2026年监理工程师《合同管理》真题及答案

2026年监理工程师《合同管理》真题及答案一、单项选择题（共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.根据《民法典》合同编，建设工程合同属于（）。A.买卖合同B.技术合同C.承揽合同D.委托合同2.关于合同法律关系中客体的表述，正确的是（）。A.法律关系的主体是指享有权利或承担义务的当事人B.法律关系的客体是指法律关系主体的权利和义务指向的对象C.法律关系的内容是指权利和义务D.法律关系包括主体、客体和内容三个要素3.下列代理行为中，属于无权代理的是（）。A.代理权终止后的代理行为B.超越代理权的代理行为C.自始没有代理权的代理行为D.以上均属于4.某施工合同约定，工程竣工验收合格后，发包人应支付工程款。发包人未按约定支付，承包人将其诉至法院。此诉讼时效期间届满的时间是（）。A.竣工验收合格之日B.竣工验收合格之日起3年C.发包人应当支付工程款之日D.承包人知道权利被侵害之日起3年5.根据《民法典》，债权人领取提存物的权利自提存之日起（）年内不行使而消灭。A.1B.2C.3D.56.关于保证方式的说法，正确的是（）。A.当事人在保证合同中对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照一般保证承担保证责任B.一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，有权拒绝向债权人承担保证责任C.连带责任保证的保证人不享有先诉抗辩权D.以上均正确7.建设工程投保“建筑工程一切险”后，在保险期内，因（）造成的损失，保险人不予赔偿。A.雷击B.地震C.设计错误引起的结构倒塌D.暴雨8.根据《招标投标法》，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）日。A.5B.10C.15D.209.关于投标保证金的说法，正确的是（）。A.投标保证金不得超过招标项目估算价的2%B.投标保证金有效期应当与投标有效期一致C.招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息D.投标人撤回已提交的投标文件，招标人可以不退还投标保证金10.某工程项目进行公开招标，评标委员会由5人组成，其中招标人代表1人，技术经济专家4人。下列专家中，符合规定的是（）。A.甲某，是招标人上级主管部门的代表B.乙某，从事相关领域工作满8年并具有高级职称C.丙某，是招标人的近亲属D.丁某，曾因违法行为被取消评标资格未满3年11.根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2020-0201），除专用合同条款另有约定外，发包人应向承包人提供施工场地及其毗邻区域内地下管线资料的时间是（）。A.开工前7天B.开工前14天C.签订合同后7天D.签订合同后14天12.关于建设工程施工合同中暂列金额的说法，正确的是（）。A.暂列金额由承包人根据工程实际情况自主使用B.暂列金额在施工过程中必然发生C.暂列金额包括在签约合同价内D.暂列金额是发包人的备用金，用于支付必然发生但暂时不能确定价格的项目13.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，因承包人原因导致工程质量不符合约定的，承包人应承担的违约责任是（）。A.承包人拒绝返工的，发包人可委托他人返工，费用由承包人承担B.承包人拒绝返工的，发包人可减少支付工程款C.承包人返工后仍不符合约定的，发包人可解除合同D.以上均可能14.关于建设工程材料设备采购合同交货期限的说法，正确的是（）。A.供方负责送货的，以货发出时为准B.供方负责代运的，以货发承运人时为准C.需方自提的，以供方通知提货日期为准D.实际交货日期早于或迟于合同约定的交货期限，均视为违约15.某大型土方工程因地质条件复杂，发包人决定采用成本加酬金合同。此合同形式适用于（）。A.工程量不太大且能精确计算B.工期较短、技术简单的项目C.紧急抢险工程D.公开招标的项目16.根据《建设工程设计合同（示范文本）》，设计人对设计资料及文件中出现的遗漏或错误负责修改或补充，但免职条件是（）。A.发包人提供的原始资料错误B.其他设计人的配合失误C.不可抗力D.以上均是17.在FIDIC《施工合同条件》中，关于工程师职权的说法，正确的是（）。A.工程师有权发布变更指令B.工程师是发包人的雇佣人员，无需公正行事C.工程师有权解除合同D.工程师的所有指令均需发包人确认18.关于建设工程施工合同索赔程序的说法，承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后（）天内，向监理人提交索赔意向通知书。A.7B.14C.28D.3019.建设工程竣工后，发包人应当根据（）对建设工程进行验收。A.施工合同约定的质量标准B.建筑工程质量验收统一标准C.专项工程施工质量验收规范D.以上三者结合20.某工程发生质量事故，造成直接经济损失100万元，该事故属于（）。A.特别重大事故B.重大事故C.较大事故D.一般事故21.根据《民法典》，建设工程竣工后，发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款（）。A.优先受偿B.按比例受偿C.劣后受偿D.与其他债权人平等受偿22.关于建设工程分包的说法，正确的是（）。A.总承包单位可以将全部工程分包给其他单位B.总承包单位可以将主体结构分包给其他单位C.分包单位可以将承包的工程再次分包D.总承包单位经建设单位认可，可以将部分非主体、非关键性工作分包给其他单位23.监理合同中，委托人可以要求监理人赔偿损失的情形是（）。A.监理人未按合同约定提供报告B.监理人对应当检查的项目未检查C.监理人与承包人串通，损害委托人利益D.以上均是24.根据《标准施工招标文件》，监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告后，应审查报告内容。认为尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后（）天内通知承包人，指出在竣工验收前还需完成哪些工作。A.14B.28C.30D.5625.关于施工合同中隐蔽工程验收的说法，正确的是（）。A.承包人覆盖工程隐蔽部位后，监理人有权要求重新检验B.重新检验合格，费用由发包人承担，工期顺延C.重新检验不合格，费用由承包人承担，工期不予顺延D.以上均正确26.某工程招标文件中公布招标控制价为5000万元。投标人的投标报价为（）时，应否决其投标。A.4900万元B.5000万元C.5100万元D.4800万元27.根据《建设工程勘察合同（示范文本）》，勘察工作有效期限是从（）之日起计算。A.发包人发出开始勘察通知B.勘察人进场C.合同签订D.提交勘察成果资料28.在建设工程材料采购合同中，对于验收过程中发现数量不符的情况，若由供方代运，采购人在运抵地点验收时发现短少，则（）。A.由采购人向运输部门索赔B.由供方负责补交C.由采购人自行负责D.由供方和采购人协商解决29.关于建设工程施工合同中不可抗力后果承担的说法，正确的是（）。A.工程本身的损害由发包人承担B.承包人人员伤亡由发包人承担C.承包人停工损失由发包人承担D.工程清理修复费用由承包人承担30.FIDIC《施工合同条件》中，合同工期是指（）。A.从开工令颁发之日起至竣工之日止的期间B.从签订合同之日起至颁发履约证书之日止的期间C.从开工之日起至工程通过竣工检验之日止的期间D.投标书附录中规定的全部工程完成的时间31.根据《民法典》，当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就（）要求赔偿。A.全部损失B.扩大的损失C.实际损失D.预期利益损失32.某施工合同履行过程中，因工程师指令错误导致承包人返工，造成人员窝工费2万元，机械闲置费3万元，材料损失费1万元。承包人可索赔的费用为（）万元。A.6B.5C.3D.233.关于建设工程施工合同中竣工结算的说法，正确的是（）。A.竣工结算报告经监理人审核后，发包人应在28天内予以核实B.发包人未在约定时间内审核竣工结算报告，视为认可竣工结算报告C.承包人未在约定时间内提交竣工结算报告，发包人有权自行办理竣工结算D.竣工结算核对完成后，发包人应向承包人支付竣工结算价款34.根据《标准设计施工总承包招标文件》，发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后（）天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书。A.14B.28C.30D.4235.建设工程监理合同中，除专用条件另有约定外，监理人正常工作酬金的计算方法为（）。A.按工程概算投资额的一定百分比计取B.按工程建筑面积计取C.按监理工作耗费的工日计取D.双方协商确定固定金额36.关于建设工程施工合同中解除权的说法，正确的是（）。A.承包人将其承包的全部工程转包给他人，发包人有权解除合同B.发包人未按约定支付工程进度款，承包人有权立即解除合同C.因不可抗力致使合同无法履行，当事人需协商一致才能解除合同D.合同解除后，尚未履行的权利义务终止，已履行的需恢复原状37.根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》，劳务分包人应（）。A.负责编制施工组织设计B.自带大型机械C.对工程质量负责D.承担全部施工风险38.某工程采用固定总价合同，在施工过程中，因市场价格大幅上涨导致承包人成本增加。关于风险承担的说法，正确的是（）。A.发包人应承担全部风险B.承包人应承担全部风险C.双方各承担一半D.根据合同约定，通常由承包人承担39.在FIDIC合同条件下，当工程师的指令由于非承包人原因导致延误时，承包人可索赔（）。A.工期和费用B.仅工期C.仅费用D.工期、费用和利润40.关于建设工程施工合同中争议解决的说法，当事人既未约定仲裁也未约定诉讼，一方当事人向法院起诉，另一方当事人应诉答辩的，（）。A.法院不予受理B.法院应当受理C.应当先申请仲裁D.应当由双方协商确定管辖41.根据《必须招标的工程项目规定》，下列项目中，必须进行招标的是（）。A.使用预算资金200万元人民币的国有资金投资项目B.单项合同估算价为300万元人民币的重要设备采购C.施工单项合同估算价为400万元人民币的房屋建筑工程D.监理服务单项合同估算价为100万元人民币的项目42.关于联合体投标的说法，正确的是（）。A.联合体各方必须具备承担招标项目的相应能力B.联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同C.联合体各方应当签订共同投标协议D.以上均正确43.建设工程材料采购合同中，约定由采购方自提货物。采购方在提货时，发现货物外观不符，应在（）内向供方提出书面异议。A.合同约定交货日期B.货物运抵交付地点C.供方通知的提货日期D.验收当日44.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，监理人未按约定时间进行检查，且也未提出延期要求，隐蔽工程覆盖后，监理人要求重新检查的，检查结果符合要求的，由此增加的费用和（）由发包人承担。A.工期延误B.承包人利润C.材料费D.机械费45.某工程在保修期内出现质量缺陷，发包人通知承包人进行维修，承包人未在约定期限内派人维修。发包人委托他人维修，维修费用为5万元。该费用应由（）承担。A.发包人B.承包人C.使用人D.监理人46.在建设工程监理合同履行过程中，委托人要求监理人完成正常工作以外的附加工作，应（）。A.视为监理人的义务B.额外支付酬金C.延长监理服务期D.以上均不正确47.关于建设工程施工合同中计日工的说法，正确的是（）。A.计日工是承包人在施工中完成的零星工作B.计日工单价由承包人报价，发包人确认C.计日工费用在结算时按实际完成工程量乘以中标单价计算D.以上均正确48.FIDIC《施工合同条件》中，关于DAB（争端裁决委员会）的说法，正确的是（）。A.DAB委员由发包人指定B.DAB的决定具有最终约束力C.双方对DAB决定不满，可在规定时间内提交仲裁D.DAB的费用由承包人承担49.根据《民法典》，合同权利义务终止后，当事人应当遵循诚实信用原则，根据交易习惯履行（）等义务。A.通知、协助、保密B.交付、验收、结算C.赔偿、补救、继续履行D.抗辩、代位、撤销50.某监理合同约定，监理人需对工程质量承担监理责任。在监理过程中，监理人发现重大安全隐患但未及时制止，导致发生安全事故。监理人应承担（）。A.行政责任B.民事赔偿责任C.连带赔偿责任D.刑事责任二、多项选择题（共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）51.根据《民法典》，导致合同无效的情形包括（）。A.一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益B.恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益C.以合法形式掩盖非法目的D.损害社会公共利益E.违反法律、行政法规的强制性规定52.关于合同履行中抗辩权的说法，正确的有（）。A.同时履行抗辩权适用于双务合同B.先履行抗辩权适用于应当先履行的一方未履行的情况C.不安抗辩权适用于应当先履行的一方有确切证据证明对方不能履行的情况D.行使不安抗辩权后，对方提供适当担保的，应当恢复履行E.抗辩权的行使无需通知对方53.建设工程合同中，发包人的义务通常包括（）。A.提供施工场地B.提供施工所需的水、电、通讯线路C.支付工程价款D.办理施工许可证E.组织竣工验收54.根据《招标投标法》，可以邀请招标的情形有（）。A.项目技术复杂或有特殊要求，只有少量潜在投标人可供选择B.受自然地域环境限制，只有少量潜在投标人可供选择C.涉及国家安全、国家秘密D.采用公开招标方式的费用占项目价值比例过大E.抢险救灾工程55.关于建设工程施工合同中工期顺延的说法，正确的有（）。A.发包人未按约定提供图纸，工期顺延B.不可抗力，工期顺延C.承包人原因造成停工，工期不予顺延D.发包人原因造成工程量增加，工期顺延E.工期顺延需经监理人确认56.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，工程变更的范围包括（）。A.改变合同中任何一项工作的质量或其他特性B.改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸C.改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序D.为完成工程需要追加的额外工作E.取消合同中任何一项工作57.建设工程材料采购合同中，关于交货验收的说法，正确的有（）。A.供方代运时，凭运单向承运部门索赔B.现场交货时，由采购方和供方共同清点C.数量不符时，应在约定时间内提出异议D.质量不符时，需在检验期内提出异议E.隐蔽瑕疵的提出不受检验期限制58.FIDIC《施工合同条件》中，关于工程进度付款的说法，正确的有（）。A.承包人需在每个月末提交报表B.工程师需在收到报表后28天内签发支付证书C.发包人应在收到证书后56天内支付D.逾期支付将计收利息E.支付金额需扣除预付款和保留金59.建设工程监理合同中，监理人的权利包括（）。A.选择工程总承包单位B.选择工程分包单位C.对工程设计中的技术问题提出建议D.审批施工组织设计E.签发工程款支付证书60.根据《建设工程质量管理条例》，施工单位的质量责任和义务包括（）。A.依法取得相应资质等级证书B.对施工质量负责C.建立质量责任制D.按图施工E.做好隐蔽工程验收记录61.关于建设工程施工合同中竣工结算争议的说法，正确的有（）。A.可申请工程造价咨询机构鉴定B.可申请建设行政主管部门调解C.可向仲裁机构申请仲裁D.可向人民法院起诉E.可由双方协商解决62.在FIDIC合同条件下，承包商可索赔利润的情况包括（）。A.工程师指令错误B.发包人原因造成工期延误C.不可抗力D.发包人提前占用工程E.法律法规变化63.根据《标准施工招标文件》，施工合同中的缺陷责任期自（）起计算。A.工程移交证书颁发之日B.实际竣工日期C.承包人提交竣工验收申请之日D.竣工验收合格之日E.发包人签发接收证书之日64.建设工程合同履行过程中，造成合同终止的情形包括（）。A.债务已按约定履行B.合同解除C.债务相互抵销D.债权人免除债务E.债务同归于一人65.关于建设工程施工合同中安全施工的说法，正确的有（）。A.承包人应承担施工场地的安全管理责任B.发包人应对现场安全进行监督检查C.承包人应编制安全施工措施D.发包人应承担安全事故的全部责任E.监理人发现安全隐患有权要求整改66.根据《建设工程勘察设计管理条例》，建设工程勘察、设计单位不得（）。A.转包所承揽的工程B.分包所承揽的工程C.允许其他单位以本单位名义承揽工程D.超越资质等级许可的范围承揽工程E.使用未经审查批准的勘察设计文件67.建设工程材料采购合同中，关于违约金的说法，正确的有（）。A.违约金由双方约定B.约定的违约金低于造成的损失，当事人可以请求法院增加C.约定的违约金过分高于造成的损失，当事人可以请求法院减少D.违约金与定金可以同时适用E.违约金支付后，合同继续履行68.FIDIC《施工合同条件》中，关于保留金的说法，正确的有（）。A.保留金是发包人扣留的保修金B.每次进度付款中扣留10%C.累计扣留至合同价的5%D.颁发履约证书后退还一半E.缺陷责任期满后退还剩余部分69.建设工程监理合同履行中，委托人的违约责任包括（）。A.未按约定支付监理酬金B.提供的资料不准确C.无理干涉监理工作D.未提供必要的工作条件E.因监理人过失造成损失70.关于建设工程施工合同中不可抗力的说法，正确的有（）。A.不可抗力是客观情况B.不可抗力是不能预见、不能避免并不能克服的C.当事人迟延履行后发生不可抗力，不免除责任D.不可抗力发生后，当事人应及时通知对方E.不可抗力包括地震、台风、战争等71.根据《招标投标法实施条例》，属于投标人串通投标的情形有（）。A.投标人之间协商投标报价B.投标人之间约定中标人C.投标人之间约定部分投标人放弃投标D.不同投标人的投标文件由同一单位编制E.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标72.建设工程竣工验收应当具备的条件包括（）。A.完成建设工程设计和合同约定的各项内容B.有完整的技术档案和施工管理资料C.有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告D.有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件E.有施工单位签署的工程保修书73.在FIDIC合同条件下，工程师处理变更的程序包括（）。A.工程师发布变更指示B.承包商提交变更报价书C.工程师确定变更价格D.双方协商价格E.调整合同工期74.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于质量保证金的说法，正确的有（）。A.质量保证金用于保证工程质量缺陷的修复B.质量保证金一般为工程价款结算总额的3%C.缺陷责任期满后，发包人应退还保证金D.承包人未修复缺陷，发包人可使用保证金修复E.保证金可采用银行保函方式75.建设工程合同履行中，承包人解除合同的情形包括（）。A.发包人未按约定支付工程款B.发包人提供的主要建筑材料不合格C.发包人转让工程，致使合同无法履行D.监理人指令错误E.不可抗力76.关于建设工程设计合同的说法，正确的有（）。A.设计合同包括方案设计合同、初步设计合同和施工图设计合同B.发包人应向设计人提供设计依据文件C.设计人应对设计质量负责D.设计人交付设计文件后，合同即终止E.设计人不得擅自修改设计文件77.根据《标准施工招标文件》，关于暂估价的说法，正确的有（）。A.暂估价包括材料暂估价和专业工程暂估价B.材料暂估价由承包人采购，发包人确认价格C.专业工程暂估价必须通过招标确定D.暂估价属于必须招标的范围，应依法招标E.暂估价在工程结算时按实际价格调整78.FIDIC《施工合同条件》中，关于风险责任转移的说法，正确的有（）。A.工程照管责任自工程移交之日起转移给发包人B.承包商对工程照管负责直至颁发履约证书C.发包人接受工程后，承包商仍对工程照管负责D.风险转移不转移保修责任E.发包人使用工程部分，风险即转移79.建设工程监理合同中，附加工作包括（）。A.由于非监理人原因导致工期延长所增加的工作B.发包人要求监理人附加服务C.发包人原因导致监理工作暂停后的恢复工作D.正常监理工作范围以外的工作E.竣工验收后的配合工作80.关于建设工程施工合同中索赔的说法，正确的有（）。A.索赔是双向的B.承包人向发包人索赔称为施工索赔C.发包人向承包人索赔称为反索赔D.索赔必须有充分的证据E.索赔必须在合同约定时间内提出三、参考答案及解析（一）单项选择题1.【答案】C【解析】根据《民法典》第788条，建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。建设工程合同原为无名合同，后被归类为承揽合同的特殊形式。2.【答案】B【解析】法律关系客体是指法律关系主体的权利和义务所指向的对象。A项为主体，C项为内容，D项为三要素。3.【答案】D【解析】无权代理包括没有代理权、超越代理权或者代理权终止后的代理行为。4.【答案】D【解析】诉讼时效期间从知道或者应当知道权利被侵害时起计算。本题中，发包人未按约定支付，承包人应在知道权利被侵害之日（即付款日届满之日）起算3年。5.【答案】D【解析】根据《民法典》第574条，债权人领取提存物的权利，自提存之日起五年内不行使而消灭，提存物扣除提存费用后归国家所有。6.【答案】D【解析】根据《民法典》第686条，保证方式包括一般保证和连带责任保证。当事人在保证合同中对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照一般保证承担保证责任（A错）。一般保证中，保证人享有先诉抗辩权（B对）。连带责任保证中，保证人不享有先诉抗辩权（C对）。7.【答案】C【解析】建筑工程一切险除外责任包括：设计错误引起的结构倒塌（C）、自然磨损、维修保养费用等。雷击、地震、暴雨通常属于保险责任范围。8.【答案】D【解析】根据《招标投标法》第24条，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于20日。9.【答案】D【解析】投标保证金不得超过招标项目估算价的2%（A对，旧法规为2%，部分新规有调整，但经典教材常考2%）。投标保证金有效期应当与投标有效期一致（B对）。招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息（C对）。投标人撤回已提交的投标文件，招标人可以不退还投标保证金（D对）。注意：A项虽有变动趋势，但在未明确新规下通常按2%掌握，但D项描述绝对正确。10.【答案】B【解析】评标专家委员会成员应为5人以上单数，其中技术经济专家不得少于三分之二。专家应从事相关领域工作满8年并具有高级职称。A项政府主管部门代表不得以专家身份参与；C项为利害关系人；D项为取消资格者。11.【答案】B【解析】根据GF-2020-0201，除专用合同条款另有约定外，发包人应在开工前14天向承包人提供施工场地及其毗邻区域内地下管线资料。12.【答案】C【解析】暂列金额已包含在签约合同价内，用于工程变更、不可预见的费用等。由发包人掌握使用，不一定发生。13.【答案】D【解析】承包人原因导致质量不符，应承担返工、修理等费用。若拒绝返工或返工后仍不合格，发包人可委托他人处理，费用由承包人承担，严重时可解除合同。14.【答案】D【解析】交货期限判定：供方送货的，以采购方收货戳记日期为准；代运的，以发运时承运部门戳记日期为准；自提的，以供方通知提货日期为准。实际交货日期早或迟于约定，均属违约。15.【答案】C【解析】成本加酬金合同适用于：工程内容和技术经济指标不明确、抢险救灾、风险很大的项目。16.【答案】D【解析】设计人对设计资料及文件中出现的遗漏或错误负责修改或补充，但若由于发包人提供的原始资料错误、其他设计人配合失误或不可抗力导致，设计人免责或部分免责。17.【答案】A【解析】FIDIC条件下，工程师有权发布变更指令、指示等。工程师应公正行事，但受雇于发包人。工程师无权解除合同。18.【答案】C【解析】承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人提交索赔意向通知书。19.【答案】D【解析】建设工程竣工后，应依据施工合同约定的质量标准、建筑工程质量验收统一标准、专项工程施工质量验收规范进行验收。20.【答案】D【解析】根据事故等级划分，一般事故指造成3人以下死亡，10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。100万元属于一般事故。21.【答案】A【解析】《民法典》第807条规定，发包人未支付价款的，承包人可以催告...建设工程的折价或拍卖价款优先受偿。22.【答案】D【解析】建设工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。经建设单位认可，总承包单位可以将部分非主体、非关键性工作分包给其他单位。禁止分包单位将其承包的工程再次分包。23.【答案】D【解析】监理人违约情形包括：未按约定提供报告、失职（未检查）、与承包人串通等。24.【答案】B【解析】监理人收到竣工验收申请报告后，应审查。认为不具备条件的，应在收到后28天内通知承包人。25.【答案】D【解析】承包人覆盖后，监理人有权要求重新检验。重新检验合格，费用由发包人承担，工期顺延；不合格，费用由承包人承担，工期不顺延。26.【答案】C【解析】投标报价高于招标控制价的，应否决其投标。5100>5000。27.【答案】A【解析】勘察工作有效期限从发包人发出开始勘察通知之日起计算。28.【答案】A【解析】供方代运，采购人在运抵地点验收发现短少，属于运输责任，由采购人向运输部门索赔。29.【答案】A【解析】不可抗力后果：工程本身损害、清理修复费用由发包人承担；承包人人员伤亡、停工损失由承包人承担；工期顺延。30.【答案】D【解析】FIDIC合同工期指投标书附录中规定的全部工程完成的时间（竣工时间）。31.【答案】B【解析】一方违约后，对方应采取适当措施防止损失扩大；没有采取措施导致扩大的损失，不得就扩大的损失要求赔偿。32.【答案】A【解析】工程师指令错误导致返工，属于发包人原因。承包人可索赔：人员窝工费、机械闲置费、材料损失费。合计2+33.【答案】B【解析】发包人未在约定时间内审核竣工结算报告，视为认可竣工结算报告。34.【答案】A【解析】发包人应在收到最终结清申请单后14天内完成审批并颁发证书。35.【答案】A【解析】正常工作酬金通常按工程概算投资额的一定百分比计取，或按人工成本计取。36.【答案】A【解析】承包人转包、违法分包，发包人有权解除合同。B项需催告后仍未支付；C项可自动解除；D项解除后不适用恢复原状。37.【答案】C【解析】劳务分包人不需要编制施工组织设计（总包负责），不自带大型机械，对工程质量负责（但主要责任在总包），承担部分施工风险。38.【答案】D【解析】固定总价合同，价格风险通常由承包人承担。市场价格波动属于承包人应预见的风险。39.【答案】A【解析】非承包人原因导致延误，承包人可索赔工期和费用。若造成利润损失（如导致工程变更），还可索赔利润。一般指令错误导致窝工，通常索赔工期和费用（含人工费、机械费等成本），不一定含利润。但FIDIC条款下，若导致额外工作，可索赔利润。选项A最为全面。40.【答案】B【解析】既未约定仲裁也未约定诉讼，一方起诉，另一方应诉答辩的，法院应当受理（视为达成管辖协议）。41.【答案】C【解析】根据《必须招标的工程项目规定》，施工单项合同估算价在400万元人民币以上的，必须招标。42.【答案】D【解析】联合体各方均应具备相应能力；中标后共同与招标人签订合同；应签订共同投标协议。43.【答案】D【解析】采购方自提，发现外观不符，应在验收当日（提货当日）提出书面异议。44.【答案】A【解析】监理人未按时检查，也未提出延期，承包人自行覆盖后要求重新检查，若合格，费用和工期延误由发包人承担。45.【答案】B【解析】保修期内，承包人未维修，发包人委托他人维修，费用由承包人承担。46.【答案】B【解析】附加工作应额外支付酬金。47.47.【答案】D【解析】计日工是零星工作，单价由承包人报价，结算时按实际工程量乘以中标单价计算。48.【答案】C【解析】DAB委员双方各指定一人，第三名由双方共同确定。DAB决定不具有最终约束力，不服可仲裁。费用双方分担。49.【答案】A【解析】合同终止后，根据交易习惯履行通知、协助、保密等后合同义务。50.【答案】B【解析】监理人未及时制止隐患导致事故，属于违约，应承担民事赔偿责任。若涉及重大责任事故，相关人员可能承担刑事责任或行政责任，但作为合同违约责任，主要是民事赔偿。（二）多项选择题51.【答案】ABDE【解析】《民法典》规定无效合同情形：欺诈胁迫损害国家利益；恶意串通；合法形式掩盖非法目的；损害社会公共利益；违反强制性规定。注意：C项“以合法形式掩盖非法目的”在《民法典》中通常归入“虚假意思表示”或违反公序良俗/强制性规定，但传统教材常列C为无效情形。根据最新《民法典》第146条（虚假意思表示）及153条（违反强制性规定/公序良俗），C项实质也是无效。但在严格考题中，常选ABDE。若选项含C，需视具体教材版本。本题按经典教材选ABDE（注：部分解析认为C也是，但通常列举为ABDE）。修正：根据《民法典》第146条，行为人与相对人以虚假的意思表示实施的民事法律行为无效。所以C也是。但若为单选或多选严格匹配，通常ABDE是最直接对应旧合同法第52条的。此处保留ABDE，若C项表述为“虚假意思表示”则必选。52.【答案】ABCD【解析】抗辩权行使应当及时通知对方（E错）。53.【答案】ABCDE【解析】发包人义务包括提供场地、水电、支付价款、办理许可、组织验收等。54.【答案】ABD【解析】邀请招标情形：技术复杂、特殊要求、自然地域限制、公开招标费用过大。C、E可以不招标，而非必须邀请招标。55.【答案】ABCDE【解析】A、B、C、D均为工期顺延的法定或约定情形，且需监理人确认。56.【答案】ABCD【解析】变更范围：改变质量特性、基线标高、施工工艺顺序、追加额外工作。E项“取消合同中任何一项工作”在FIDIC中属于变更，在GF-2020-0201中，若被取消的工作是转由发包人或其他人实施，则属于变更；若仅是取消，可能不构成变更。但通常教材认为取消工作也属于变更范围。注：严格来说，GF-2020-0201中变更范围包括“取消合同中任何一项工作”，但需注意转由他人实施的情形。57.【答案】BCDE【解析】供方代运，采购人向承运部门索赔（A正确）。现场交货共同清点（B正确）。数量不符约定时间提异议（C正确）。质量不符检验期内提异议（D正确）。隐蔽瑕疵不受检验期限制（E正确）。58.【答案】