2026年造价员工程造价鉴定专项训练试卷附答案

2026年造价员工程造价鉴定专项训练试卷附答案一、单项选择题（共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）

1.根据《建设工程造价鉴定规范》（GB/T51262-2017），工程造价鉴定活动应遵循的原则不包括（）。

A.合法原则

B.独立原则

C.公正原则

D.效率优先原则

2.鉴定机构接受鉴定委托后，一般应在（）个工作日内组织鉴定人员查阅相关资料，了解案情。

A.3

B.5

C.7

D.10

3.在工程造价鉴定中，当合同约定与实际履行不一致且双方对此有争议时，鉴定人应（）。

A.直接以合同约定为准

B.直接以实际履行情况为准

C.提请委托人决定或依据相关法律规定进行判断

D.按定额标准进行折中处理

4.关于鉴定人的回避制度，下列说法正确的是（）。

A.鉴定人只要是造价工程师即可，无需回避

B.鉴定人曾参与该工程造价咨询的，应当回避

C.鉴定人只需在鉴定开始前申请回避

D.当事人申请回避的，应当由鉴定机构负责人直接决定

5.对于现场勘验，下列做法错误的是（）。

A.鉴定人应提前通知当事人进行现场勘验的时间

B.现场勘验必须由2名及以上鉴定人员主持

C.当事人无故不参加现场勘验，鉴定人应中止鉴定

D.现场勘验应制作笔录，并由勘验人及在场人员签字

6.某建设工程施工合同纠纷中，发包人以工程质量不合格为由拒绝支付工程款。在工程造价鉴定中，鉴定人应（）。

A.直接扣除修复费用后出具鉴定意见

B.仅对合格部分的工程造价进行鉴定

C.对工程造价进行鉴定，对质量争议部分交由质量鉴定部门处理，或仅就修复费用发表意见

D.拒绝进行鉴定，建议先仲裁质量问题

7.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），因不可抗力解除合同的，发包人应向承包人支付合同解除之日前已完成工程但尚未支付的合同价款，此外还应支付（）。

A.全部措施项目费

B.合同中约定应由发包人承担的撤离现场的费用

C.承包人的全部利润

D.承包人的进场费用

8.在鉴定过程中，当事人对某一签证单的真实性有异议，但无法提供反驳证据，鉴定人通常（）。

A.认定该签证单无效

B.认定该签证单有效

C.提请委托人认定

D.按争议金额的一半计入鉴定意见

9.对于隐蔽工程，双方当事人对工程量有争议，且无竣工图、无验收记录，鉴定人应（）。

A.直接按承包人申报的工程量计算

B.直接按发包人认可的工程量计算

C.通过现场勘验结合地质勘察报告等资料进行推算

D.不予计算该部分费用

10.建设工程造价鉴定中，对于规费和税金的计算，下列说法正确的是（）。

A.无论合同如何有效，均按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算

B.按承包人企业内部标准计算

C.按发包人要求计算

D.若合同无效，则不予计算规费和税金

11.鉴定项目特征描述与设计图纸不符，且投标报价时未予以澄清，结算时发生争议，鉴定人应（）。

A.以设计图纸为准进行调整

B.以项目特征描述为准

C.以市场实际施工工艺为准

D.提请委托人裁决

12.某鉴定项目，合同约定采用固定总价合同，施工中发生了重大地质变化导致基础形式改变，对此增加的费用，鉴定人应（）。

A.认为包含在风险范围内，不予调整

B.按实计算增加的费用

C.按原合同总价的一定比例系数调整

D.双方协商不成则不予鉴定

13.鉴定工作完成后，鉴定机构出具《工程造价鉴定意见书》，其中“鉴定意见”部分应包含（）。

A.对案件事实的法律评价

B.明确的鉴定金额数值及范围

C.对当事人过错的道德评价

D.对合同效力的直接认定

14.当事人一方对鉴定意见有异议，并在规定期限内提出书面异议，鉴定机构应（）。

A.无需理会，直接提交给委托人

B.对异议事项进行复核、解释或补充鉴定

C.撤销原鉴定意见

D.要求当事人向法院起诉

15.在工期延误损失的鉴定中，若发包人与承包人共同造成工期延误，鉴定原则通常是（）。

A.由承包人承担全部损失

B.由发包人承担全部损失

C.按过错比例分担责任，通常只计算非责任方的损失

D.双方互不追究

16.依据最高人民法院关于建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释，当事人对垫资及其利息有约定的，鉴定人计算垫资利息时，（）。

A.约定的利息高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部分不予支持

B.按约定利率全额计算

C.按中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算

D.垫资利息不予计算

17.下列哪项不属于建设工程造价鉴定中“证据”的范畴？（）

A.招标文件及投标文件

B.施工组织设计

C.鉴定人的内部计算草稿

D.工程竣工验收报告

18.鉴定过程中，承包人主张了某项赶工费，但未提供经发包人批准的赶工措施方案，鉴定人处理方式为（）。

A.按定额标准中的赶工费系数计算

B.不予计算赶工费

C.参考类似工程经验计算

D.按承包人主张金额的50%计算

19.对于“黑白合同”纠纷，即当事人就同一建设工程签订两份实质性内容不一致的合同，鉴定人应以（）作为结算依据。

A.双方实际履行的合同

B.经过备案的中标合同

C.双方后来补签的补充协议

D.发包人持有的那份合同

20.鉴定报告的出具时限，一般应根据委托要求，复杂案件通常不超过（）个工作日。

A.30

B.60

C.90

D.120

二、多项选择题（共15题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）

1.工程造价鉴定的委托方通常包括（）。

A.人民法院

B.仲裁机构

C.建设行政主管部门

D.施工企业

E.个人当事人

2.鉴定机构和鉴定人具备下列情形之一的，应当自行回避（）。

A.是本案当事人或者当事人、诉讼代理人的近亲属

B.与本案有利害关系

C.与本案当事人有其他关系，可能影响对案件公正鉴定的

D.曾参与过该项目的招标代理工作

E.是该项目的评标专家

3.根据《建设工程造价鉴定规范》，鉴定依据包括（）。

A.法律、法规、规章及相关司法解释

B.适用的标准、规范、定额

C.委托人转交的合同、协议、签证等证据材料

D.鉴定人的主观经验

E.行业惯例

4.在鉴定过程中，对于工程量的计量，若合同约定模糊，鉴定人可能依据的方法有（）。

A.按合同中已有的类似项目单价确定

B.参照签订合同时当地建设行政主管部门发布的信息价

C.按实际施工完成后的净量计算

D.按承包人投标时的清单量计算

E.按发包人批准的施工方案计算

5.下列关于建设工程造价鉴定中“争议项目”的处理，说法正确的有（）。

A.对于双方无争议的项目，应作为确定性意见

B.对于双方有争议的项目，应作为推断性意见

C.对于缺乏证据支持的项目，应不予计算

D.对于无法确定的事实，应在鉴定意见中说明

E.争议项目必须全部剔除，不计入总造价

6.导致建设工程施工合同无效的情形包括（）。

A.承包人未取得建筑业企业资质或超越资质等级的

B.没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的

C.建设工程必须进行招标而未招标的

D.中标无效的

E.发包人未按约定支付工程进度款的

7.在鉴定材料质证环节，若当事人对某份证据的真实性有异议，鉴定人应（）。

A.依据该证据直接进行鉴定

B.告知委托人，由委托人进行认定

C.在委托人未确认前，将该证据部分作为争议项处理

D.自行判断证据的真实性

E.要求双方补充证据

8.关于现场签证争议的鉴定，下列说法正确的有（）。

A.签证单上有发包人代表签字，虽未盖章，一般可作为依据

B.签证单只有承包人盖章，发包人未确认，一般不能直接作为依据

C.签证单工程量明显与实际不符，鉴定人应予核实调整

D.签证单内容模糊的，鉴定人应结合其他证据综合判断

E.所有签证单均需经过公证才有效

9.下列费用中，属于索赔鉴定中常见的人工费索赔包括（）。

A.完成合同之外的额外工作所花费的人工费

B.非承包人责任的工效降低所增加的人工费

C.超过法定工作时间的人工费

D.承包人自身原因导致的窝工费

E.法定人工费增长

10.材料价格发生波动时，若合同未约定调整风险范围，鉴定人可依据的原则有（）。

A.按合同履行期间的价格指数调整

B.参照当地工程造价管理部门发布的材料价格信息进行调整

C.按发包人采购价格调整

D.视为承包人承担全部风险，不予调整

E.按承包人采购发票价格调整

11.鉴定意见书应当包含的内容有（）。

A.鉴定项目基本情况

B.鉴定依据

C.鉴定过程及分析方法

D.鉴定意见及限制条件说明

E.鉴定人员签名及鉴定机构盖章

12.在工程造价鉴定中，关于措施费的处理，下列说法正确的有（）。

A.措施费应根据合同约定的计价方式计算

B.若因发包人原因导致工程停工，措施费一般应调整

C.若措施项目未发生，但投标时报了价，结算时通常扣除

D.措施费争议应结合现场实际投入情况鉴定

E.措施费一律按实结算

13.对于建设工程价款优先受偿权的范围，下列说法符合司法解释精神的有（）。

A.包括承包人建设工程的价款

B.包括承包人因发包人违约所造成的损失

C.不包括承包人因发包人违约所造成的损失

D.包括建设工程价款的利息

E.不包括建设工程价款的利息

14.鉴定人出庭作证时，应针对（）进行说明。

A.鉴定程序的合法性

B.鉴定依据的充分性

C.鉴定方法的科学性

D.鉴定结论的客观性

E.当事人的商业秘密

15.在“挂靠”施工的造价鉴定中，下列做法可能涉及的风险或难点有（）。

A.被挂靠人与挂靠人之间管理费计取的认定

B.实际施工人投入成本的证据收集困难

C.发包人与被挂靠人之间的合同效力认定

D.税金缴纳主体的确定

E.必须直接依据被挂靠人与挂靠人的内部协议结算

三、判断题（共10题，每题1分。正确的打“√”，错误的打“×”）

1.工程造价鉴定机构必须在收到委托书后立即受理，不得审查委托事项。（）

2.鉴定人有权要求委托人提供完整的鉴定资料，对于资料不全的，可以要求补充。（）

3.在鉴定过程中，鉴定人员可以私下与一方当事人接触，听取其陈述。（）

4.对于合同无效且工程验收不合格的工程，承包人要求支付工程款的，鉴定人应不予支持。（）

5.当事人双方对工程量有争议，通过现场勘验也无法查清的，鉴定人可以依据施工图纸并结合相关系数进行估算。（）

6.鉴定意见书出具后，如发现计算有误，鉴定机构有权直接进行修改并重新出具，无需告知委托人。（）

7.建设工程竣工图是工程结算的重要依据，若无竣工图，应以施工图为准进行鉴定。（）

8.因承包人原因导致的工期延误，发包人要求赔偿窝工损失的，鉴定人应予支持。（）

9.鉴定过程中，发现当事人之间存在恶意串通损害国家利益的行为，鉴定人应继续鉴定并出具报告。（）

10.无论是单价合同还是总价合同，鉴定时均应以实际完成的合格工程量为前提。（）

四、简答题（共4题，每题5分）

1.简述工程造价鉴定中，当合同约定不明确或约定无效时，确定工程价款的常用依据有哪些？

2.简述在工程造价鉴定过程中，现场勘验的重要作用及基本程序。

3.简述《建设工程造价鉴定规范》中关于“鉴定中止”的情形。

4.简述在建设工程施工合同纠纷案件中，对于“黑白合同”问题，鉴定人应如何把握结算依据？

五、案例分析题（共3题，每题20分。要求计算准确、分析合理、文字通顺）

【案例一】

背景：

某住宅楼工程，发包人（甲）与承包人（乙）签订了固定总价合同，合同总价为5000万元，工期为300天。合同约定：设计变更、现场签证及工程量清单漏项可调整价款；因发包人原因造成的工期延误，每延误一天赔偿承包人2万元，因承包人原因造成的工期延误，每延误一天扣除承包人2万元；物价波动不予调整。

施工过程中发生如下事件：

事件1：基础施工时，发现地质情况比勘察报告复杂，需进行换填处理。乙向甲提交了变更申请，甲口头同意实施，但双方未及时签署书面确认单。换填实际发生费用为80万元，工期增加10天。

事件2：主体结构施工中，甲要求将外墙保温材料由A型变更为B型。乙按图施工，B型材料比A型材料价格高出30万元。乙提交了签证单，甲代表签字确认了材料变更事实，但未确认价格。

事件3：工程竣工验收时，实际工期为320天。乙主张工期延误20天系甲未按时提供图纸及事件1、2导致，要求甲支付工期延误赔偿40万元。甲认为工期延误是乙施工组织不当所致，反要求乙支付工期违约金40万元。

工程结算时，甲对事件1的费用不予认可，对事件2的费用只同意按定额价计取，与乙产生争议，遂委托鉴定机构进行造价鉴定。

问题：

1.针对事件1（换填处理），鉴定人应如何认定该部分的工程造价？请说明理由。

2.针对事件2（材料变更），鉴定人应如何确定该部分的价差调整金额？

3.针对工期延误争议，鉴定人应如何处理？请列出鉴定思路及可能的计算结果。

4.假设除上述争议外，其他部分无争议，请列出最终的鉴定造价公式（无需计算最终总价，列明包含项即可）。

【案例二】

背景：

某办公楼工程，采用工程量清单计价方式，单价合同。合同约定：规费费率为3%，税金税率为9%；措施费以分部分项工程费为基数，费率为5%；工程预付款为合同价的10%，按月扣回，扣回比例为当月进度款的30%。

承包人投标报价中，分部分项工程费为1000万元（不含税）。

施工中，由于发包人原因导致工程停工2个月。停工期间，现场留守人员4人，每人每月工资5000元；大型机械塔吊1台闲置，租赁费为每月15000元（含司机工资，司机已含在留守人员中）；小型机械费2万元/月（假设为自有设备，按折旧费考虑）。

复工后，双方就停工损失赔偿产生争议。承包人提交了现场人员及机械闲置的签证单，发包人代表签字确认了人数和机械台班数，但未确认具体金额。

另外，结算时发现，某项清单项目特征描述为“C30混凝土现浇梁”，但图纸设计为“C35混凝土现浇梁”，且承包人实际按C35施工。投标报价中C30梁综合单价为400元/m³，C35梁市场信息价（除税）为420元/m³，该清单工程量为100m³。

问题：

1.请计算因混凝土强度等级调整导致的价款调整金额（列出计算过程）。

2.针对停工损失，鉴定人应如何计算承包人应得的索赔费用？请列出具体的计算公式和金额。

3.若合同中未约定停工损失的计算标准，鉴定人应如何确定上述索赔金额的计算依据？

4.假设工程最终结算的分部分项工程费为1050万元（含上述调整），请计算该工程的结算总造价（假设无其他变更，措施费基数调整按合同约定执行）。

【案例三】

背景：

某市政道路工程，发包人A通过公开招标发包给承包人B，中标合同价为8000万元（备案合同）。随后，双方为了压低工程造价，又私下签订了一份补充协议，将合同价下浮10%作为结算依据，即按7200万元结算。工程竣工验收合格。

结算时，A公司要求按7200万元结算，B公司要求按8000万元结算。双方协商不成，B公司诉至法院。法院委托某造价咨询中心进行鉴定。

鉴定过程中，鉴定人发现：

1.双方确实存在两份合同，一份为备案的中标合同（白合同），一份为私下签订的补充协议（黑合同）。

2.施工过程中存在大量的设计变更和现场签证，导致实际工程量与招标工程量有较大出入。

3.B公司主张因A公司拖欠工程进度款，导致工期延误，要求A公司支付利息及违约金100万元。

4.A公司主张B公司施工质量存在瑕疵，扣留质量保修金200万元。

问题：

1.作为鉴定人，针对本案的合同依据问题，应出具怎样的鉴定意见？请依据相关司法解释进行分析。

2.对于设计变更和现场签证部分的价款，应依据哪份合同进行鉴定？为什么？

3.针对B公司主张的利息及违约金，以及A公司主张的质量保修金扣除，鉴定人应如何处理？

4.有人说“既然是黑白合同，应该按实结算”，请从工程造价鉴定的专业角度评价这一观点是否正确。

【以下为答案及详细解析】

一、单项选择题答案及解析

1.【答案】D

【解析】根据《建设工程造价鉴定规范》，工程造价鉴定应遵循合法、独立、公正、客观的原则。效率虽然重要，但不是基本原则，且不能为了效率牺牲公正和准确。

2.【答案】C

【解析】根据规范，鉴定机构应在接受委托后7个工作日内组织人员查阅资料、了解案情，并制定鉴定方案。

3.【答案】C

【解析】当合同约定与实际履行不一致且产生争议时，这属于合同解释或法律适用问题。鉴定人作为专业机构，无权直接对合同效力或解释进行裁决，应提请委托人（法院或仲裁委）决定，或依据相关法律法规及行业惯例进行专业技术判断，但通常做法是提请委托人决定或作为争议项分别列出。

4.【答案】B

【解析】根据回避制度，鉴定人若曾参与该项目的咨询、审计、招标等工作，与项目有利害关系，应当回避。回避申请通常在鉴定开始前提出，但若在过程中发现有利害关系也应回避；回避决定通常由委托人（法院）做出，而非鉴定机构负责人直接决定（除非是机构内部人员调整）。

5.【答案】C

【解析】当事人无故不参加现场勘验，鉴定人不应中止鉴定，而是可以单独进行现场勘验，并记录在案，因为鉴定人有责任查清事实。

6.【答案】C

【解析】造价鉴定主要负责解决“钱”的问题。质量是否合格属于质量鉴定的范畴。造价鉴定人通常的做法是：若质量合格，进行全额鉴定；若质量不合格且无法修复，鉴定已合格部分或修复费用。对于质量争议，应建议委托人先行进行质量鉴定，或根据委托要求仅就修复费用进行估算。

7.【答案】B

【解析】根据GB50500-2013，因不可抗力解除合同，发包人应支付已完成工程款、撤离现场费用（合同约定或实际发生）、以及为合同合理开支而支出的任何款项。全部措施项目费通常不支付（除非是已发生的），利润不支付，进场费用通常包含在措施费或合同价款中。

8.【答案】B

【解析】根据证据规则，一方当事人提出的证据，另一方当事人没有足以反驳的相反证据的，人民法院应当确认其证明力。在鉴定中，若签证单有发包人代表签字且无反证，通常认定其有效。

9.【答案】C

【解析】隐蔽工程无验收记录和竣工图是常见争议。鉴定人不能仅凭一方说辞，应通过现场勘验（如开挖）、结合地质报告、施工日志、隐蔽工程验收记录（如果有部分）、影像资料等进行综合分析推算。

10.【答案】A

【解析】规费和税金是政府和法定权力机关规定的费用，具有强制性。无论合同如何约定，甚至合同无效，只要工程是由具有资质的企业施工，规费和税金通常都应按规定计取，因为这是企业需要上缴的。

11.【答案】B

【解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》，项目特征是确定综合单价的基础。若招标清单中特征描述与图纸不符，投标人投标未提出异议，应理解为投标人已包含在报价中。但在结算鉴定中，若因此产生实质差异，通常以项目特征描述为准（因为这是投标人报价的依据），或者结合实际施工情况由委托人裁决。一般原则是：清单描述主导，除非偏差极大且显失公平。在本题语境下，规范倾向于以项目特征描述作为结算依据的基准。

12.【答案】B

【解析】。固定总价合同的风险范围通常包括工程量变化、物价波动等。但“重大地质变化导致基础形式改变”属于不可预见的地质条件风险，通常不在承包人的风险范围内（除非合同特别约定）。因此，应按实调整。

13.【答案】B

【解析】鉴定意见是专业结论，应包含明确的鉴定金额。不应包含对案件事实的法律评价（那是法官的事）或道德评价。

14.【答案】B

【解析】当事人对鉴定意见有异议，鉴定机构必须进行复核、解释，必要时进行补充鉴定或出庭作证，不能无视或撤销。

15.【答案】C

【解析】共同延误（交叉延误）原则通常为“初始延误者承担责任”。若双方均有责任，通常按过错比例分担，或只计算非责任方（无过错方）造成的损失。在鉴定中，需区分关键线路上的延误责任。

16.【答案】A

【解析】根据司法解释，垫资利息有约定的按约定，但约定的利息高于同期同类贷款利率的部分不予支持（即属于高利贷部分无效）。

17.【答案】C

【解析】鉴定人的内部计算草稿是工作底稿，不属于提交给委托人的“证据”范畴，也不属于当事人提交的证据。

18.【答案】B

【解析】赶工费若无发包人批准的方案，且合同无约定，通常视为承包人自身施工组织需要，不属于发包人应承担的费用，鉴定不予计算。

19.【答案】B

【解析】根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》，当事人就同一建设工程订立数份建设工程施工合同均无效，但建设工程质量合格，一方当事人请求参照实际履行的合同关于工程价款的约定折价补偿承包人的，人民法院应予支持。对于“黑白合同”（一份备案一份未备案），如果必须招标的项目，应以备案的中标合同作为结算依据。

20.【答案】B

【解析】一般复杂案件的鉴定时限不超过60个工作日，特殊情况下可延长。

二、多项选择题答案及解析

1.【答案】A,B

【解析】工程造价鉴定的委托方主要是司法机关（法院、仲裁机构）。行政管理部门在处理行政投诉时也可能委托，但主要是司法程序。个人和企业是当事人，不是委托方。

2.【答案】A,B,C

【解析】回避的三种法定情形：亲属关系、利害关系、其他影响公正的关系。D和E属于利害关系的一种具体表现，选ABC涵盖面更全且符合法条原文。

3.【答案】A,B,C

【解析】鉴定依据包括法律法规、标准规范、委托人转交的证据材料。D主观经验不能作为直接依据，E行业惯例在没有约定时可作为参考，但不是硬性依据。

4.【答案】A,C

【解析】合同约定模糊时，按《清单计价规范》，可参照合同中类似项目单价(A)，或按成本加利润/按实计算(C)。D和E不一定是事实依据。

5.【答案】A,B,D

【解析】无争议项目出确定性意见，有争议项目出推断性意见或选择性意见。C缺乏证据支持的项目通常不予计算或作为争议项说明。E错误，争议项是鉴定的核心，不能全部剔除。

6.【答案】A,B,C,D

【解析】根据司法解释，无资质、借用资质、必须招标未招标、中标无效，均导致合同无效。E属于违约，不导致合同无效。

7.【答案】B,C

【解析】对证据真实性有异议，属于事实认定问题，鉴定人应告知委托人(B)，或在委托人未确认前，作为争议项处理(C)。不能自行判断(D)或直接使用(A)。

8.【答案】B,C,D

【解析】签证单效力需综合判断。仅有承包人盖章通常无效(B)。明显不符需核实(C)。内容模糊需结合其他证据(D)。A项发包人代表签字通常有效（代表表见代理）。E项不需要公证。

9.【答案】A,B,C,E

【解析】人工费索赔包括：额外工作(A)、工效降低(B)、加班加点(C)、政策性上涨(E)。D是承包人自身原因，不赔。

10.【答案】A,B

【解析】合同未约定，可按价格指数(A)或信息价(B)调整。C发包人采购价通常只针对甲供材。D视为风险不承担在鉴定中通常只适用于合同明确约定的情况。E发票价可能存在虚高，一般不作为唯一依据。

11.【答案】A,B,C,D,E

【解析】鉴定意见书应包含基本情况、依据、过程、意见、签名盖章等所有要素。

12.【答案】A,B,D

【解析】措施费按合同约定(A)。停工导致措施费应调整(B)。争议结合现场(D)。C项若措施项目未发生但投标报了价（如总价合同包干），结算时通常不扣除（除非合同另有约定），因为措施费往往是为整个项目准备的。E项错误，单价合同下按实，总价合同下包干。

13.【答案】A,C

【解析】优先受偿权范围包括工程价款(A)，不包括违约损失(B/C)，也不包括利息(D/E)（根据最新司法解释理解，利息一般不属于优先受偿范围）。

14.【答案】A,B,C,D

【解析】出庭作证需说明程序、依据、方法、结论。E商业秘密应当保密，不应在公开庭上随意说明，除非涉及鉴定依据。

15.【答案】A,B,C,D

【解析】挂靠鉴定难点多：管理费认定(A)、实际成本证据(B)、合同效力(C)、税金(D)。E项错误，内部协议不能对抗外部合同，不能直接作为结算依据。

三、判断题答案及解析

1.【答案】×

【解析】鉴定机构必须审查委托事项是否属于本机构业务范围，资料是否齐全等，决定是否受理。

2.【答案】√

【解析】鉴定人有权要求委托人提供完整资料，这是保证鉴定准确性的基础。

3.【答案】×

【解析】严禁私自接触当事人，必须保证独立性和公正性。

4.【答案】×

【解析】合同无效但工程验收合格的，承包人有权请求参照合同约定折价补偿。若验收不合格且修复后仍不合格，则不予支持。题目未说明修复情况，直接说“不予支持”过于绝对。

5.【答案】√

【解析】在穷尽其他手段后，依据图纸和经验估算是鉴定人解决争议的无奈但必要之举，但必须在鉴定意见中说明是估算值。

6.【答案】×

【解析】发现错误应出具补充鉴定意见书或修正意见书，不能直接修改原意见书，原意见书是法律文书。

7.【答案】×

【解析】若无竣工图，应以施工图结合变更签证、隐蔽工程验收记录等综合确定，不能简单以施工图为准。

8.【答案】×

【解析】因承包人原因导致的延误，发包人可以索赔工期，但通常不能索赔窝工损失（因为发包人自身无窝工，反而是发包人可能存在管理费增加）。窝工损失通常是承包人向发包人索赔。

9.【答案】×

【解析】发现恶意串通损害国家利益，鉴定人应拒绝鉴定或向委托人报告，不应继续出具报告配合违法行为。

10.【答案】√

【解析】无论是何种合同，造价鉴定的前提都是“合格工程”。不合格工程涉及修复或折价，不能直接按合同价计算。

四、简答题答案及解析

1.【答案】

当合同约定不明确或无效时，确定工程价款的常用依据包括：

（1）签订合同时当地建设行政主管部门发布的计价依据或定额标准。

（2）签订合同时当地建设行政主管部门发布的市场价格信息（材料、人工、机械）。

（3）工程所在地同类工程的一般造价标准。

（4）实际施工过程中的签证、记录等证明实际投入的证据。

（5）若合同无效但工程验收合格，可参照合同约定的结算方式（如单价）进行折价补偿。

2.【答案】

现场勘验的作用：核实隐蔽工程、确认实际施工做法、测量工程量、收集现场证据，解决书面资料与实际不符的争议。

基本程序：

（1）鉴定机构提前通知当事人及委托人勘验时间、地点。

（2）组织2名以上鉴定人员到场。

（3）听取当事人对现场情况的陈述。

（4）对关键部位进行测量、拍照、录像。

（5）制作现场勘验笔录，详细记录勘验情况、数据、发现的问题。

（6）由在场人员（鉴定人、当事人代表、委托人代表）签字确认。当事人拒绝签字的，应记录在案。

3.【答案】

根据《建设工程造价鉴定规范》，鉴定中止的情形主要包括：

（1）委托人中止委托的。

（2）鉴定资料不完整或需补充资料，且短期内无法补充的。

（3）鉴定过程中出现不可抗力致使鉴定无法继续的。

（4）当事人不配合，致使鉴定工作无法进行的。

（5）本案的审判被裁定中止审理的。

（6）其他需要中止的情形。

4.【答案】

对于“黑白合同”问题，鉴定人应把握以下原则：

（1）必须招标的项目：应以经过备案的中标合同（白合同）作为结算依据。私下签订的与中标合同实质性内容不一致的协议（黑合同）不具有法律效力，不能作为鉴定依据。

（2）非必须招标的项目：若当事人双方均认可某份合同作为实际履行依据，可按该合同鉴定；若有多份合同且无法确定实际履行情况，应提请委托人决定。

（3）对于设计变更、现场签证等客观发生的增减工程量，无论依据哪份合同，均应据实调整，因为这些不属于“实质性内容”的背离，而是工程实际情况的反映。

五、案例分析题答案及解析

【案例一】

1.【答案】

认定方式：应按实计算，计入工程造价。

理由：虽然双方未签署书面确认单，但地质条件变化属于不可预见的风险（通常），且发包人已口头同意实施。鉴定人可通过现场勘验（如查看换填痕迹、影像资料）、结合施工日志、会议纪要等证据确认该事实已实际发生。对于事实清楚的实际工程量，应予认定。

2.【答案】

确定方式：应按合同约定的变更估价原则或参照市场价格确定价差，而不仅仅是定额价。

理由：发包人代表已签字确认材料变更事实，即确认了变更的合法性。关于价格，若合同有约定（如参照投标单价、信息价等）按合同；若合同无约定，因B型材料是发包人要求，应按施工期间B型材料的市场信息价或采购价进行调整，扣除原A型材料的报价。定额价通常低于市场价，若按定额价对承包人不公，且不符合“按实结算”原则。鉴定人应计算（B型价格A型投标价）×工程量。

3.【答案】

鉴定思路：

（1）计算关键线路上的工期延误。

（2）区分责任归属。事件1（地质变化）和事件2（设计变更）属于发包人原因，延误天数10天（假设事件1）+事件2延误天数应归责于发包人。

（3）事件3中，若总延误20天，扣除发包人原因延误后，剩余为承包人原因。

（4）若发包人原因延误天数>0，则计算工期赔偿。

结果：假设事件1延误10天，事件2延误5天（需具体分析），则发包人原因延误15天。承包人应获得15天×2万元/天=30万元的赔偿。若总延误20天，则承包人自身延误5天，应扣除5天×2万元/天=10万元。两者相抵，发包人应支付承包人20万元工期延误款。

4.【答案】

鉴定造价公式：

最终鉴定造价=合同总价5000万元+事件1增加费用80万元+事件2材料价差调整金额+工期延误赔偿（抵扣后金额）。

【案例二】

1.【答案】

调整计算：

C35梁与C30梁的价差=420400=20元/m³。

价款调整金额=20×100=2000元。

（注：若合同约定有不同换算方法，按合同执行，此处按常规价差处理）。

2.【答案】

停工损失计算：

（1）人工费：留守人员工资。4人×5000元/人/月×