脱硫塔陶瓷防腐技术协议书

脱硫塔陶瓷防腐技术协议书1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称：XX环保科技有限公司

甲方地址：中国XX省XX市XX区XX路XX号

甲方法定代表人/负责人：张三

甲方联系方式/p>

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称：XX陶瓷防腐工程技术有限公司

乙方地址：中国XX省XX市XX区XX路XX号

乙方法定代表人/负责人：李四

乙方联系方式/p>

协议简介：

鉴于甲方为提升其脱硫塔的运行效率和防腐性能，需采用先进的陶瓷防腐技术进行设备升级改造；

鉴于乙方具备专业的陶瓷防腐技术研发、生产及施工能力，并拥有成熟的技术方案和丰富的项目经验；

基于双方在平等自愿、公平合理的基础上，经友好协商，达成如下协议。本协议的签订背景为甲方脱硫塔长期面临腐蚀问题，严重影响设备使用寿命及环保指标，而乙方提供的陶瓷防腐技术能够有效解决该问题，满足甲方的技术需求和经济效益预期。双方同意通过本协议明确合作内容、权利义务及风险分配，以保障项目顺利实施并实现互利共赢。

第一条协议目的与范围

本协议的主要目的是明确甲乙双方在脱硫塔陶瓷防腐技术合作中的权利与义务，确保乙方按照甲方要求完成脱硫塔陶瓷防腐技术的提供、施工及相关技术服务，以达到提升脱硫塔防腐性能、延长设备使用寿命、满足环保标准的目标。本协议范围包括但不限于：乙方提供符合甲方要求的陶瓷防腐材料及施工方案；按照约定时间和技术标准完成脱硫塔的现场防腐施工；提供施工过程中的技术指导和质量控制；完成防腐工程后的验收及售后服务。具体涉及内容涵盖技术方案的论证、材料供应、施工、质量保证、安全文明施工、环保措施以及项目验收等环节。

第二条定义

1.脱硫塔：指甲方用于燃煤电厂烟气脱硫处理的工业设备，其主要功能是通过化学反应去除烟气中的二氧化硫等污染物。

2.陶瓷防腐技术：指采用陶瓷材料对脱硫塔内壁进行防腐处理的一种先进技术，具有耐酸碱、耐磨损、高强度的特点。

3.防腐材料：指乙方提供的用于脱硫塔防腐施工的陶瓷涂层材料，包括但不限于陶瓷浆料、陶瓷砖、陶瓷板等。

4.施工方案：指乙方根据脱硫塔的具体情况制定的详细防腐施工计划，包括施工工艺、进度安排、人员、安全措施等。

5.验收标准：指双方约定的衡量防腐工程质量是否合格的技术规范和标准，包括外观质量、厚度检测、附着力测试等。

6.售后服务：指乙方在防腐工程完成后提供的质量保证期内技术支持、问题处理等服务。

第三条双方权利与义务

1.甲方的权力与义务：

（1）甲方有权要求乙方按照协议约定的技术方案和标准完成脱硫塔陶瓷防腐工程，并有权对乙方的施工过程进行监督和检查。

（2）甲方应向乙方提供脱硫塔的相关技术资料和施工条件，包括设备纸、运行参数、环境条件等，并确保施工场地具备必要的通行和安全条件。

（3）甲方应按照协议约定及时支付乙方工程款项，并有权根据工程进度和质量情况对乙方进行阶段性验收。

（4）甲方应配合乙方进行施工方案的论证和技术交底，并在施工过程中提供必要的技术支持和协调。

（5）甲方应负责协调脱硫塔周边单位的配合工作，确保乙方施工不受外部干扰。

（6）甲方应遵守国家及地方的环保法规，配合乙方做好施工过程中的环保措施，并承担因甲方原因导致的环保责任。

（7）甲方有权在协议约定的质量保证期内对防腐工程进行抽查和复检，如发现问题，有权要求乙方限期整改。

2.乙方的权力与义务：

（1）乙方有权要求甲方按照协议约定提供施工所需的场地、资料和条件，并有权对甲方提供的资料和条件进行审核。

（2）乙方应按照协议约定的技术方案和标准提供优质的陶瓷防腐材料，并确保材料符合国家及行业标准，提供材料的质量证明文件。

（3）乙方应组建专业的施工团队，制定科学合理的施工方案，并严格按照方案进行施工，确保施工质量符合协议约定。

（4）乙方应配备必要的安全防护设施和设备，严格遵守安全操作规程，确保施工过程的安全，并对施工人员进行安全培训。

（5）乙方应负责施工过程中的质量控制，定期进行自检，并配合甲方的阶段性验收，提供完整的质量检测报告。

（6）乙方应承担因自身原因导致的施工延误、质量问题和安全事故的责任，并承担相应的整改和赔偿费用。

（7）乙方应在协议约定的质量保证期内提供的技术支持和售后服务，及时响应甲方的维修请求，并承担因防腐工程质量问题导致的损失。

（8）乙方应遵守国家及地方的环保法规，采取有效措施控制施工过程中的扬尘、噪声和废弃物排放，并承担因环保问题导致的处罚和治理费用。

（9）乙方应向甲方提供施工过程中的进度报告和安全日志，并定期召开项目协调会，及时沟通解决施工过程中出现的问题。

（10）乙方应保守甲方的商业秘密和技术资料，未经甲方许可不得向第三方泄露，并承担因泄密导致的损失赔偿责任。

第四条价格与支付条件

1.本协议项下的脱硫塔陶瓷防腐技术服务及材料费用总额为人民币（大写）壹佰贰拾万元整（¥1,200,000.00），该价格为固定总价，包含乙方提供的所有陶瓷防腐材料、技术方案设计、施工服务、质量保证及协议约定的售后服务等全部费用，不含税。

2.乙方应在收到甲方首期付款后，向甲方开具等额发票。甲方应按照以下进度安排支付款项：

（1）本协议签订后7个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的30%，即人民币叁拾陆万元整（¥360,000.00），作为预付款；

（2）乙方完成全部防腐材料供应并开始现场施工后15个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的40%，即人民币肆拾捌万元整（¥480,000.00）；

（3）乙方完成全部施工内容并通过甲方最终验收后30个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款의25%，即人民币叁拾叁万元整（¥300,000.00），作为工程进度款；

（4）剩余5%的合同总价款，即人民币陆万元整（¥60,000.00），作为质量保证金，自工程最终验收合格之日起满12个月后，若甲方未提出任何质量异议，甲方向乙方一次性支付。

3.甲方支付款项至乙方指定银行账户：

开户名称：XX陶瓷防腐工程技术有限公司

开户银行：XX银行XX支行

银行账号：XXXXXX

4.如因乙方原因导致工程延期，甲方有权根据延期时间相应扣减相应比例的进度款，但累计扣款不超过合同总价款的10%。如因甲方原因导致乙方无法按期开工，乙方有权要求甲方支付已准备材料及人员差的费用，具体金额由双方协商确定。

5.所有支付均以人民币结算，乙方应在收到每笔款项后向甲方提供符合税务要求的正式发票。

第五条履行期限

1.本协议有效期为自协议签订之日起至乙方完成脱硫塔陶瓷防腐工程并通过甲方最终验收之日止。

2.乙方应在协议生效后30个工作日内完成技术方案的初步设计，并在15个工作日内提交甲方审核。

3.乙方应在甲方确认技术方案后60个工作日内完成所有防腐材料的采购及进场，并开始现场施工。

4.全部施工内容应在协议生效后120个工作日内完成，具体施工进度可根据现场实际情况经双方协商调整，但调整后的工期不应超过原定工期的20%。

5.乙方应在施工过程中每15天向甲方提交一次工程进度报告，并每月进行一次现场质量自查，自查报告需报送甲方备案。

6.甲方应在收到乙方提交的竣工验收申请后30个工作日内相关单位进行最终验收，验收合格后双方签署验收报告。如甲方无正当理由逾期不验收，视为验收合格。

7.协议约定的质量保证期为工程最终验收合格之日起12个月。在此期间，如出现因乙方施工质量导致的腐蚀问题，乙方应负责维修或更换，并承担由此产生的全部费用。

第六条违约责任

1.甲方违约责任：

（1）甲方未按本协议第四条约定的进度支付款项，每逾期一日，应按逾期支付金额的千分之一向乙方支付违约金，逾期超过30日，乙方有权暂停施工或解除协议，并要求甲方支付已完成工程量80%的工程款作为违约补偿，若损失超过此金额，乙方有权进一步索赔。

（2）甲方未按时提供必要的施工场地、技术资料或协调外部关系，导致乙方施工延误，每逾期一日，应按合同总价款的千分之一向乙方支付违约金，但累计违约金不超过合同总价款的5%。若延误超过60日，乙方有权解除协议并要求甲方支付合同总价款30%的违约金。

（3）甲方在工程验收中无正当理由拒绝验收或无理提出整改要求，应承担由此导致的乙方额外费用，并按合同总价款的2%向乙方支付违约金。

2.乙方违约责任：

（1）乙方未按本协议第五条约定的进度完成施工，每逾期一日，应按合同总价款的千分之一向甲方支付违约金，但累计违约金不超过合同总价款的5%。若延误超过90日，甲方有权解除协议并要求乙方支付合同总价款40%的违约金。

（2）乙方提供的陶瓷防腐材料质量不符合协议约定或国家行业标准，或施工质量存在严重缺陷导致需要返工，乙方应负责整改，并承担由此产生的全部费用。若返工次数超过2次，甲方有权解除协议并要求乙方支付合同总价款50%的违约金。

（3）乙方在施工过程中发生安全事故或环保事件，应承担全部责任及由此产生的所有费用，并按合同总价款的10%向甲方支付违约金。若事故造成甲方设施损坏或人员伤亡，乙方还应承担相应的赔偿责任。

（4）乙方未按协议约定履行保密义务，泄露甲方商业秘密，应向甲方支付合同总价款5%的违约金，并承担甲方因此遭受的全部损失。

（5）乙方在质量保证期内未能履行维修义务，每逾期一日，应按维修费用总额的千分之一向甲方支付违约金，但累计违约金不超过维修费用总额的10%。

3.不可抗力导致的违约：如因地震、洪水、战争等不可抗力因素导致协议无法履行或延迟履行，双方互不承担违约责任，但应及时通知对方，并提供相关证明文件。不可抗力影响消除后，双方应协商决定是否继续履行协议或解除协议，并相互减免相应的违约责任。

4.赔偿责任：任何一方违约给对方造成损失的，除支付违约金外，还应赔偿由此产生的直接经济损失，包括但不限于误工费、诉讼费、律师费等。赔偿金额应相当于实际损失金额的120%，但最高不超过合同总价款的200%。若违约行为构成犯罪的，还应承担相应的刑事责任。

第七条不可抗力

1.定义：不可抗力是指双方在签订本协议时不能预见、对其发生和后果不能避免并不能克服的事件，包括但不限于地震、台风、洪水、泥石流、火灾、战争、动乱、政府行为（如法律法规变更、政策调整、征收征用等）、疫情及其防控措施、以及其他类似不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

2.通知义务：任何一方遭受不可抗力事件影响时，应在事件发生后48小时内以书面形式通知对方，详细说明不可抗力事件的情况、可能持续的时间以及对履行协议的影响。通知内容应包括不可抗力事件发生的时间、地点、性质、程度以及相关证明材料（如政府部门公告、新闻报道、损失评估报告等）。

3.责任免除：因不可抗力导致协议无法履行或延迟履行，受影响一方不承担违约责任。双方应根据不可抗力事件的影响，协商决定是否延期履行、部分履行或解除协议。如协议因不可抗力解除，双方互不承担赔偿责任，但已产生的费用（如材料费、人工费等）应根据实际情况进行合理结算。

4.协商处理：发生不可抗力事件后，双方应本着友好协商的原则，积极采取措施减少损失，并协商确定协议的后续处理方案。如协商不成，可提交争议解决机构进行裁决。

5.持续影响：若不可抗力事件持续超过30日，双方均有权单方面解除协议，但需提前30日书面通知对方。解除协议后，双方应根据实际履行情况，退还已支付但未提供相应服务的款项，并协商确定违约责任的承担。如不可抗力事件对一方造成重大损失，受损方有权要求另一方适当补偿，但补偿金额不得超过不可抗力事件发生前双方已产生的直接损失。

6.不可抗力证明：本协议所称不可抗力事件，应以政府主管部门的正式文件或具有同等法律效力的证明文件为准。如双方对不可抗力事件的认定存在争议，可提交第三方机构进行鉴定。

第八条争议解决

1.争议解决原则：双方在履行本协议过程中发生任何争议，应首先通过友好协商的方式解决。协商应本着公平、合理、高效的原则进行，双方应积极寻求互谅互让的解决方案，以避免争议升级和扩大化。

2.协商不成处理：如双方通过协商无法解决争议，应在争议发生后30日内，将争议提交至XX仲裁委员会（或XX人民法院）进行仲裁（或诉讼）。仲裁（或诉讼）应按照申请仲裁（或起诉）时适用的仲裁规则（或诉讼程序）进行。

3.仲裁（或诉讼）地点：仲裁（或诉讼）地点为XX省XX市。如双方在协议中明确约定了仲裁（或诉讼）机构，则以约定为准；如未明确约定，则由争议提交方所在地人民法院管辖。

4.争议解决费用：仲裁（或诉讼）过程中产生的仲裁费（或诉讼费）、律师费、差旅费等一切费用，由败诉方承担。如双方均有责任，则应根据责任大小比例分担。

5.争议解决期间：在争议解决期间，除争议事项外，双方应继续履行本协议中未受争议影响的其他条款。任何一方不得单方面解除协议或停止履行义务，除非双方另有约定或法律规定。

6.专属管辖：本协议双方确认，对于本协议项下的任何争议，均有权向XX仲裁委员会（或XX人民法院）提起仲裁（或诉讼），且仲裁（或诉讼）裁决（或判决）是终局的，对双方均有约束力。任何一方在本协议履行过程中就同一争议事项向其他仲裁机构（或法院）提起仲裁（或诉讼）的，该仲裁机构（或法院）应驳回其申请（或裁定不予受理），但双方另有约定的除外。

7.争议解决语言：本协议项下的争议解决应使用中文进行。如涉及外文资料，应以中文翻译为准。

第九条其他条款

1.通知方式：本协议项下的所有通知、请求、要求或其他通信均应以书面形式（包括但不限于信函、传真、电子邮件）发送至本协议首部列明的地址或联系方式。任何一方变更联系方式，应提前7日以书面形式通知对方。通过电子邮件发送的通知，发出时视为送达；通过传真发送的通知，发送成功时视为送达；通过邮寄发送的通知，寄出后3日视为送达。

2.协议变更：对本协议的任何修改或补充，均须经双方协商一致，并签署书面补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。未经双方书面同意，任何一方不得单方面变更本协议的内容。

3.分包与转包：乙方不得将本协议项下的任何工作或服务进行分包或转包，但双方书面同意或法律规定的除外。如乙方确需分包，分包商应具备相应的资质和能力，并承担分包范围内的全部责任，且仍需符合本协议的所有约定。若分包商的行为导致甲方权益受损，乙方应承担连带责任。

4.保密义务：双方应对在本协议履行过程中知悉的对方的商业秘密、技术信息、客户资料等一切未公开信息承担保密义务。未经对方书面许可，不得向任何第三方泄露、使用或允