机房设备安装施工合同

机房设备安装施工合同甲方（以下简称“甲方”）：XX有限公司地址：XX市XX区XX路XX大厦XX层法定代表人：XXX乙方（以下简称“乙方”）：XX工程有限公司地址：XX市XX区XX路XX产业园XX栋XX室法定代表人：XXX鉴于甲方拟实施机房设备安装工程，乙方具备相应施工资质及技术能力，双方经平等协商，达成如下协议，以资共同遵守：一、工程概况1.1工程名称：机房设备安装工程1.2工程地点：甲方指定机房（XX市XX区XX数据中心XX机房）1.3工程范围：（1）甲方提供的主设备（服务器、存储阵列、网络交换机、防火墙等）卸车、搬运、机架安装；（2）机房内线缆敷设（含电源线、网线、光纤、跳纤，及标签制作粘贴）；（3）设备通电前检查、通电调试、单设备功能测试；（4）各系统联调测试（网络连通性、数据存储备份验证等）；（5）施工辅材（线缆、固定件、标签、扎带等）采购与安装；（6）施工垃圾清运至机房指定集中点。1.4工程内容：按本合同约定完成上述全部工作，直至验收合格。二、合同工期2.1总工期：30日历天（不含验收及整改时间）。2.2开工日期：以甲方书面《开工通知书》为准。2.3竣工日期：自开工之日起满30日历天，遇不可抗力或甲方原因顺延。2.4工期延误责任：（1）乙方原因逾期：每逾期1天，按合同总价0.5‰支付违约金，累计不超总价10%；（2）甲方原因逾期：工期顺延，甲方补偿乙方实际人工及窝工损失（按现场人员日均成本计算）。三、合同价款及支付3.1合同总价：人民币XX元（大写：XX圆整），为固定总价，包含施工费、辅材费、调试费、人工食宿费、运输费、施工意外险、税费等，不含甲方主设备采购款及机房基建改造费。3.2支付节点：（1）预付款：合同签订后7工作日内，支付总价30%；（2）进度款：设备安装调试合格、甲方现场确认后7工作日内，支付总价50%；（3）验收款：签署《竣工验收报告》后15工作日内，支付总价15%；（4）质保金：总价5%，质保期满12个月无质量问题后15工作日内无息支付。四、双方责任4.1甲方责任：（1）开工前3工作日完成机房条件：温湿度达标（18-26℃、40%-60%）、防静电地板铺设、电源接口就绪；（2）按时提供主设备及技术资料（清单、安装手册等）；（3）指派现场代表协调问题、确认进度；（4）按约支付款项，组织验收。4.2乙方责任：（1）具备机房工程施工资质，施工人员持证上岗；（2）施工前5工作日提交《施工方案》《安全方案》，经甲方审核通过后方可施工；（3）负责施工安全：为人员购买意外险，若发生事故承担全部责任；（4）施工中损坏甲方设备/设施，7工作日内修复，无法修复按原值赔偿；（5）竣工后提供完整竣工资料（施工记录、测试报告等）；（6）质保期内免费培训2名甲方人员（操作、维护，不少于8小时）。五、质量与验收5.1质量标准：符合GB50174-2017《数据中心设计规范》及甲方设备技术要求，线缆整齐、标签清晰、功能达标。5.2验收流程：（1）乙方提交《竣工验收申请》及测试报告；（2）甲方7工作日内组织验收（外观、通电、功能、资料）；（3）合格则签署《竣工验收报告》交付；（4）不合格乙方10工作日内整改，重新验收；二次不合格甲方有权解除合同，乙方退还全款并支付总价20%违约金。六、质保期及售后6.1质保期：12个月，自验收合格之日起算。6.2质保服务：（1）免费维修/更换配件（不含人为损坏、不可抗力）；（2）故障响应：4小时内响应，24小时到场（紧急故障12小时到场）；（3）质保期满后提供终身有偿维护（费用另行协商）。七、违约责任7.1甲方逾期付款：每逾期1天按应付未付金额0.5‰支付违约金，逾期超30天乙方有权暂停施工。7.2乙方质量不合格逾期整改：每逾期1天按总价0.3‰支付违约金。7.3违约导致合同无法履行：违约方赔偿守约方直接+合理间接损失（如业务损失、第三方索赔）。八、不可抗力8.1不可抗力：地震、洪水、政府禁令等不能预见、避免的客观情况。8.2发生后24小时内通知对方，7日内提供证明；双方协商减损，工期顺延，互不担责。九、争议解决协商不成，提交工程所在地人民法院诉讼解决。十、其他10.1附件（《施工方案》《辅材清单》《验收标准》）为本合同组成部分。10.2一式两份，甲乙各执一份，签字盖章生效。10.3未经书面同意，不得转让合同权利义务。甲方（盖章）：XX有限公司授权代表（签字）：_________