工程路基施工中路堑开挖施工应按施工时的地形、地质、气象、水文等实际情况结合设计要求进行布置。路堑开挖可按地形情况、岩层产状、断面形状、路堑长度及施工季节，并结合土石方调配选用全断面开挖、横向台阶开挖、逐层顺坡开挖、纵向台阶开挖等方法之中的一种进行开挖。路堑开挖遇有下列情况时，应及时向设计单位反馈：

(1)设计边坡、基床的土石种类或岩层结构与实际明显不符时;

(2)因自然灾害危及垫底或边坡稳定时;

(3)采用新的或特殊的施工方法，需改变边坡坡度时;

(4)需增设或改变支挡、防护结构及排水设施时。

3.地基处理常用方法主要有：

(1)换填;(2)抛石挤淤;(3)填筑排水砂垫层;(4)铺设土工合成材料加筋垫层;(5)套管法施工砂井;(6)袋装砂井;(7)塑料排水板;(8)挤密砂桩;(9)碎石桩;(10)粉体喷射搅拌桩;(11)浆体喷射搅拌桩;(12)高压旋喷桩;(13)水泥粉煤灰碎石桩;(14)强夯;(15)重锤夯实;(16)真空预压;(17)堆载预压。

4.路基有下列施工要求：

(1)地基的承载力和沉降量不满足要求时，必须按照设计将地基处理后才可填筑路堤。

(2)开工前应按设计要求做好填料选择，合理规划运土路线，按照设计要求的填土加载速率编制填筑施工计划。

(3)运土道路应采用合格的填料填筑，其基底应适当做排水、加固处理，路面结构应能满足重载行车的需要。

(4)过渡段的地基处理宜与相邻路堤同步进行。

(5)正式填筑施工前应选择有代表性的地段进行填筑压实工艺性试验，特别对于软土地基，还要同时进行加载时的沉降观测，以确定合适的加载速率。

(6)整个路堤填筑施工过程中均应进行路基的沉降观测，并依据观测数据控制填土速率。

(7)路堤各部位的沉降观测点，应按设计要求设置。

(8)沉降观测的频次应按设计要求办理，若沉降较快还应加密观测频次。

(9)若设计没有规定时，一般按下列指标控制填筑速率：边桩水平位移量每天不得大于5mm。路堤中心平面沉降量每天不得大于10mm，当超过以上控制指标时应停止填筑，待沉降值恢复至控制指标以内时，方能恢复填筑。

(10)路堤应采用合格的填料填筑，其压实标准与一般路堤相同。

(11)反压护道应与路堤同时填筑。

(12)填筑路堤应按规定预留沉降量。

(13)施工过程中应及时向设计单位提供沉降观测资料，供修正设计。该工程的路基坡面防护工作应选用边坡植物防护，因为工程施工时期正是春季，适宜植物存活和生长的季节，并且此种坡面防护方式投入较少，经济效益和社会效益较高。

2、（问答题）承包人与发包人依据《水利水电工程标准施工招标文件》(2009年版)签订了某水闸项目的施工合同，合同工期为8个月，工程开工日期为2012年11月1日，承包人依据合同工期编制并经监理人批准的部分项目进度计划(每月按30天计，不考虑间歇时间)见表1

表1进度计划表

工程施工中发生如下事件：

事件1：由于承包部分施工设备未按计划进场，不能如期开工，监理人通知承包人提交进场延误的书面报告。开工后，承包人采取赶工措施，A工作按期完成，由此增加费用2万元

事件2：监理人对队闸底板进行质量检查时，发现局部混凝土未达到质量标准，需返工处理。B工作于2013年1月20日完成，返工增加费用2万元。

事件3：发包人负责闸门的设计和采购，因闸门设计变更，D工作中闸门于2013年4月25日才运抵工地现场，且增加安装与调试费用8万元

事件4：由于桥面板预制设备出现故障，F工作于2013年5月20日完成。

除上述发生的事件外，其余工作均按该进度计划实施。

问题：

1、指出进度计划表中TB、TE，TG所代表的工作起止时间。

2、事件1中，承包人在收到监理人通知后多少天内提交进场延误书面报告，该书面报告应包括哪些主要内容

3、分别指出事件2，事件3，事件4对进度计划和合同工期有何影响，指出……分项目的实际完成日期。

4.依据《水利水电工程标准施工招标文件》(2009年版)，指出承包人可向……人提出延长工期的天数和增加费用的金额，并说明理由。

正确答案：1、TB：2012年12月11日-2013年1月15日

TE：2013年4月26日-2013年5月25日

TG：2013年5月26日-2013年6月30日

2、承包人在接到通知后7天内提交一份说明其进场延误的书面报告。书面报告应包括：不能及时进场的原因和补救措施。

3、事件2，工作B计划工期延误5天，合