2024-2025学年度监理工程师题库试题【网校专用】附答案详解

监理工程师题库试题考试时间：90分钟；命题人：教研组考生注意：1、本卷分第I卷（选择题）和第Ⅱ卷（非选择题）两部分，满分100分，考试时间90分钟2、答卷前，考生务必用0.5毫米黑色签字笔将自己的姓名、班级填写在试卷规定位置上3、答案必须写在试卷各个题目指定区域内相应的位置，如需改动，先划掉原来的答案，然后再写上新的答案；不准使用涂改液、胶带纸、修正带，不按以上要求作答的答案无效。第I卷（选择题60分）一、单选题（10小题，每小题3分，共计30分）1、（单选题）评审工程初步设计成果时，重点评审的是()。

A.总平面布置是吾充分考虑方向、风向、采光等要素

B.设计参数、设计标准、功自2和使用价值

C.新材料、新技术在相关部门的备案情况

D.使用功能是否满足质量目标和标准

正确答案：A

2、（单选题）工程监理单位签订工程监理合同后，组建项目监理机构，严格按法律、法规和工程建设标准等实施监理，这体现了建设工程监理的（）。

A.服务性

B.科学性

C.独立性

D.公平性

正确答案：C

3、（单选题）我国建设领域推进项目法人负责制、招标投标制、工程监理制和合同管理制,其中核心的制度是()A.项目法人负责制B.招标投标制C.工程监理制D.合同管理制正确答案：D4、（单选题）人民法院对专门性问题认为需要鉴定的，应当交由（）鉴定部门鉴定。

A.法定

B.人民法院指定的

C.当事人约定的

D.仲裁庭指定的

正确答案：A

5、（单选题）根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，某生产安全事故造成5人死亡，1亿元直接经济损失，该生产安全事故属于（）。

A.特别重大事故

B.重大事故

C.严重事故

D.较大事故

正确答案：A

6、（单选题）下列关于监理规划目标控制的措施中，属于进度控制技术措施的是()。

A.落实进度控制责任，建立进度控制协调制度

B.建立多级网络计划体系，监控施丁单位作业计划实施

C.建立激励机制，奖励工期提前的施工单位

D.履行合同义务，协调有关各方的进度汁划

正确答案：B

7、（单选题）必须以第三方财产提供担保的方式是()担保。

A.保证

B.抵押

C.质押

D.定金

正确答案：A

8、（单选题）施工合同条件中，基准日是指()的日期。

A.提交履约保函的日期

B.递交投标书截止的日期

C.递交投标书截止日前28天的日期

D.签署协议书的日期

正确答案：C

9、（单选题）关于工程项目质量控制系统特性的说法，正确的是()。

A.工程项目质量控制系统是监理单位质量管理体系的子系统

B.工程项目质量控制系统是一个一次性的质量控制工作体系

C.工程项目质量控制系统是监理单位建立的质量控制工作体系

D.工程项目质量控制系统不随项目管理机构的解体而消失

正确答案：B

10、（单选题）施工合同的履约保函有效期自()止。

A.施工合同签订之日起，到施工合同终止时

B.提交履约保函之日起，到工程验收合格之日

C.履约保函约定生效日起，到约定的期满之日

D.提交履约保函之日起，到工程交付使用之日

正确答案：C

二、多选题（10小题，每小题3分，共计30分）1、（多选题）在建设工程施工合同履行过程中，应由发包人承担费用的是（）。

A.邻近建筑物、构筑物的保护工作

B.发包人委托承包人完成工程配套的设计

C.承包人向发包人提供的施工现场办公和生活房屋及设施

D.承包人按规定办理施工场地交通、环境保护有关手续

E.对已竣工而未交付工程的损坏修复

正确答案：ABCD

2、（多选题）根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应组织专家对（）的专项施工方案进行论证、审查。

A.深基坑工程

B.地下暗挖工程

C.脚手架工程

D.设备安装工程

E.高大模板工程

正确答案：ABE

3、（多选题）非节奏流水施工的特点是()。

A.相邻专业队的流水步距不尽相等

B.各施工过程天各个施工段流水节拍不尽相等

C.流水节拍较大的施工段可增加专业队

D.各专业队在施工段上能够连续作业

E.每个施工段上由不同专业队连续作业

正确答案：ABD

4、（多选题）在风险对策中，工程保险的缺点表现在()。

A.机会成本增加

B.难以确定投保人和被保险人

C.保险合同谈判常常耗费较多的时间和精力

D.投保人可能产生心理麻痹而导致增加实际损失和未投保损失

E.保险人的风险增大

正确答案：ACD

5、（多选题）某分部工程双代号网络计划如图3-61所示(时间单位：天)，图中已标出每个节点的最早时间和最迟时间，该计划表明（）。A.所有节点均为关键节点B.所有工作均为关键工作C.工作1—3与工作1—4的总时差相等D.工作1—3与工作1—4的总时差相等E.工作2—7的总时差和自由时差相等正确答案：ACE6、（多选题）某工程双代号时标网络计划如图3—70所示，该计划表明（）。

A.工作C的自由时差为2天

B.工作E的最早开始时间为第4天

C.工作D为关键工作

D.工作H的总时差为零

E.工作B的最迟完成时间为第1天

正确答案：AC

7、（多选题）在监理工作的基本表式中，《——报验申请表》可用于()的申报。

A.开工或复工

B.施工放样检验

C.隐蔽工程检查利验收

D.分项、分部、单位上程质量验收

E.竣工验收

正确答案：BCD

8、（多选题）GB/T19000-2008族标准的质量管理体系是以过程为基础建立的，其质量管理的循环过程包括()。

A.管理职责

B.产品实现

C.环境管理

D.资源管理

E.质量管理

正确答案：ABE

9、（多选题）委托监理合同终止的条件包括()。

A.监理人向委托人办理完竣工验收手续

B.承包人和委托人已签订工程保修书

C.监理人收到监理酬金尾款

D.委托人给承包人结算工程款

E.委托人向承包人退还履约保证金

正确答案：ABC

10、（多选题）根据《建设工程质量管理条例》，关于违反条例规定进行罚款的说法，正确的有（）。

A.必须实行工程监理而未实行的，对建设单位处20万元以上50万元以下罚款

B.未按规定办理工程质量监督手续的，对施工单位处20万元以上50万元以下罚款

C.超越本单位资质等级承揽工程监理业务的，对监理单位处监理酬金1倍以上2倍以下罚款

D.工程监理单位转让工程监理业务的，对监理单位处监理酬金1倍以上2倍以下罚款

E.未按照工程建设强制性标准进行设计的，对设计单位处10万元以上30万元以下罚款

正确答案：ACE

第Ⅱ卷（非选择题40分）三、判断题（2小题，每小题5分，共计10分）1、（判断题）代理不合法的合同属于无效合同。

正确答案：

错误

2、（判断题）招是要约，投标是承诺。

正确答案：

错误

四、简答题（3小题，每小题10分，共计30分）1、（问答题）某大型综合利用水利枢纽工程，投资65480万元。其建设过程中的部分主要活动按发生时间顺序列举如下：

1.按照有关审批权限规定，项目建议书于2001年2月10日经国家发展和改革委员会审批通过。

2.于2001年3月正式成立项目法人。

3.按照有关审批权限规定，项目可行性研究报告于2002年3月15日经国家发展和改革委员会审批通过。

4.2002年4月5日，经项目法人研究决定直接委托设计单位。

5.2002年4月10日组织施工用水、电、通信、路等工程招标，经项目法人研究决定采用议标形式。

6.2002年8月6日组织导流洞施工招标，经项目法人研究决定采用邀请招标形式。

7.按照有关审批权限规定，2002年10月10日，初步设计经水利部审批通过。

8.项目主体工程大坝标、电站标、引水隧洞标、下游灌渠标于2002年12月20日通过公开招标签订施工合同，分别承包给承包人A、B、C、D。经项目法人研究决定，溢洪道闸门、启闭设备等于2002年12月30日直接委托生产厂家加工;水轮机、发电机、变压器等设备分别于2003年1月6日、9日、12日通过议标形式与国内厂家签订采购合同。

9.2003年2月18日，通过公开招标委托一家监理单位并签订合同。

10.A、B、C、D承包人分别于2003年2月10日、15日、18日、22日进场。

11.监理人于2003年2月25日进场开展监理工作。

12.为了改善水库运行方式，既保证水库安全又增加兴利效益，对原有溢洪道进行了设计修改。设计修改方案于2003年3月20日经项目法人组织设计单位、监理等单位以及权威专家举行专题会议论证通过，监理机构依据会议纪要于2003年3月21日签发变更指示，由承包人实施。

13.下游灌渠标、引水隧洞标、大坝标、电站标分别于2004年3月20日、2004年3月30日、2004年4月1日、2004年4月20日通过完工并办理移交，2004年5月1日通过试运行，工程投入生产。14.该工程于2004年10月30日通过竣工验收，工程进入保修期。15.工程于2005年10月29日保修期终止后，及时正式成立工程管理单位，解散项目法人。

【问题】

(1)上述工程建设中的部分主要活动哪些地方违反了水利工程建设程序的有关规定?请简要说明理由。

(2)除了(1)中所述程序外，上述哪些活动内容本身构成违法或违规行为?

正确答案：1.题中所述活动违反水利工程建设程序的有：

(1)“2所述成立项目法人的时间。按照”1996年国家计委颁布的《关于实行建设项目法人责任制的暂行规定》，新建项目在项目建议书被批准后，应及时组建项目法人筹备组;在项目可行性研究报告经批准后，方可正式成立项目法人。

(2)“5、”“6所述工作属于项目施工准备阶段的工作，安排在初步设计批准前，违反了”水利工程建设程序。

(3)“9所述委托监理单位应在”“8所述施工招标之前进行。根据《水利工程建设项目招”标投标管理规定》，“监理单位已确定”是施工招标的条件。

(4)“11所述监理人进场时间晚于”“施工承包人进场时间”不合适。根据工作的需要和合同条件的规定，监理人应比承包人提前进场，协助发包人检查承包人的进场条件;在发包人同意后签发开工通知;承包人进场后，组织有关发包人向承包人提供施工条件的移交工作。

(5)“14所述工程竣工验收后，保修期开始不合适。根据合同条件规定：保修期从移”交证书中写明的完工之日起开始。

2.除了(1)中所述程序外，题中所述活动内容本身违法或违规的有：

(1)本工程为大型水利枢纽工程，“4所述将设计任务直接委托设计单位，”“8所述溢洪”道闸门、启闭设备直接委托生产厂家加工，均违反了有关设计招标、设备采购招标的法律法规规定。这些采购活动均应通过招标方式进行。

(2)“5所述施工用水、电、通信、路等工程招标，”“8所述水轮机、发电机、变压器等”设备招标，均采用了议标形式，违反了招标投标法的规定。

(3)“6所述导流洞施工招标，未按照规定审批程序与权限经批准，仅由项目法人研究”决定采用邀请招标形式，违反了有关邀请招标的法律法规规定。

(4)“12所述设计修改属于重大设计修改，未经原初步设计审批部门批准即行实施设”计修改违反了水利工程建设程序。

(5)“15所述保修期终止后，及时正式成立工程管理单位，解散项目法人构成违规。”根据《关于实行建设项目法人责任制的暂行规定》，项目法人对项目的策划、资金筹措、建设实施、生产经营、债务偿还和资产保值增值，实行全过程负责。

2、（问答题）某工程，建设单位通过招标与甲施工单位签订了土建工程施工合同，包括A～I共9项工作，合同工期200天;与乙施工单位签订了设备安装施工合同，包括P、Q共2项工作，合同工期70天。经甲乙双方协调，并经项目监理机构批准的施工进度计划如图2014-5-1所示。

工程施工过程中发生如下事件：

【事件1】：工作B、C和H均需使用土方施工机械，由于机械调配原因，施工单位仅安排一台土方施工机械进行工作B、C和H的施工作业。

【事件2】：甲施工单位施工的设备基础(工作F)验收时，项目监理机构发现设备基础预埋件位置与运抵施工现场待安装的设备尺寸不一致。经查，是因设计单位原因所致。设计单位修改了设备基础设计图纸并按程序进行了审批与会签，甲施工单位按照变更后的设计图纸进行了返工处理，发生费用5万元。处理该变更用时20天。甲施工单位在合同约定的时限内通过项目监理机构向建设单位提出了费用补偿5万元和工程延期20天的要求。

【事件3】：受到事件2的影响，乙施工单位窝工损2万元。乙施工单位在合同约定的时限内通过项目监理机构向建设单位提出了费用补偿2万元和工程延期20天的要求。

【事件4】：工作G经项目监理机构验收后进行了覆盖，项目监理机构又对工作G的施工质量提出复验要求，甲施工单位不同意复验，项目监理机构坚持要求复验，甲施工单位进行剥离后，复验结果表明工程质量合格。

问题：

1、事件1中，在不改变施工总工期和各项工作工艺关系的前提下，甲施工单位应如何安排B、C和H三项工作的施工顺序?为完成B、C和H三项工作，土方施工机械在施工现场的最少闲置时间是多少天?

2、写出事件2中项目监理机构处理该设计变更的程序。

3、事件2中，项目监理机构是否应批准甲施工单位提出的费用补偿和工程延期要求?分别说明理由。

4、事件3中，项目监理机构是否应批准乙施工单位提出的费用补偿和工程延期要求?分别说明理由。

5、事件4中，甲施工单位和项目监理机构的做法是否妥当?分别说明理由。

正确答案：1、事件1中：

(1)施工顺序：C→B→H;50-40=10天;

(2)土方施工机械最少闲置时间是10天。

2、事件2中，项目监理机构处理设计变更的程序：

(1)对变更费用和工期影响作出评估;

(2)与建设单位、施工单位共同协商确定费用及工期变化;

(3)会签《工程变更单》;

(4)监督甲施工单位返工处理。

3.事件2中：

(1)项目监理机构应批准费用补偿5万元;

理由：返工处理费用非甲施工单位原因造成的，属建设单位原因。

(2)项目监理机构不应批准工程延期20天，应批准工程延期10天;

理由：工作F的工作时间增加非甲施工单位原因造成的，但工作F有10天的总时差，只影响工期10天;故应批准工程延期10天。(因为该施工进度计划关键线路为：1→2→3→5→8→9→11→12，F工作不在关键线路上，7→8工作有10天的机动工作时间)。

4.事件3中：

(1)项目监理机构应批准费用补偿2万元;

理由：窝工损失由非乙施工单位原因造成的，属建设单位原因。

(2)项目监理机构不应批准工程延期20天，应批准工程延期10天;

理由：工作F的工作时间增加20天，但只影响工作P晚开始10天，故应批准工程延期10天。

5、事件4中：

(1)甲施工单位的做法不妥;

理由：甲施工单位不得拒绝项目监理机构的复验要求。

(2)项目监理机构的做法妥当;

理由：项目监理机构对隐蔽工程质量有疑问时，应坚持进行剥离复验。

3、（问答题）某工程,建设单位和施工单位按《建没工程施工合同(示范文本)》)签订了施工合同,合同约定:答约合同价为3245万元:预付款为签约合同价的10,当施工单位实际完成金额累计达到合同总价的30%时开始分6个月等额扣回预付款:管理费率取12%(以人工费、材料费、施工机具使用费之和为基数),利润率取7%(以人工费材料费、施工机具使用费及管理费之和为基数),措施项目费按分部分项工程费的5%计(赶工不计取措施费),规费综合费率取8%(以分部分项工程费,措施项目费及其他项目费之和为基数),根率取9%(以分部分项工程费,措施项目费,其他项目费及现费之和为基数)人工费为80元工日,机械台班费为2000元/台班。实施过程中发生如下事件:

事件1:由于不可抗力造成下列损失:

(1)修复在建分部分项工程费18万元

(2)进场的工程材料损失12万元

(3)施工机具闲置25台班

(4)工程清理花费人工100工日(按计日工计,单价150元/工日);

(5)施工机具损坏损失55万元

(6)现场受伤工人的医药费075万元

事件2:为了防止工期延误,建设单位提出加快施工进度的要求,施工单位上报了赶工计划与相应的费用。经协商,赶工费不计取利润。项目监理机构审查确认赶工增加人工费、材料费和施工机具使用费合计为15万元。

事件3:用于某分项工程的某种材料暂估价4350元/吨,经施工单位招标及项目监理机构确认,该材料实际采购价格为5220元/吨(材料用量不变)。施工单位向项目监理机构提交了招标过程中发生的3万元招标采购费用的索赔,同时还提交了综合单价调整申请,其中使用该材料的分项工程综合单价调整见表6-1,在此单价内该种材料用量为80公斤。

正确答案：1.(1)预付款=3245×10%=324.50(万元)

(2)累计达到扣款金额=3245X30%=973.50(万元)

(3)每月扣回预付款=324.50/6=54.08(万元)

2.

(1)修复在建分部分项I程费由建设单位承担;

(2)进场的工程材料损失由建设单位承担;

(3)施工机具闲置由施工单位承担;

(4)工程清理费由建设单位承担

(5)施工机具损坏损失由施工单位承担;

(6)现场受伤人工的医药费由施工单位承担。建设单位应该补偿的费用:

(1)修复的分部分项工程:18×(1+8%)×(1+9%)=21.19(万元)

(