2024-2025学年度一级建造师经典例题（真题汇编）附答案详解

一级建造师经典例题考试时间：90分钟；命题人：教研组考生注意：1、本卷分第I卷（选择题）和第Ⅱ卷（非选择题）两部分，满分100分，考试时间90分钟2、答卷前，考生务必用0.5毫米黑色签字笔将自己的姓名、班级填写在试卷规定位置上3、答案必须写在试卷各个题目指定区域内相应的位置，如需改动，先划掉原来的答案，然后再写上新的答案；不准使用涂改液、胶带纸、修正带，不按以上要求作答的答案无效。第I卷（选择题80分）一、单选题（15小题，每小题4分，共计60分）1、（单选题）施工阶段质量控制的自控主体是()。

A.施工承包方和供应方

B.监理单位

C.设计单位

D.业主方

正确答案：A

2、（单选题）工程量清单漏项或设计变更引起的新的工程量清单项目，其相应综合单价由——提出，经——确定后作为结算依据()。

A.承包人发包人

B.发包人承包人

C.监理工程师发包人

D.承包人监理工程师

正确答案：A

3、（单选题）建筑工程实行总承包的，工程质量由总承包单位负责。总承包将建筑工程分包给其他单位的，应当对分包工程的质量()责任。

A.仅承担经济

B.仅承担管理

C.与分包单位承担连带

D.承担全部

正确答案：C

4、（单选题）项目的投资目标、进度目标、质量目标之间的关系是()。

A.统一的

B.对立统一的

C.一致的

D.以上都不对

正确答案：B

5、（单选题）调整项目组织结构、任务分工属于项目目标动态控制的纠偏措施中的()。A.组织措施B.管理措施C.经济措施D.技术措施正确答案：A6、（单选题）《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001)规定，幕墙构架立柱的连接金属角码与其他连接件的连接应采用()连接。

A.铆接

B.螺栓

C.双面焊

D.单面焊

正确答案：A

7、（单选题）针对渗透系数较大的土层，适宜采用的降水技术是()降水。

A.真空井点

B.轻型井点

C.喷射井点

D.管井井点

正确答案：D

8、（单选题）对于低碳钢，在保证要求延伸率和冷弯指标的条件下，进行较小程度的冷加工后，可以达到提高()的目的。

A.焊接质量

B.耐高温

C.强度极限

D.耐腐蚀

正确答案：C

9、（单选题）监督机构接受建设工程质量监督的申报手续，并对建设单位提供的文件资料进行审查的时间是：()。

A.在工程项目审批时

B.在工程项目开工前

C.在工程项目施工的同时

D.在主管部门立项后

正确答案：B

10、（单选题）建筑工程投标保证金有效期应当超出投标有效期至少()天。

A.15

B.30

C.60

D.90

正确答案：B

11、（单选题）下列法律文书中，不具有强制执行效力的是()。

A.在仲裁程序中形成的仲裁调解书

B.由行政主管部门主持达成的调解书

C.人民法院在民事案件审理中制作的调解书

D.司法确认的人民调解委员会主持达成的调解协议

正确答案：B

12、（单选题）下列关于合同计价方式错误的说法是()。

A.施工工期较长的工程宜采用可调价格合同

B.总价合同常采用按阶段结算的方式

C.固定总价合同，发生工程变更时不需调整合同价款

D.根据施工图纸招标的工程宜采用单价合同

正确答案：C

13、（单选题）ISO14000环境管理标准是由()颁布的。

A.国际标准化组织

B.建设部

C.国务院

D.国家环保总局

正确答案：B

14、（单选题）施工现场文明施工管理组织的第一责任人是()。

A.监理工程师

B.业主代表

C.项目总工程师

D.项目经理

正确答案：D

15、（单选题）受湿涨木材变形情况是()

A.翘曲

B.开裂

C.鼓凸

D.接榫松动

正确答案：A

二、多选题（5小题，每小题4分，共计20分）1、（多选题）根据《工程建设项目勘察设计招标投标办法》，水利工程建设项目设计可不招标的情况有()。A.涉及国家秘密的B.抢险救灾的C.技术复杂，满足条件的设计单位少于三家的D.专业性强，符合条件的潜在投标人数量有限的E.首次公开招标中，投标人少于三个的正确答案：ABC2、（多选题）下列影响建设工程项目质量的环境因素中，属于作业环境因素的有()。A.地下水位B.风力等级C.照明方式D.验收程序E.围挡设施正确答案：CE3、（多选题）隧道监控量测中属于必测项目的有()。A.净空变化B.地面隆起C.围岩压力D.拱顶下沉E.隧道内水压力正确答案：AD4、（多选题）化学灌浆的工序是（）。

A.钻孔及压水试验

B.钻孔及裂缝的处理

C.埋设注浆嘴和回浆嘴

D.封闭、注水和灌浆

E.预先配制这种溶液盛在容器内

正确答案：ABCD

5、（多选题）站场照明设备的布置要求说法正确的是()。

A.不能影响信号瞭望和技术作业

B.灯柱沿直线组立，偏离直线不应大于100mm

C.地面上部高差不应超过20mm

D.设在停车场、道口附近的灯塔下部宜设防护设施

E.导线穿人、穿出柱体处应做绝缘防磨损处理

正确答案：ACDE

第Ⅱ卷（非选择题20分）三、简答题（2小题，每小题10分，共计20分）1、（问答题）承包人与发包人依据《水利水电工程标准施工招标文件》(2009年版)签订了某水闸项目的施工合同，合同工期为8个月，工程开工日期为2012年11月1日，承包人依据合同工期编制并经监理人批准的部分项目进度计划(每月按30天计，不考虑间歇时间)见表1

表1进度计划表

工程施工中发生如下事件：

事件1：由于承包部分施工设备未按计划进场，不能如期开工，监理人通知承包人提交进场延误的书面报告。开工后，承包人采取赶工措施，A工作按期完成，由此增加费用2万元

事件2：监理人对队闸底板进行质量检查时，发现局部混凝土未达到质量标准，需返工处理。B工作于2013年1月20日完成，返工增加费用2万元。

事件3：发包人负责闸门的设计和采购，因闸门设计变更，D工作中闸门于2013年4月25日才运抵工地现场，且增加安装与调试费用8万元

事件4：由于桥面板预制设备出现故障，F工作于2013年5月20日完成。

除上述发生的事件外，其余工作均按该进度计划实施。

问题：

1、指出进度计划表中TB、TE，TG所代表的工作起止时间。

2、事件1中，承包人在收到监理人通知后多少天内提交进场延误书面报告，该书面报告应包括哪些主要内容

3、分别指出事件2，事件3，事件4对进度计划和合同工期有何影响，指出……分项目的实际完成日期。

4.依据《水利水电工程标准施工招标文件》(2009年版)，指出承包人可向……人提出延长工期的天数和增加费用的金额，并说明理由。

正确答案：1、TB：2012年12月11日-2013年1月15日

TE：2013年4月26日-2013年5月25日

TG：2013年5月26日-2013年6月30日

2、承包人在接到通知后7天内提交一份说明其进场延误的书面报告。书面报告应包括：不能及时进场的原因和补救措施。

3、事件2，工作B计划工期延误5天，合同工期延误5天，实际完成日期2013年1月20日;事件3，工作D计划延误10天，D总时差为25天，合同工期不延误，实际完成日期2013年4月25日。事件4，工作F计划工期延误20天，F总时差为70天，合同工期不延误，实际完成日期2013年5月20日。该工程实际完成时间为2013年7月5日。

4、承包人可索赔工期0天，可索赔费用8万元。

因为只有事件3是发包人的责任，但事件3延误工期10天小于总时差(25天)，工期索赔不成立，费用索赔成立。

2、（问答题）某平原区枢纽工程由采用闸、站结合布置方式，泵站与节制闸并排布置于调水河道，中间设分流岛，如图1所示。该枢纽工程的发电装机容量为200MW。

该枢纽工程在施工期间发生如下事件：

事件一：为方便施工导流和安全度汛，施工单位计划将泵站与节制闸分两期实施，在分流岛部位设纵向围堰，上、下游分期设横向围堰，

如图1所示。纵、横向围堰均采用土石结构。该基坑处于黏土地层，且边坡不稳，故采用管井井点降水。

事件二：泵站厂房施工操作平台最大离地高度38.0m，节制闸启闭机房和桥头堡施工操作平台最大离地高度25.0m。施工单位采用满堂脚手架进行混凝土施工，2014年3月10日甲工夜间在节制闸启闭机房操作平台工作。

事件三：施工单位为加强施工安全生产管理，在施工区入口处悬挂“五牌一图”，对施工现场的“三宝”、“四口”、“五临边”作出明确规定和具体要求。

【问题】

1.指出本枢纽工程等别、主要建筑物级别以及施工围堰的洪水标准范围。

2.根据事件一，本枢纽工程是先施工泵站还是先施工节制闸?为什么?

3.事件一中基坑降水方案是否可行，为什么?你认为合适的降水方案是什么?

4.指出高处作业的级别，事件二中甲工的作业属于哪个级别以及高处作业的种类?

5.事件三中提到的“三宝”、“四口”指的是什么?

正确答案：1.工程等别Ⅲ等，主要建筑物级别3级，施工围堰的洪水标准范围重现期为10~5年。

2.水闸先施工，泵站后施工。理由：采用分期导流方式，水闸可用于二期导流。闸汛期