中资企业承建科特迪瓦数据中心工程合同合同

中资企业承建科特迪瓦数据中心工程合同合同本合同由以下双方于______年______月______日在______签订：发包方（以下简称“业主”）：科特迪瓦共和国______（部门/机构名称），其法定地址位于______，法定代表人为______，职务为______。承包方（以下简称“承包商”）：______（中资企业全称），其法定地址位于______，法定代表人为______，职务为______。鉴于业主希望建设一座数据中心（以下简称“项目”）以满足其业务发展需要，并已进行招标；承包商具有建设类似项目的经验、能力和资源，愿意承担该项目的建设任务。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》及其他有关法律法规，以及双方协商一致，订立本合同，以资共同遵守。第一条定义在本合同中，除非上下文另有解释，下列词语具有如下含义：1.1“合同文件”：指构成合同一部分的，所有书面文件，包括但不限于合同协议书、中标通知书、投标书、技术规格、工程设计图纸、工程量清单、中标价格、标准规范、补充协议、会议纪要等。1.2“项目”：指本合同项下承建的科特迪瓦数据中心工程，包括其设计、采购、施工、安装、调试、测试、培训、保修等全部工作。1.3“工程设计图纸”：指由承包商根据合同要求完成并经业主批准的，用于项目建设的全部图纸和技术文件。1.4“技术规范”：指合同中规定或双方同意的项目建设应遵循的全部技术标准和要求。1.5“工程量清单”：指根据工程设计图纸编制，详细列明项目所需工程量的清单。1.6“合同价格”：指承包商为完成合同范围内的全部工作应收取的总金额，包括工程费、设备费、材料费、管理费、利润、税金等。1.7“开工日期”：指业主向承包商发出开工通知的日期。1.8“竣工日期”：指承包商按照合同约定完成全部工程内容，并通过最终验收的日期。1.9“不可抗力”：指合同双方不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于地震、台风、洪水、战争、动乱、政府行为、法律变更等。1.10“保函”：指承包商为履行合同义务向业主提供的担保文件，包括履约保函、预付款保函、支付保函等。1.11“第三方”：指除合同双方之外的任何个人、法人或其他组织。1.12“维保期”：指本合同约定的工程缺陷责任期，自项目最终验收合格之日起计算。第二条合同范围与工作内容承包商应根据合同文件（包括但不限于技术规范、工程设计图纸、工程量清单）的约定，在项目指定地点完成如下工作：2.1对项目所需的主要IT设备、精密空调、供配电设备、消防设备、安防设备、线缆等材料进行采购。2.2完成项目土建工程，包括但不限于基础、结构、屋面、墙体、地面等。2.3完成项目装饰装修工程，包括但不限于高架地板、防静电墙面等。2.4完成项目供配电系统、暖通空调系统、消防系统、安防系统、综合布线系统、服务器机柜及机柜内设备安装（或按合同约定范围）等安装工程。2.5完成项目各子系统的调试和集成测试，确保系统功能满足设计要求。2.6向业主方提供项目操作和维护相关的技术培训。2.7提交满足要求的竣工图纸、操作手册、测试报告等技术文件。2.8配合业主完成项目的初步验收和最终验收。2.9在维保期内承担项目的缺陷修复工作。2.10履行合同约定的其他义务。第三条合同价格与支付3.1本合同采用固定总价方式。合同价格为人民币______元（大写：______），包含承包商为完成本合同约定工作所需的一切成本、费用、利润和税金（除业主应支付的款项外）。3.2合同价格已包含承包商为履行合同而应缴纳的所有税费，但业主根据当地法律法规应缴纳的税费除外。3.3支付方式按以下约定执行：3.3.1预付款：业主在合同生效后______日内，向承包商支付合同总价款的______%，即人民币______元（大写：______），作为预付款。承包商需提交等额银行保函。3.3.2进度款：承包商完成工程量清单中约定分部分项工程的______%后，向业主提交符合要求的进度款支付申请及相关证明文件。业主在收到申请后______日内，审核确认后支付该部分合同总价款的______%，即人民币______元（大写：______）。3.3.3进度款：承包商完成工程量清单中约定分部分项工程的______%后，向业主提交符合要求的进度款支付申请及相关证明文件。业主在收到申请后______日内，审核确认后支付该部分合同总价款的______%，即人民币______元（大写：______）。3.3.4进度款：承包商完成工程量清单中约定分部分项工程的______%后，向业主提交符合要求的进度款支付申请及相关证明文件。业主在收到申请后______日内，审核确认后支付该部分合同总价款的______%，即人民币______元（大写：______）。3.3.5验收款：项目通过最终验收后______日内，承包商提交符合要求的最终验收款支付申请及相关证明文件。业主在收到申请后______日内，审核确认后支付合同总价款扣除已支付款项及质保金后的______%，即人民币______元（大写：______）。3.3.6质保金：合同总价款的______%，即人民币______元（大写：______），作为缺陷责任期内的质保金。质保期满且无遗留缺陷后______日内，业主将质保金无息返还给承包商。3.3.7支付货币：本合同项下的所有款项均以人民币支付。3.3.8支付前提：承包商每次申请支付时，必须提交符合合同要求的发票、已完成工程量的确认单、银行水单等证明文件。业主有权根据合同约定扣留相应款项。第四条项目工期4.1本项目的基准工期为______日历天，自开工日期起计算。4.2开工日期：指业主向承包商发出开工通知的日期，该通知应在合同生效后______日内发出。4.3竣工日期：指承包商按照合同约定完成全部工程内容，并通过最终验收的日期。4.4工期延误：因业主原因、不可抗力、设计变更等原因导致工期延误的，经业主书面确认后，工期相应顺延。因承包商原因导致工期延误的，承包商应承担误期损害赔偿（LMP），具体标准为每日______元，但累计赔偿不超过合同总价款的______%。4.5工期提前：若承包商提前完成项目并通过最终验收，业主可给予承包商合同总价款______%的奖励，最高不超过______元（大写：______）。第五条设计与标准5.1承包商应根据合同技术规范和业主提供的条件进行设计，设计应符合国家及行业相关标准（包括但不限于ISO9001,ISO27001,TierIII/IV标准等），并满足业主的业务需求。5.2设计方案需提交业主审核，重大设计变更需经业主书面批准。5.3工程施工及设备材料选用应严格按照设计图纸和技术规范执行，确保工程质量。第六条质量与检验6.1承包商应建立完善的质量保证体系，确保项目质量达到合同约定的标准。6.2承包商应进行自检，并在隐蔽工程覆盖前通知业主代表进行验收。6.3业主或其授权代表有权对工程进行检验，检验费用由提出检验要求方承担，若检验结果合格，相关费用由业主承担；若检验结果不合格，相关费用及工期延误由承包商承担。6.4所有工程材料和设备运抵现场后，承包商应主动提交材质证明文件供业主或其授权代表检验。第七条变更与签证7.1业主有权在合同履行过程中提出变更指令，包括设计变更、工程量增减、材料替换等。7.2任何变更指令均应以书面形式通知承包商，承包商应在收到变更指令后______日内，向业主提交变更估价报告和实施方案。7.3业主在收到估价报告后______日内予以确认或提出修改意见。双方就变更费用达成一致后，承包商可根据变更指令进行工作。7.4因变更引起的合同价款增减及工期影响，由双方协商调整合同价格和工期。7.5现场发生的零星工作，业主代表可给予书面签证确认。第八条竣工验收与移交8.1承包商完成合同约定的全部工作后，应向业主提交竣工验收申请报告及完整的竣工资料。8.2业主应在收到申请后______日内组织相关单位进行最终验收。8.3验收合格的，业主应签署竣工验收报告；验收不合格的，承包商应按要求整改，并承担整改费用，直至验收合格。8.4验收合格后，承包商应向业主移交项目，包括但不限于工程实体、操作手册、维护手册、所有钥匙、设备清单、备品备件等。8.5项目移交后，承包商仍有义务向业主提供必要的技术支持，直至维保期结束。第九条缺陷责任与保修9.1本项目的缺陷责任期为自项目最终验收合格之日起______年，即______年。9.2在缺陷责任期内，承包商应负责免费修复所有已发现且属于承包商责任的工程缺陷。9.3承包商应在收到业主关于缺陷的书面通知后______日内开始修复工作，并在修复完成经业主检查确认后书面回复。9.4因承包商未能及时修复缺陷，导致项目无法正常使用或损失扩大的，承包商应承担相应责任。9.5维保期满后，承包商不再承担免费维修义务，但业主可按合同约定购买维保服务。第十条维护与运维（如包含）10.1本合同项下可能包含后续的长期运行维护服务，具体服务范围、内容、费用及双方权利义务将在另行签订的维保合同中明确。第十一条不可抗力11.1若发生不可抗力事件，导致合同无法履行或延迟履行，遭遇不可抗力的一方应立即通知对方，并在合理期限内提供不可抗力事件的证明文件。11.2双方应根据不可抗力事件的影响，协商决定是否解除合同、部分免除责任或延期履行合同。11.3因不可抗力造成的损失，由双方各自承担。第十二条保险12.1承包商应在合同生效后______日内，向业主提供由承包商自行承担费用的履约保函，保函金额不低于合同总价款的______%。12.2承包商应负责投保工程一切险、第三方责任险，并应将业主和承包商均列为附加被保险人。保险范围和保额应符合合同约定和行业惯例。12.3承包商应负责投保施工人员意外伤害保险，确保所有在项目现场工作的员工均享有保险保障。12.4所有保险单应提交业主一份副本备案。第十三条索赔13.1发生索赔事件时，索赔方应在索赔事件发生后的______日内，向另一方提交书面的索赔通知，说明事件经过、索赔理由、索赔金额和证据材料。13.2被索赔方应在收到索赔通知后的______日内，予以答复或要求索赔方补充证据。13.3若索赔事件持续，索赔方应在每______日（或按事件发展情况）向被索赔方提交阶段性索赔报告，直至索赔事件结束。13.4最终索赔报告应在索赔事件结束后______日内提交。索赔的解决应通过友好协商进行。第十四条争议解决14.1因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。14.2若协商不成，任何一方均有权将争议提交______（仲裁委员会名称，如中国国际经济贸易仲裁委员会）按照其届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为______。仲裁语言为中文。14.3仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。仲裁费用由败诉方承担（或按仲裁规则约定）。第十五条适用法律15.1本合同的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。第十六条通知与通讯16.1双方在本合同首页载明的地址为合法地址，任何书面通知或文件均应送达该地址。16.2任何一方变更地址，应提前______日书面通知另一方。否则，向原地址发出的通知视为有效送达。16.3通知可以通过专人递送、挂号信、传真、电子邮件等方式送达。第十七条不可转让性17.1未经另一方事