沥青混凝土路面施工合同争议调解协议

沥青混凝土路面施工合同争议调解协议甲方（发包人/业主）：[甲方全称]法定代表人：[法定代表人姓名]注册地址：[甲方注册地址]联系地址：[甲方实际经营地址或项目地址]联系电话：[甲方联系电话]统一社会信用代码：[甲方统一社会信用代码]乙方（承包人/施工单位）：[乙方全称]法定代表人：[法定代表人姓名]注册地址：[乙方注册地址]联系地址：[乙方实际经营地址]联系电话：[乙方联系电话]统一社会信用代码：[乙方统一社会信用代码]鉴于甲方拟建设[项目名称]沥青混凝土路面工程（项目地点位于[项目具体地点]），甲方与乙方于[原合同签订日期]签订了《[原合同全称]》（合同编号：[原合同编号]）（以下简称“原合同”），约定由乙方承建该工程。在原合同履行过程中，双方就[简述争议内容，例如：工程量结算、工期延误、质量缺陷、付款等]产生争议。为妥善解决上述争议，甲乙双方于[调解协议签署日期]在[调解协议签署地点]通过友好协商，在[调解机构名称或说明协商方式，如：双方协商一致基础上]达成了如下调解协议，以兹共同遵守：第一条争议事实概述双方确认，原合同履行期间，就[再次明确争议的具体内容，与引言呼应，例如：沥青混凝土路面XX路段工程量计算方式产生分歧、乙方提出XX工期延误属非不可抗力及不可预见因素造成、发现XX路段存在压实度不达标等质量缺陷、甲方拖欠XX款项未支付等]事项产生争议，经沟通协商未能达成一致。第二条调解协议内容甲乙双方经协商一致，达成如下协议：2.1工程量确认与结算：双方一致确认，本工程最终结算工程量为[详细说明最终确认的总工程量，例如：沥青混凝土路面总面积为XXXX平方米，其中XX类型面层XXXX平方米，XX类型基层XXXX平方米等]。结算总价款为人民币[最终确认的结算总价金额]元（大写：人民币[大写金额]整）。该结算已包含所有按原合同约定及其实际发生的工程内容、材料、人工、机械等费用，并考虑了[如涉及的价格调整因素，例如：材料价格波动、政策性调整等]。结算明细详见本协议附件一《工程量确认结算表》。双方同意，以此结算结果作为最终结算依据，甲方应依据此结果支付相关款项。2.2工期确认：双方确认，本工程的计划竣工日期为[原合同约定的竣工日期]。鉴于[说明导致工期延误的原因，例如：甲方提供的施工现场条件未按时具备、出现设计变更需额外处理、遭遇不可抗力事件等]，经双方共同确认，本工程实际竣工日期为[双方确认的实际竣工日期]。双方同意，该实际竣工日期较原合同约定日期[提前/延迟]XX天，此延迟/提前已纳入合同工期考虑范围，乙方不再就因此产生的工期延误承担违约责任。2.3质量争议处理：双方确认，在本工程[具体说明存在质量问题的部位或范围，例如：XX路段的XX米长度的沥青面层]存在[具体描述质量缺陷，例如：压实度未达到JTGF40-2004规范要求的XX%标准，存在少量松散、麻面现象]。双方同意，由乙方负责在[约定的时间期限，例如：XX年XX月XX日前]完成对该质量缺陷的修复工作。修复方案为[简述修复方法，例如：采用补充压实工艺、对局部松散进行挖补热沥青重新铺筑等]，修复所需费用由[明确责任方，通常为乙方承担，如因甲方原因导致的，则由甲方承担]承担，金额约为人民币[修复费用估算金额]元，此费用已包含在本协议2.1条的结算总价款中/或需甲方另行支付]。修复完成后，甲方有权依据原合同约定的质量验收标准进行验收，验收合格后，该部分工程量方可最终确认。乙方应提供修复完成后的相关记录及验收申请。2.4付款安排：甲方同意按照以下方式向乙方支付款项：(a)乙方应向甲方提交符合要求的完整结算资料及发票后[XX]日内，甲方支付至结算总价款[XX]%，即人民币[金额]元（大写：[大写金额]整）；(b)剩余的[XX]%结算尾款，即人民币[金额]元（大写：[大写金额]整），在乙方完成本协议2.3条约定的质量缺陷修复工作并通过甲方验收后[XX]日内支付。上述款项支付至乙方以下银行账户：开户名称：[乙方全称]开户银行：[乙方开户银行全称]银行账号：[乙方银行账号]2.5违约责任承担：(a)若甲方未按本协议2.4条约定的时间和金额支付款项，每逾期一日，应按逾期支付金额的[XX]%（例如：万分之一）向乙方支付违约金，但累计违约金不超过结算总价款的[XX]%（例如：10%）。逾期超过[XX]日，乙方有权暂停施工或采取其他补救措施，由此产生的后果由甲方承担。(b)若乙方未按本协议2.3条约定的期限完成质量缺陷修复工作，或修复质量不符合约定标准，甲方有权要求乙方限期整改，并有权委托第三方进行修复，所需费用由乙方承担，且甲方有权从未支付给乙方的款项中直接扣除。乙方逾期仍未完成整改的，甲方有权解除合同并要求乙方承担相应违约责任。2.6双方责任划分：双方确认，因[再次简述争议原因]，甲方承担[简述甲方责任，如提供场地延误责任等]，乙方承担[简述乙方责任，如施工质量缺陷责任等]。本协议的达成及履行，不影响双方根据原合同及法律规定应承担的其他非争议相关责任。2.7其他事项：(a)本协议内容构成双方关于本协议所涉争议事项的完整协议，取代双方此前就此达成的任何口头或书面约定。(b)双方承诺对本协议内容及调解过程涉及的商业信息予以保密，但法律法规另有规定或双方另有约定的除外。(c)本协议的履行过程中，如双方发生新的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。第三条双方权利义务与履行3.1双方确认已充分理解本协议所有条款内容，并自愿签署本协议，承诺将严格按照本协议约定履行各自的权利和义务。3.2本协议自双方授权代表签字并加盖单位公章（或合同专用章）之日起生效。第四条证明文件与证据本协议附件一《工程量确认结算表》、附件二《质量问题照片及说明》（如有）等均为本协议不可分割的组成部分，与本协议具有同等法律效力。第五条争议解决方式的变更与放弃双方确认，通过本协议的签署及履行，已就本协议所涉争议事项完全达成一致并予以解决。双方自愿、充分、彻底地放弃就本协议涉争议事项再通过任何其他途径（包括但不限于诉讼、仲裁等）寻求解决或提出任何权利主张的权利。第六条法律适用与管辖本协议的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。因本协议履行发生争议，双方应首先协商解决；协商不成的，任何一方均有权向[选择一个具体的、有管辖权的人民法院，例如：甲方所在地有管辖权的人民法院]提起诉讼。第七条生效条件与日期本协议自双方授权代表签字并加盖单位