2024-2025学年度监理工程师考前冲刺练习【典优】附答案详解

监理工程师考前冲刺练习考试时间：90分钟；命题人：教研组考生注意：1、本卷分第I卷（选择题）和第Ⅱ卷（非选择题）两部分，满分100分，考试时间90分钟2、答卷前，考生务必用0.5毫米黑色签字笔将自己的姓名、班级填写在试卷规定位置上3、答案必须写在试卷各个题目指定区域内相应的位置，如需改动，先划掉原来的答案，然后再写上新的答案；不准使用涂改液、胶带纸、修正带，不按以上要求作答的答案无效。第I卷（选择题60分）一、单选题（10小题，每小题3分，共计30分）1、（单选题）关于实施两阶段招标项目的说法，正确的是()。

A.两阶段招标只适用于技术复杂的项目

B.两阶段招标在第阶段可以要求同时投技术标与商务标

C.两阶段招标在第二阶段对商务标不再审查是否对招标文件作出了实质性

D.两阶段招标在第二阶段才进行价格竞争

正确答案：D

2、（单选题）保证法律关系应当参加的主体至少有()

A.保证人、被保证人

B.保证人、被保证人、债权人

C.被保证人、债权人

D.保证人、债权人

正确答案：B

3、（单选题）下列投标人资格预审的内容，属于初步审查内容的是()。

A.联合体投标的，是否具备联合体协议

B.资质条件

C.类似项目的业绩

D.项目经理资格

正确答案：A

4、（单选题）在合同中当事人没有约定质量标准的，如果没有国家标准，则依()执行。

A.地方标准

B.企业标准

C.行业标准

D.强制标准

正确答案：C

5、（单选题）根据《标准施工招标文件》，属于施工招标文件主要内容的是()

A.资格预审公告

B.申请人须知

C.招标公告

D.资格审查办法

正确答案：C

6、（单选题）在工程施工进度计划的实施过程中，为了加快施工进度，可以采取的组织措施是()。

A.改进施工工艺和施工技术

B.采用更先进的施工机械

C.对所采取的技术措施给予经济补偿

D.增加劳动力和施工机械的数量

正确答案：D

7、（单选题）按照施工图设计文件投入使用前的设计变更控制程序，因非设计单位原因引起的设计变更导致的设计费用增减应由()审核签认。

A.施工图审查机构

B.建设单位

C.监理单位

D.设计单位

正确答案：C

8、（单选题）经项目监理机构审查合格的工程项目施工组织设计，应由()签认。

A.监理单位技术负责人

B.总监理工程师

C.建设单位项目负责人

D.总监理工程师代表

正确答案：B

9、（单选题）委托代理、法定代理和指定代理的不同之处主要表现在()A.目的不同B.范围不同C.依据不同D.权限不同正确答案：C10、（单选题）工程监理单位签订工程监理合同后，组建项目监理机构，严格按法律、法规和工程建设标准等实施监理，这体现了建设工程监理的（）。

A.服务性

B.科学性

C.独立性

D.公平性

正确答案：C

二、多选题（10小题，每小题3分，共计30分）1、（多选题）组织构成一般是上小下大的形式，由()等密切相关、相互制约的因素组成。

A.管理部门

B.管理层次

C.管理跨度

D.管理制度

E.指挥协调

正确答案：ABC

2、（多选题）划分委托监理合同包的工作范围时，通常考虑的因素包括（）。

A.工程规模

B.招标方式

C.潜在投标人数量

D.工程项目的专业特点

E.被监理合同的难易程度

正确答案：ADE

3、（多选题）下列风险管理工作中，属于风险分析与评价工作内容的有（）。

A.确定单一风险因素发生的概率

B.分析单一风险因素的影响范围大小

C.分析各风险因素之间相关性的大小

D.分析各个风险因素最适宜的管理措施

E.分析各个风险因素的结果

正确答案：ABE

4、（多选题）监理工程师要根据不同的勘察基础及工作性质，提出不同的审查重点，在初步勘察阶段的审查要点有()。

A.确认勘探点、线、网布置的合理性

B.检查持证上岗制度的执行情况

C.控制性勘探孔的位置、数量是否满足规范要求

D.审核建筑地可行性分析报告

E.控制性勘探孔的孔深，取样数量是否满足规范要求

正确答案：ACE

5、（多选题）"债务人向第三人履行债务"的特点是（）。

A.不改变当事人之间的权利义务关系

B.债务人不得拒绝第三人的请求履行

C.改变当事人之间的权利义务关系

D.第三人无追究对方违约责任的权利

E.第三人不可以向债务人请求履行

正确答案：ABD

6、（多选题）下列监珲规划内容中，体现针对具体工程特点、具有针对性内容的有()。

A.监理工作依据

B.项目监理机构的组织形式

C.项目监理机构的人员配备计划

D.监理工作程序

E.监理目标控制措施

正确答案：BE

7、（多选题）下列工作流程中，监理工作涉及的有（）。

A.分包单位招标选择流程

B.质量三检制度落实流程

C.隐蔽工程验收流程

D.质量问题处理审核流程

E.开工审核工作流程

正确答案：CDE

8、（多选题）对建设工程质量进行全方位控制，包括对()进行控制。

A.建设工程所有工程内容的质量

B.建设工程各个阶段工作的质量

C.建设工程质量目标的所有内容

D.建设工程投资、进度、质量目标的协调与下衡

E.影响建设工程质量目标的所有因素

正确答案：ACE

9、（多选题）根据《建设工程质量管理条例》，关于违反条例规定进行罚款的说法，正确的有（）。

A.必须实行工程监理而未实行的，对建设单位处20万元以上50万元以下罚款

B.未按规定办理工程质量监督手续的，对施工单位处20万元以上50万元以下罚款

C.超越本单位资质等级承揽工程监理业务的，对监理单位处监理酬金1倍以上2倍以下罚款

D.工程监理单位转让工程监理业务的，对监理单位处监理酬金1倍以上2倍以下罚款

E.未按照工程建设强制性标准进行设计的，对设计单位处10万元以上30万元以下罚款

正确答案：ACE

10、（多选题）合同履行过程中，当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同性质、目的和交易习惯履行()的义务。

A.抗辩

B.通知

C.合作

D.协助

E.保密

正确答案：CDE

第Ⅱ卷（非选择题40分）三、判断题（2小题，每小题5分，共计10分）1、（判断题）《公路工程施工监理合同范本》规定业主经与监理单位协商后方可要求监理单位更换不称职的监理人员。

正确答案：

错误

2、（判断题）被仲裁机构裁定为可撤消的合同，自裁定之日起，合同不再具备法律效率。

正确答案：

错误

四、简答题（3小题，每小题10分，共计30分）1、（问答题）某工程，甲施工单位按合同约定将开挖深度为5米的深基坑工程分包给乙施工单位。工程实施过程中发生如下事件：

事件1：乙施工单位编制的深基坑工程专项施工方案经项目经理审核签字后报甲施工单位审批，甲施工单位认为该深基坑工程已超过一定规模，要求乙施工单位组织召开专项施工方案专家论证会，并派甲施工单位技术负责人以论证专业身份参加专家论证会。

事件2：深基坑工程专项施工方案经专家论证，需要进行修改‘乙施工单位项目经理根据专家论证报告中的意见对专项施工方案进行修改完善后立即组织实施。

事件3：监理人员在巡视中发现，主体混凝土结构表面存在严重蜂窝、麻面。经检测，混凝土强度未达到设计要求。总监理工程师向甲施工单位签发了《工程暂停令》要求报送质量事故调查报告。

问题：

1.根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，指出事件1中的不妥之处，写出正确做法。

2.根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，指出事件2中的不妥之处，写出正确做法。

3.针对事件3，根据《建设工程监理规范》写出项目监理机构的后续处理程序。

正确答案：第一题：总监审查后签审意见不妥，总监签开工令不妥。正确做法;专监审查后总监审核，审核后报建设单位批准后签发，开工令。

第二题：专业监理工程师应审查施工单位报送的新材料，新工艺，新技术。新设备的质量认证材料和相关验收标准的适用性，必要时，应要求施工单位组织专题讨论。审查合格后，总监理工程师签认。

第三题：

补报：1.法定计量部门对实验设备出具的计量检定证明

2.实验室管理制度

3.实验人员资格证书。

第四题：合理，监理机构应同意：1.重检合格，同意索赔2.重检不合格，不同意索赔，施工方单位承担。

第五题：较大事故。1事故2小时后，总监指挥报单位负责不妥。理由：事故发生后，应立即上报单位负责人，总监应立即上报监理单位负责人。

2、（问答题）某工程，建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同。经总监理工程师此准的施工总进度计如图5-1所示(时间：月)，各工作均按最早开始时间安排且匀速施工。

事件1：为加强施工进度控制，总监理工程师指派总监理工程师代表：①制订进度目标控制的防范性对策;②调配进度控制监理人员。

事件2：工作D开始后，由于建设单位未能及时提供施工图纸，使该工作暂停施工1个月。停工造成施工单位人员窝工损失8万元，施工机械台班闲置费15万元。为此，施工单位提出工程延期和费用补偿申请。

事件3：工程进行到第11个月遇强台风，造成工作G和H实际进度拖后，同时造成人员窝工损失60万元，施工机械闲置损失100万元，(来源：建匠教育)施工机械损坏损失110万元。由于台风影响，到第15个月末，实际进度前锋线如图5-1所示。为此，施工单位提出工程延期2个月和费用补偿270万元的索赔。

问题：

1.指出图5-1中施工总进度计划的关键路线及工作F、M的总时差和自由时差。

2.指出事件1中总监理工程师做法的不妥之处，说明理由。

3.针对事件2，项目监理机构应批准的工程延期和费用补偿分别为多少?说明理由。

4.根据图5-1所示前锋线，工作J和M的实际进度超前或拖后的时间分别是多少?对总工期是否有影响?

5.事件3中，项目监理机构应批准的工程延期和费用补偿分别为多少?说明理由。

正确答案：1.关键路线有2条：B-E-H-I-K-P，A-C-H-I-K-P。工作F的总时差为1个月，自由时差为0。工作M的总时差为4个月，自由时差为0。

2.不妥之处：总监理工程师指派总监理工程师代表调配进度控制监理人员。

理由：总监理工程师不得将根据工程进展及监理工作情况调配监理人员的工作委托给总监理工程代表。

3.项目监理机构应批准的工程延期为0;

理由：工作D的总时差为2个月，工作暂停施工1个月，不影响总工期。费用补偿为8+15=23(万元)，理由：建设单位原因导致人员窝工、机械闲置应给予费用索赔。

4.工作J的实际进度拖后1个月。由于工作J的总时差为1个月，故对总工期无影响。工作M的实际进度超前2个月。工作M为非关键工作，故对总工期无影响。

5.项目监理机构应批准的工程延期为1个月。理由：第15个月末，实际进度前锋线所示，关键工作H推迟1个月，将影响总工期1个月，其他工作延误时间均小于其总时差，不产生影响。项目监理机构应批准的费用补偿为0。理由：强台风属于不可抗力，不可抗力期间的人员窝工、施工机械闲置、施工机械损坏均属于承包单位应该承担的责任，无需给予费用索赔。

3、（问答题）某工程，实施过程中发生如下事件：

【事件1】：监理合同签订后，监理单位法定代表人要求项目监理机构在收到设计文件和施工组织设计后方可编制监理规划;同意技术负责人要求委托具有类似工程经验的副总工程师审批监理规划;不同意总监理工程师拟定的担任总监理工程师代表的人选，理由是：该人选仅工程师职称和5年工程实践经验，虽经监理业务培训，但不具有注册监理工程师资格。

【事件2】：专业工程师在审查施工单位报送的工程开工报审表及相关资料时认为：现场质量、安全生产管理体系已建立，管理及施工人员已到位，进场道路及水、电、通信满足开工要求，但其它开工条件尚不具备。

【事件3】：施工过程中，总监理工程师安排专业监理工程师审批监理实施细则，并委托总监理工程师代表负责调配监理人员、检查监理人员工作和参与工程质量事故的调查。

【事件4】：专业监理工程师巡视施工现场时，发现正在施工的部位存在安全事故隐患，立即签发《监理通知单》，要求施工单位整改，施工单位拒不整改，总监理工程师拟签发《工程暂停令》要求施工单位停止施工，建设单位以工期紧为由不同意停工，总监理工程师没有签发《工程暂停令》，也没有及时向有关主管部门报告。最终因该事故隐患未能及时排除而导致严重的生产安全事故。

问题：

1、指出事件1中监理单位法定代表人的做法有哪些不妥，分别写出正确做法。

2、指出事件2中工程开工还应具备哪些条件。

3、指出事件3中总监理工程师的做法有哪些不妥，分别写出正确做法。

4、分别指出事件4中建设单位、施工单位和总监理工程师对该生产安全事故是否承担责任，并说明理由。

正确答案：1、事件1、

(1)不妥：要求在收到施工单位的施工组织设计后编制监理规划;

正确做法：应该在收到设计文件后就开始编制监理规划。