公路涵洞工程施工合同

公路涵洞工程施工合同甲方（建设单位）：________________________统一社会信用代码：________________________地址：________________________法定代表人：________________________乙方（施工单位）：________________________统一社会信用代码：________________________资质等级：________________________（公路工程施工总承包三级及以上）地址：________________________法定代表人：________________________一、工程概况1.工程名称：XX公路KXX+120~KXX+680段涵洞工程2.工程地点：XX市XX县XX镇XX路段3.工程内容：-1号涵洞：KXX+120钢筋混凝土盖板涵，孔径2×3m，长度15m（含基础开挖、C20混凝土基础、C30混凝土墙体、C30钢筋混凝土盖板、M7.5浆砌片石进出口八字墙及铺砌）；-2号涵洞：KXX+350钢筋混凝土圆管涵，管径1.5m，长度20m（含基础开挖、C15混凝土管基、Φ1500钢筋混凝土管安装、M7.5浆砌片石进出口八字墙）；-3号涵洞：KXX+680钢筋混凝土盖板涵，孔径3×4m，长度25m（含基础开挖、C20混凝土基础、C30混凝土墙体、C30钢筋混凝土盖板、M7.5浆砌片石进出口八字墙及铺砌）；含上述涵洞的施工、安装、调试、竣工验收及保修期内维修服务。4.工程范围：上述3座涵洞的全部施工内容，以及施工范围内的临时排水、场地清理等辅助工作。二、合同工期1.开工日期：以甲方书面签发的《开工令》为准（计划开工日期：XXXX年XX月XX日）；2.竣工日期：自开工令签发之日起60日历天内竣工（计划竣工日期：XXXX年XX月XX日）；3.工期延误责任：-甲方原因（逾期支付工程款、提供图纸/场地延误、设计变更导致工期增加）：工期顺延，甲方承担乙方窝工损失（按现场人员日工资×窝工天数+机械台班费×停滞天数计算）；-乙方原因（施工组织不当、质量返工、材料供应延误）：工期不顺延，每逾期1天，支付合同总价0.5‰的违约金；逾期超过15天，甲方有权解除合同，乙方赔偿甲方实际损失（含重新招标费用）；-不可抗力：工期顺延，双方各自承担自身损失，乙方需在不可抗力发生后24小时内通知甲方并提供有效证明（如气象部门证明）。三、工程质量1.质量标准：符合《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T3650-2020）、《公路工程质量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）及国家/行业现行标准，达到合格等级；2.验收程序：-隐蔽工程：乙方自检合格后，提前24小时书面通知甲方及监理验收，验收合格后方可覆盖；-分项工程：每道工序完成后自检，合格后方可进入下一道工序；-竣工验收：乙方提交《竣工报告》及完整资料后，甲方14日内组织验收（含设计、监理单位），验收合格签署《竣工验收证书》；3.质量责任：-工程质量不合格：乙方无条件返工至合格，费用及工期由乙方承担；-保修期：自竣工验收合格之日起1年；保修期内出现质量问题，乙方需在接到通知后24小时内到场维修，逾期未到，甲方可委托第三方，费用从质保金中扣除（不足部分由乙方补足）。四、合同价款及支付1.合同价款：-采用固定单价合同，单价详见附件《工程量清单》，暂定总价人民币XXXX元（大写：XXXX）；-工程量按实际完成并经甲方、监理共同测量确认的数量计算；2.价款调整：-设计变更：甲方出具《工程变更通知单》，乙方3日内提交变更方案及价款意见，甲方审核确认后实施；变更价款按合同单价执行，无合同单价的按XX省现行公路工程定额及信息价计算；-材料波动：主要材料（钢筋、水泥）价格波动超过±5%时，超出部分按实调整（公式：ΔP=P0×(0.1+0.3×A/A0+0.2×B/B0)-P0，其中P0为原合同价，A/B为当期信息价，A0/B0为基准价）；3.支付方式：-预付款：合同签订后7日内，甲方支付暂定总价的10%（XXXX元）；-进度款：每月25日乙方提交已完工程量报告，甲方及监理7日内审核，审核后10日内支付已完工程量对应价款的70%；-竣工结算：竣工后28日内乙方提交完整结算资料，甲方30日内审核，审核确认后15日内支付至结算价的97%；-质保金：结算价的3%，质保期满后14日内无息返还；-发票要求：甲方支付前，乙方需提供合法有效的增值税专用发票（税率9%），否则甲方有权顺延支付。五、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利：对工程质量、进度、安全进行监督；要求乙方整改不合格工程；按合同支付工程款；2.义务：开工前7日内提供施工图纸、地质勘察资料；负责施工场地“三通一平”（通路、通水、通电至现场接口，场地平整）；协调处理周边征地、管线等纠纷；按时组织验收；（二）乙方权利义务1.权利：按合同收取工程款；要求甲方提供施工条件；2.义务：按图施工，保证质量工期；配备安全防护设施，承担施工安全责任（发生事故需立即上报并赔偿损失）；文明施工（扬尘控制、垃圾清运符合环保要求）；乙供材需提供合格证/检验报告，进场后见证取样送检（费用自担）；甲供材（详见附件）负责卸车保管，质量不合格3日内通知甲方更换；不得转包/擅自分包（分包需甲方书面同意，乙方负连带责任）；竣工后提交6份纸质资料+1份电子档（符合档案要求）；六、工程变更1.甲方变更需出具书面通知，乙方不得擅自变更；2.变更导致工期调整的，双方协商确定顺延天数；3.变更价款未确认前，乙方不得停工（甲方要求停工除外）。七、违约责任1.甲方违约：-逾期支付工程款：每逾期1天，按应付未付金额的0.5‰支付违约金；-逾期提供图纸/场地：每逾期1天，支付窝工损失（按现场人员日工资×3倍+机械台班费计算）；2.乙方违约：-质量不合格：返工费用自担，延误工期按逾期竣工处理；-安全事故：承担全部责任及费用，赔偿甲方损失；-擅自转包/分包：甲方有权解除合同，乙方支付合同总价10%的违约金；八、不可抗力1.不可抗力指地震、洪水、政府禁令等不能预见/避免/克服的客观情况；2.不可抗力导致合同无法履行，双方可协商解除，互不承担违约责任；九、争议解决本合同履行中发生争议，双方协商解决；协商不成，提交工程所在地人民法院诉讼解决。十、其他条款1.保险：乙方办理施工人员意外险、工程一切险（期限至竣工），费用自担；2.合同生效：双方签字盖章之日起生效；3.合同份数：一式6份，甲方3份，乙方3份，具有同等法律效力；4.附件：《工程量清单》《施工图纸》《甲供材清单》《质量保修书》（为本合同组成部分）。甲方（盖章）：______