2024-2025学年度一级建造师复习提分资料及完整答案详解（考点梳理）

一级建造师复习提分资料考试时间：90分钟；命题人：教研组考生注意：1、本卷分第I卷（选择题）和第Ⅱ卷（非选择题）两部分，满分100分，考试时间90分钟2、答卷前，考生务必用0.5毫米黑色签字笔将自己的姓名、班级填写在试卷规定位置上3、答案必须写在试卷各个题目指定区域内相应的位置，如需改动，先划掉原来的答案，然后再写上新的答案；不准使用涂改液、胶带纸、修正带，不按以上要求作答的答案无效。第I卷（选择题80分）一、单选题（15小题，每小题4分，共计60分）1、（单选题）冲突存在于工程项目管理的（）

A.全过程

B.设计过程

C.施工过程

D.结算过程

正确答案：A

2、（单选题）B叽合同又称()。

A.特许权协议书

B.委托监理协议书

C.工程保险协议书

D.总承包合同

正确答案：A

3、（单选题）砌筑普通粘土砖墙时，如留斜榜，斜搓长度一般不应小于高度的()。

A.1/3

B.1/2

C.2/3

D.3/4

正确答案：C

4、（单选题）关于小型空心砌块砌筑工艺的说法，正确的是()。

A.上下通缝砌筑

B.不可采用铺浆法砌筑

C.先绑扎构造柱钢筋后砌筑，最后浇筑混凝土

D.防潮层以下的空心小砌块砌体，应用C15混凝土灌实砌体的孔洞

正确答案：C

5、（单选题）以下说法不正确的是，()。

A.合同对外确认之前，应由项目经理核实，以确保协议的合法性

B.转包在我国是法律禁止的

C.曲线法分析施工成本只能做定量分析

D.施工成本分析的目的是为了减少成本

正确答案：A

6、（单选题）对设计文件的要求表述正确的是()。

A.符合国家的设计深度要求

B.针对重点工程应标注工程合理使用年限

C.设计选用建材质量必须符合国际先进标准

D.结构工程师盖章即可

正确答案：A

7、（单选题）造成施工安全控制的动态性的原因是()。

A.建设工程项目的复杂性和广泛性

B.建设工程项目的单件性和复杂性

C.建设工程项目的复杂性和分散性

D.建设工程项目的单件性和分散性

正确答案：D

8、（单选题）燃烧性能等级为B1级的装修材料其燃烧性为()。

A.不燃

B.难燃

C.可燃

D.易燃

正确答案：B

9、（单选题）天然骨料开采，在河漫滩多采用（）。A.正铲B.反铲C.索铲D.推土机正确答案：C10、（单选题）商务谈判的合法性原则是指（）

A.合同合法和交易合法

B.交易合法和行为合法

C.行为合法和程序合法

D.程序合法和合同合法

正确答案：B

11、（单选题）锤击沉桩法正常打桩方式采用()。

A.重锤高击，高锤重打

B.重锤低击，低锤重打

C.轻锤高击，高锤轻打

D.重锤低击，低锤轻打

正确答案：C

12、（单选题）关于人的不安全行为可采用()。

A.从人的心理学和行为学方面研究解决

B.从研究安全技术，采取安全措施来解决

C.用系统论的理论和方法解决

D.实行全过程、全方位的整体管理

正确答案：A

13、（单选题）对工业与民用建筑工程而言，在国际上，()往往起着主导作用。

A.结构工程师事务所

B.建筑师事务所

C.建筑设备专业工程师事务所

D.业主单位

正确答案：B

14、（单选题）当设计无要求时，关于无粘结预应力张拉施工的说法，正确的是()

A.先张拉楼面梁，后张拉楼板

B.梁中的无粘结筋可按顺序张拉

C.板中无粘结筋可按顺序张拉

D.当曲线无粘结预应力筋长度超过70m时宜采用两端张拉

正确答案：C

15、（单选题）采用先张法生产预应力混凝土构件，放张时，混凝土的强度一般不低于设计强度标准值的()。

A.50%

B.70%

C.75%

D.80%

正确答案：C

二、多选题（5小题，每小题4分，共计20分）1、（多选题）隧道工程的关键工序有（）。

A.光面爆破

B.隧道支护

C.围岩加固

D.隧道衬砌

E.注浆加固

正确答案：ABCD

2、（多选题）新建长大线采取机械化直铺方法铺设无缝线路，主要铺轨设备是（）。A.长轨铺轨机B.布枕机C.牵引拉轨设备D.长轨运输车辆、机车E.焊接设备正确答案：ABCD3、（多选题）站场照明设备的布置要求说法正确的是()。

A.不能影响信号瞭望和技术作业

B.灯柱沿直线组立，偏离直线不应大于100mm

C.地面上部高差不应超过20mm

D.设在停车场、道口附近的灯塔下部宜设防护设施

E.导线穿人、穿出柱体处应做绝缘防磨损处理

正确答案：ACDE

4、（多选题）施工单位在堤防施工过程中的质量检验工作制度包括（）。

A.班组初检

B.作业队复检

C.项目部终检

D.单位抽检

E.质检员平行检验

正确答案：ABC

5、（多选题）关于人民法院调解民事案件的说法，正确的有()。A.人民法院进行调解，只能由审判员一人进行调B.人民法院只能在双方当事人都同意的情况下才能进行调解C.调解达成协议，人民法院一般应制作调解书D.能够即时履行的案件，人民法院可以不制作调解书E.调解书一经制作，即发生法律效力正确答案：BCD第Ⅱ卷（非选择题20分）三、简答题（2小题，每小题10分，共计20分）1、（问答题）某宾馆装修改造项目采用工程量清单计价方式进行招投标，该项目装修合同工期为3个月，合同总价为400万元，合同约定实际完成工程量超过估计工程量15%以上时调整单价，调整后的综合单价为原综合单价的90%。合同约定客房地面铺地毯工程量为3800m2，单价为140元/m2;墙面贴壁纸工程量为7500m2，单价为88元/m2。施工过程中发生以下事件;

1.装修进行2个月后，发包方以设计变更的形式通知承包方将公共走廊作为增加项目进行装修改造。走廊地面装修标准与客房装修标准相同，工程量为980m2;走廊墙面装修为高级乳胶漆，工程量为2300m2，因工程量清单中无此项目，发包人与承包人依据合同约定协商后确定的乳胶漆的综合单价为l5元/m2。

2.由于走廊设计变更等待新图纸造成承包方停工待料5d，造成窝工50工日(每工日工资20元)。

3.施工图纸中浴厕问毛巾环为不锈钢材质，但由发包人编制的工程量清单中无此项目，故承包人投时未进行报价。施工过程中，承包人自行采购了不锈钢毛巾环并进行安装。工程结算时，承包人按毛巾环实际采购价要求发包人进行结算。

问题：

1.因工程量变更，施工合同中综合单价应如何确定?

2.客房及走廊地面、墙面装修的结算工程款应为多少?

3.由于走廊设计变更造成的工期及费用损失，承包人是否应得到补偿?

4.承包人关于毛巾环的结算要求是否合理?为什么?

正确答案：1.合同中综合单价因工程量变更需调整时，除合同另有规定外，应按照下列办法确定：

①工程量清单漏项或设计变更引起新的工程量清单项目，其相应综合单价由承包人提出，经发包人确认后作为结算的依据。

②由于工程量清单的工程数量有误或设计变更引起工程量增减，属合同约定幅度以内的，应执行原有的综合单价;属合同约定幅度以外的，其增加部分的工程量或减少后的剩余部分的工程量的综合单价由承包人提出，经发包人确认后，作为结算的依据。

2.客房地面及墙面装修结算工程款为：

3800m2×140元/m2+7500m2×88元/m2=1192000元;

走廊地面地毯按原单价计算的工程量为：

3800m2×15%=570m2;

走廊地面装修结算工程款为：

570m2×140元/m2+(980m2-570m2)×140元/m2×90%=l31460元;

走廊墙面装修结算工程款为：

2300m2×15元/m2=34500元;

客房及走廊墙面、地面装修结算工程款为：

1192000+131460+34500=1357960元。

3.由于等待新图纸造成暂时停工的责任在于发包人，因此发包人应对承包人的损失予以补偿，并顺延工期。

4.承包人的要求不合理。对于工程量清单漏项的项目，承包人应在施工前向发包人提出其综合单价，经发包人确认后作为结算的依据。

2、（问答题）某工程，施工总承包单位(以下简称“乙方”)按《建设工程施工合同(示范文本)》(GF1999一0201)与建设单位(以下简称“甲方”)签订了施工总承包合同。合同中约定开工日期2005年3月1日，乙方每月25日向甲方提交已完工程量报告，工程进度款支付时间为次月8日。甲方依据合同推荐某电梯安装单位(以厂简称“丙方”)作为本工程电梯安装施工单位，丙方与乙方签订了分包合同。甲方委托监理公司对工程实施施工监理。乙方工程经理开工前对本工程今后的工作作了如下安排：

(1)由工程经理负贵组织编制“工程施工经管实施规划“;

(2)由工程总工程师负责建立工程质量经管体系，由工程生产经理负责建立安全经管体系并组织实施;

(3)由工程行政经管人员负责对所有安全施工的技术要求进行交底;

(4)由工程商务经理负责与劳务作业层、各协作单位、发包人、分包人的组织协调工作，解决工程中出现的各种问题;

(5)由工程经理负责组织有关单位进行单位工程竣工验收。

正确答案：问题1：工作(1)及(2)的做法是妥当的，但(3)、(4)、(5)做法不妥，正确做法是：由施工负责人对所有安全施工的技术要求进行交底;由工程经理部负责与劳务作业层、各协作单位、发包人、分包人的组织协调工作，解决工程中出现的各种问题;由建设单位负责组织有关单位进行单位工程竣工验收。

问题2：乙方停工不妥，发包人超过约定的支付时间不支付工程款，承包人可向发包人发要求付款的通知，发包人接到承包人通知后信用证不能按要求付款，可与承包