2024-2025学年度一级建造师每日一练试卷附完整答案详解【历年真题】

一级建造师每日一练试卷考试时间：90分钟；命题人：教研组考生注意：1、本卷分第I卷（选择题）和第Ⅱ卷（非选择题）两部分，满分100分，考试时间90分钟2、答卷前，考生务必用0.5毫米黑色签字笔将自己的姓名、班级填写在试卷规定位置上3、答案必须写在试卷各个题目指定区域内相应的位置，如需改动，先划掉原来的答案，然后再写上新的答案；不准使用涂改液、胶带纸、修正带，不按以上要求作答的答案无效。第I卷（选择题80分）一、单选题（15小题，每小题4分，共计60分）1、（单选题）当获得ISO9000质量认证的企业发生质量体系严重不符合规定时，认证机构会做出()的决定。

A.企业通报

B.认证暂停

C.撤销认证

D.复评

正确答案：C

2、（单选题）关于钢筋混凝土梁中配置箍筋主要目的的说法，正确的是()。

A.提高正截面承载力

B.提高斜截面承载力

C.提高梁整体刚度

D.抵抗混凝土收缩

正确答案：B

3、（单选题）施工质量控制的总体目标是实现工程项目预期的使用功能和质量标准，是()的责任。

A.业主方

B.设计方

C.监理方

D.工程参与各方

正确答案：D

4、（单选题）对营业线桥涵施工引起的线路加固工程，施工单位在与（）签订施工安全协议后方可施工。A.建设单位B.监理单位C.设备管理单位D.地方政府正确答案：C5、（单选题）系列防水卷材中，温度稳定性最差的是（）A.沥青防水卷材B.聚氯乙烯防水卷材C.高聚物防水卷材D.高分子防水卷材正确答案：A6、（单选题）纠纷发生后，下列不属于仲裁案件受理条件的是()。

A.有仲裁协议

B.有具体的仲裁请求、事实和理由

C.属于仲裁委员会受理范围

D.当事人双方口头愿意仲裁

正确答案：D

7、（单选题）世行贷款项目招标文件范本《土建工程国内竞争型文件》规定：若没有理由再需要履约保证金，在缺陷则任期结束后的()发包人应将履约保证金退还给承包人。

A.14天内

B.28天内

C.14天后

D.28天后

正确答案：B

8、（单选题）普通气候环境中的普通混凝土应优先选用()水泥。

A.矿渣

B.普通

C.火山灰

D.复合

正确答案：B

9、（单选题）项目质量管理程序的第一步是()。A.收集分析质量信息并制定预防措施B.编制项目质量计划C.明确项目质量目标D.实施项目质量计划正确答案：C10、（单选题）关于招标投标的说法，正确的是()。

A.招标分为公开招标，邀请招标和议标

B.投标人少于三家应重新投标

C.多个法人不可以联合投标

D.招标人答疑仅需书面回复提出疑问的投标人

正确答案：B

11、（单选题）与投资控制、进度控制、质量控制相关的信息等属于()。

A.组织类工程信息

B.管理类工程信息

C.经济类工程信息

D.技术类工程信息

正确答案：B

12、（单选题）在工程网络计划中，如果某项工作的拖延时间超过其自由时差但没有超过总时差，则()。

A.该项工作使其紧后工作不能按最早时间开始

B.该项工作的延误会影响工程总工期

C.该项工作会变成关键工作

D.该项工作对后续工作及工程总工期无影响

正确答案：A

13、（单选题）住宅室内装饰装修时，改变住宅外立面，在非承重外墙上开门、窗的，最终应当经()批准。

A.城市规划行政主管部门

B.建设行政主管部门

C.原设计单位或具有相应资质等级的设计单位

D.房屋的物业管理单位

正确答案：A

14、（单选题）灌溉分水闸闸门的导轨安装及混凝土浇筑过程，正确的顺序是（）。

A.浇筑闸墩混凝土、凹槽埋设钢筋、固定导轨、浇筑二期混凝土

B.凹槽埋设钢筋、浇筑闸墩混凝土、浇筑二期混凝土、固定导轨

C.凹槽埋设钢筋、浇筑闸墩混凝土、固定导轨、浇筑二期混凝土

D.凹槽埋设钢筋、固定导轨、浇筑闸墩混凝土、浇筑二期混凝土

正确答案：C

15、（单选题）建设工程项目进度控制的组织措施包括()。

A.优化项目设计方案

B.分析和论证项目进度目标

C.编制资金需求计划

D.选择项目承发包模式

正确答案：B

二、多选题（5小题，每小题4分，共计20分）1、（多选题）在我国，大型房屋建筑工程标准一般指()。

A.25层以上的房屋建筑工程

B.高度100m及以上的构筑物或建筑物工程

C.单体建筑面积2万m2及以上的房屋建筑工程

D.单跨跨度30m及以上的房屋建筑工程

E.单项建安合同额1亿元及以上的房屋建筑工程

正确答案：ABDE

2、（多选题）铁路对营业线的无缝线路区段进行加固施工作业时，应对线路进行锁定，否则应对施工范围内的无缝线路（），然后再进行加固。

A.进行应力放散

B.临时换为普通钢轨

C.对钢轨进行洒水降温

D.临时拨道

E.临时抬道

正确答案：AB

3、（多选题）根据《水利水电工程混凝土防渗墙施工规范》，检查塑性混凝土防渗墙防渗性能的指标有()。A.抗压强度B.弹性模量C.抗渗等级D.渗透系数E.允许渗透坡降正确答案：DE4、（多选题）关于和解的说法，正确的有()。

A.当事人申请仲裁后，达成和解协议的，可以撤回仲裁申请

B.和解协议具有强制执行力

C.民事诉讼第一审普通程序中，当事人达成和解协议的，应继续进行诉讼程序

D.民事诉讼第二审人民法院审理上诉案件，不适用和解

E.当事人申请仲裁后，达成和解协议的，可以请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书

正确答案：AE

5、（多选题）必须实施见证取样和送检的试块，试件和材料有()。A.用于承重结构的混凝土试块B.用于承重墙体的砌筑砂浆试块C.用于承重结构的钢筋及连接头试件D.所有的水泥材料E.地下、屋面、厕浴间使用的防水材料正确答案：ABCE第Ⅱ卷（非选择题20分）三、简答题（2小题，每小题10分，共计20分）1、（问答题）承包人与发包人依据《水利水电工程标准施工招标文件》(2009年版)签订了某水闸项目的施工合同，合同工期为8个月，工程开工日期为2012年11月1日，承包人依据合同工期编制并经监理人批准的部分项目进度计划(每月按30天计，不考虑间歇时间)见表1

表1进度计划表

工程施工中发生如下事件：

事件1：由于承包部分施工设备未按计划进场，不能如期开工，监理人通知承包人提交进场延误的书面报告。开工后，承包人采取赶工措施，A工作按期完成，由此增加费用2万元

事件2：监理人对队闸底板进行质量检查时，发现局部混凝土未达到质量标准，需返工处理。B工作于2013年1月20日完成，返工增加费用2万元。

事件3：发包人负责闸门的设计和采购，因闸门设计变更，D工作中闸门于2013年4月25日才运抵工地现场，且增加安装与调试费用8万元

事件4：由于桥面板预制设备出现故障，F工作于2013年5月20日完成。

除上述发生的事件外，其余工作均按该进度计划实施。

问题：

1、指出进度计划表中TB、TE，TG所代表的工作起止时间。

2、事件1中，承包人在收到监理人通知后多少天内提交进场延误书面报告，该书面报告应包括哪些主要内容

3、分别指出事件2，事件3，事件4对进度计划和合同工期有何影响，指出……分项目的实际完成日期。

4.依据《水利水电工程标准施工招标文件》(2009年版)，指出承包人可向……人提出延长工期的天数和增加费用的金额，并说明理由。

正确答案：1、TB：2012年12月11日-2013年1月15日

TE：2013年4月26日-2013年5月25日

TG：2013年5月26日-2013年6月30日

2、承包人在接到通知后7天内提交一份说明其进场延误的书面报告。书面报告应包括：不能及时进场的原因和补救措施。

3、事件2，工作B计划工期延误5天，合同工期延误5天，实际完成日期2013年1月20日;事件3，工作D计划延误10天，D总时差为25天，合同工期不延误，实际完成日期2013年4月25日。事件4，工作F计划工期延误20天，F总时差为70天，合同工期不延误，实际完成日期2013年5月20日。该工程实际完成时间为2013年7月5日。

4、承包人可索赔工期0天，可索赔费用8万元。

因为只有事件3是发包人的责任，但事件3延误工期10天小于总时差(25天)，工期索赔不成立，费用索赔成立。

2、（问答题）某新建工程,建筑面积28000m2,地下一层,地上六层,框架结构,建筑总高28.5m,建设单位与施工单位签订了施工合同,合同约定项目施工创省级安全文明工地。在施工工程中，发生了如下事件：

事件一：建设单位组织监理单位、施工单位对工程施工安全进行检查，检查内容包括：安全思想、安全责任、安全制度、安全措施。

事件二：施工单位编制的项目安全措施计划的内容包括有：管理目标、规章制度、应急准备与响应、教育培训。检查组认为安全措施计划主要内容不全，要求补充。

事件三：施工现场入口仅设置了企业标志牌、工程概况牌，检查组认为制度牌设置不完整，要求补充。工人宿舍室内净高2.3m，封闭式窗户，每个房间住20个工人，检查组认为不符合相关要求，对此下发了整改通知单。

事件四：检查组按照《建筑施工安全检查标准》(JGJ59)对本次安全检查就行了评价，汇总表得分68分。

问题:

1.除事件一所述检查内容外，施工安全检查还应检查哪些内容?

2.事件二中，安全措施计划中还应补充哪些内容?

3.事件三中，施工现场入口还应设置哪些制度牌?现场工人宿舍应如何整改?

4.事件四中，建筑施工安全检查评定结论有哪些等级?本次检查应评定为哪个等级?

正确答案：1.除了事件一中所述的检查内容外，施工安全检查还应该检查的内容：安全防护、设备设施、教育培训、操作行为、劳动防护用品使用和伤亡事故处理。

2.事件二中安全措施计划还用补充的内容：工程概况、组织机构与职责权限、风险分析与控制措施、安全专项施工方案、资源配置与费用投入计划、检查评价、验证与持续改进。