2026年监理工程师考试合同管理试卷

2026年监理工程师考试合同管理试卷考试时间：______分钟总分：______分姓名：______一、单项选择题（每题1分，共40分。下列每题选项中，只有一项符合题意）1.根据我国《民法典》规定，合同是平等主体的自然人、法人和非法人组织之间设立、变更、终止民事法律关系的（）协议。A.基于意思表示B.基于利益交换C.基于法律强制性D.基于行政指令2.合同的生效要件不包括（）。A.当事人具有相应的民事行为能力B.意思表示真实C.不违反法律、行政法规的强制性规定，不违背公序良俗D.需要办理批准、登记等手续的，依照其规定办理3.下列关于要约的说法，错误的是（）。A.要约是希望和他人订立合同的意思表示B.要约应当内容具体确定C.要约是向特定人发出的D.要约人在要约有效期内不得撤销要约4.下列关于承诺的说法，正确的是（）。A.承诺应当以通知的方式作出，但根据交易习惯或者要约表明可以通过行为作出承诺的除外B.承诺应当由受要约人向要约人作出C.承诺应当在要约确定的期限内到达要约人D.承诺的内容应当与要约的内容一致，但可以附加条件5.合同的变更，是指对合同（）的内容进行修改或增减。A.核心条款B.非核心条款C.所有条款D.部分条款6.合同解除分为（）两种情形。A.协商解除和法定解除B.协商解除和约定解除C.法定解除和约定解除D.单方解除和双方解除7.因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人延迟履行后发生不可抗力的，则（）。A.参照不可抗力不能履行合同的责任承担B.不免除责任或者部分免除责任C.免除全部责任D.由违约方承担全部责任8.招标投标活动应当遵循（）原则。A.公平、公正、公开B.公平、公正、诚实信用C.公开、公平、诚实信用D.公平、公开、诚实信用9.招标人不得以不合理的条件限制、排斥潜在投标人或者对潜在投标人实行差别待遇，不得（）。A.限定或者指定特定的生产供应单位B.对潜在投标人进行资格预审C.组织潜在投标人踏勘项目现场D.要求潜在投标人提供样品10.开标应当在招标文件确定的（）进行。A.时间和地点B.时间或者地点C.地点或者时间D.时间和方式11.评标委员会成员的名单在确定评标结果前（）。A.应当保密B.可以保密C.不需要保密D.应当公开12.中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，应当承担（）责任。A.民事B.行政C.刑事D.经济13.建设工程实行施工总承包的，由（）与建设单位签订施工总承包合同。A.总承包单位B.分包单位C.监理单位D.设计单位14.施工合同中，关于质量保修的约定，下列说法错误的是（）。A.建设工程实行质量保修制度B.质量保修期自竣工验收合格之日起计算C.质量保修期根据工程性质和使用条件确定D.质量保修期内，因施工原因造成的质量问题，由建设单位承担责任15.施工合同中，关于工程款支付方式的约定，下列说法错误的是（）。A.建设单位应当按照合同约定支付工程款B.工程款支付方式可以采用预付款、进度款、竣工结算款等方式C.建设单位有权拒绝支付不符合合同约定的工程款D.发包人未按照约定支付工程款的，承包人可以暂停施工16.施工合同中，关于工程变更的约定，下列说法错误的是（）。A.发包人有权变更建设工程的设计B.承包人不得擅自变更建设工程的设计C.因变更导致合同价款增减的，由发包人和承包人协商确定D.变更内容未经确认的，不得作为竣工结算的依据17.施工合同中，关于竣工验收的约定，下列说法错误的是（）。A.建设工程竣工验收应当由建设单位组织B.竣工验收合格的，方可交付使用C.竣工验收不合格的，不得交付使用D.竣工验收结果应当由承包单位单方面确定18.建设工程实行监理制度的，由（）委托具有相应资质的工程监理单位实施监理。A.建设单位B.承包单位C.设计单位D.质量监督机构19.工程监理单位应当根据（）编制监理规划，并根据监理规划编写监理实施细则。A.工程建设强制性标准B.工程建设合同C.建设单位的要求D.以上都是20.工程监理单位发现工程设计不符合工程建设强制性标准或者合同约定的，应当（）。A.及时要求设计单位修改B.直接修改工程设计C.向建设单位报告D.向施工单位报告21.工程监理单位应当审查施工组织设计中的（）是否符合工程建设强制性标准。A.安全技术措施B.质量保证措施C.环境保护措施D.以上都是22.工程监理单位应当对施工质量进行（）。A.旁站监督B.巡视检查C.审查D.以上都是23.工程监理单位发现施工单位在施工过程中违反法律、行政法规或者建设工程强制性标准的，应当（）。A.立即制止B.向建设单位报告C.要求施工单位整改D.以上都是24.根据《安全生产法》的规定，施工单位的主要负责人是本单位安全生产的第一责任人。A.正确B.错误25.施工单位应当建立健全安全生产责任制度，明确各岗位的责任人员、责任范围和（）。A.责任追究制度B.责任考核制度C.责任奖惩制度D.责任培训制度26.施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行（）安全生产教育培训。A.一B.二C.三D.四27.施工现场的危险区域应当设置明显的（）。A.安全警示标志B.禁止通行标志C.紧急疏散标志D.以上都是28.施工单位应当为作业人员提供符合国家标准或者行业标准的（）。A.安全防护用品B.劳动防护用品C.生活用品D.以上都是29.工程建设相关法律、行政法规对建设工程施工合同示范文本有规定的，应当采用（）。A.国家推荐的示范文本B.行业推荐的示范文本C.当事人协商确定的文本D.以上都可以30.委托监理合同应当采用（）。A.国家推荐的示范文本B.行业推荐的示范文本C.当事人协商确定的文本D.以上都可以31.合同风险的类型不包括（）。A.信用风险B.质量风险C.技术风险D.自然风险32.风险管理的基本流程包括风险识别、风险分析、风险应对和（）。A.风险监控B.风险评估C.风险转移D.风险规避33.合同履行过程中，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者（）等违约责任。A.赔偿损失B.支付违约金C.定金罚则D.以上都是34.合同争议的解决方式包括（）。A.协商B.调解C.仲裁D.诉讼35.仲裁实行（）原则。A.一裁终局B.两裁终局C.多裁终局D.以上都不是36.人民法院审理合同纠纷案件，应当根据（）和当事人约定，确定争议所适用的法律。A.中华人民共和国法律B.国际条约C.当事人选择的法律D.以上都是37.合同无效或者被撤销的，自（）起没有法律约束力。A.合同成立B.合同生效C.合同订立D.合同履行38.合同被确认无效后，因该合同取得的财产，应当予以返还；不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失，双方都有过错的，应当各自承担相应的责任。A.正确B.错误39.合同变更或者解除不需要具备法定条件。A.正确B.错误40.合同双方当事人可以在合同中约定争议解决方式。A.正确B.错误二、多项选择题（每题2分，共40分。下列每题选项中，至少有两项符合题意）1.合同的订立过程包括（）。A.要约邀请B.要约C.承诺D.协商E.签订合同2.下列关于合同生效的说法，正确的有（）。A.依法成立的合同，自成立时生效B.法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的，依照其规定C.合同成立后，自当事人签字或者盖章时生效D.附生效条件的合同，自条件成就时生效E.附解除条件的合同，自条件成就时失效3.合同的无效情形包括（）。A.一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益B.恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益C.以合法形式掩盖非法目的D.损害社会公共利益E.违反法律、行政法规的强制性规定4.合同的履行原则包括（）。A.全面履行原则B.诚实信用原则C.合理原则D.公平原则E.平等原则5.招标方式包括（）。A.公开招标B.邀请招标C.竞争性谈判D.询价采购E.单一来源采购6.招标文件应当包括（）等内容。A.招标项目的技术要求B.对投标人资格的要求C.招标项目的预算D.投标文件的格式E.评标标准和方法7.评标委员会成员应当符合（）等条件。A.从事相关领域工作满八年以上B.具有高级职称或者同等专业水平C.熟悉有关工程建设法律法规D.具有丰富的工程建设经验E.与投标人有利害关系8.施工合同中，关于工程进度款的约定，下列说法正确的有（）。A.发包人应当按照合同约定的时间支付进度款B.承包人应当按照合同约定的进度完成工程C.进度款支付比例可以根据工程进度确定D.发包人未按照约定支付进度款的，承包人可以拒绝施工E.承包人未按照约定完成工程的，发包人可以扣减进度款9.施工合同中，关于工程变更的约定，下列说法正确的有（）。A.发包人有权根据工程需要变更建设工程的设计B.承包人不得擅自变更建设工程的设计C.因变更导致合同价款增减的，由发包人和承包人协商确定D.变更内容未经确认的，不得作为竣工结算的依据E.承包人有权拒绝发包人的变更要求10.工程监理单位的主要职责包括（）。A.审查施工组织设计中的安全技术措施B.监督施工过程中的质量、安全等C.签发工程款支付证书D.审查工程结算E.调解合同纠纷11.施工单位的安全责任包括（）。A.建立健全安全生产责任制度B.组织安全生产教育培训C.提供安全防护用品D.对施工现场进行安全检查E.及时报告安全事故12.合同风险的防范措施包括（）。A.进行风险识别B.制定风险应对计划C.购买保险D.加强合同管理E.提高履约能力13.合同争议的协商解决方式的特点包括（）。A.灵活性强B.成本低C.效率高D.保密性好E.调解结果具有强制力14.仲裁协议的内容包括（）。A.请求仲裁的意思表示B.仲裁事项C.仲裁委员会名称D.当事人的姓名、住所或者名称、住所E.仲裁规则15.人民法院审理合同纠纷案件，可以根据当事人的请求或者依职权追加当事人。A.正确B.错误16.合同的解除条件包括（）。A.因不可抗力致使不能实现合同目的B.在履行期限届满前，一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务C.当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行D.当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的E.法律规定的其他情形17.合同无效的法律后果包括（）。A.合同自始没有法律约束力B.因该合同取得的财产，应当予以返还C.不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿D.双方都有过错的，应当各自承担相应的责任E.合同部分无效，不影响其他部分效力的，其他部分仍然有效18.合同的转让应当遵循（）原则。A.合法原则B.诚实信用原则C.公平原则D.自愿原则E.公开原则19.合同的保全措施包括（）。A.代位权B.撤销权C.诉讼时效D.仲裁E.调解20.建设工程合同的特征包括（）。A.合同标的的特定性B.合同主体的多样性C.合同履行期限的长期性D.合同风险的复杂性E.合同客体的无形性三、案例分析题（每题20分，共60分。请根据题目要求，结合所学知识进行分析，并回答问题）案例一：某建设单位与某施工单位签订了某工程项目施工总承包合同。合同约定，工期为12个月，工程款支付方式为按月支付进度款，竣工验收合格后支付至工程总价的95%，剩余5%作为质保金，质保期满后支付。施工过程中，由于建设单位原因导致工程暂停2个月，施工单位据此提出了工期索赔和费用索赔。施工单位还提交了相应的索赔证据，包括停工期间的人员窝工费、材料闲置费等。问题：1.施工单位提出的工期索赔是否合理？为什么？2.施工单位提出的费用索赔是否合理？为什么？3.如果建设单位拒绝支付索赔费用，施工单位可以采取哪些措施？案例二：某建设单位委托某工程监理单位对某工程项目实施监理。监理合同签订后，监理单位派出了总监理工程师和监理工程师进驻施工现场。总监理工程师发现施工单位在施工过程中存在安全隐患，立即要求施工单位整改，但施工单位认为整改措施过于严格，拒绝整改。总监理工程师遂向建设单位报告，建设单位要求施工单位立即整改。问题：1.监理单位的主要职责是什么？2.总监理工程师发现施工单位存在安全隐患，可以采取哪些措施？3.如果施工单位拒不整改，建设单位可以采取哪些措施？案例三：某建设单位与某施工单位签订了某工程项目施工总承包合同。合同履行过程中，双方对工程变更的价格产生了争议。建设单位认为应当按照市场价结算，施工单位认为应当按照合同中约定的价格结算。双方协商不成，建设单位将施工单位告上法庭。问题：1.合同变更后，双方对价格产生争议，应当如何处理？2.如果法院判决支持建设单位的诉讼请求，施工单位可以采取哪些措施？3.如果双方对法院的判决不服，可以采取哪些救济措施？结束试卷答案一、单项选择题1.A解析：根据《民法典》第四百六十四条，合同是民事主体设立、变更、终止民事法律关系的协议。协议的基础是平等主体的意思表示。2.D解析：根据《民法典》第四百六十五条，依法成立的合同受法律保护。合同生效要件包括：当事人具有相应的民事行为能力；意思表示真实；不违反法律、行政法规的强制性规定，不违背公序良俗。选项D描述的是特定合同生效的特殊条件，并非普遍生效要件。3.D解析：根据《民法典》第四百七十二条，要约是希望与他人订立合同的意思表示，该意思表示应当内容具体确定，并表明经受要约人承诺，要约人即受该意思表示约束。要约通常是向特定人发出的，但并非绝对。根据《民法典》第四百七十五条，要约可以撤回，撤回要约的通知应当在要约到达受要约人前或者与要约同时到达受要约人。要约人在要约生效后、受要约人承诺前可以撤销要约，但存在例外情况（如要约人明确承诺期限内不得撤销、要约具有人身性质等），并非绝对不得撤销。4.A解析：根据《民法典》第四百七十九条，承诺应当以通知的方式作出，但根据交易习惯或者要约表明可以通过行为作出承诺的除外。承诺应当由受要约人向要约人作出。承诺应当在要约确定的期限内到达要约人。承诺的内容应当与要约的内容一致，但承诺可以撤回，撤回承诺的通知应当在承诺到达要约人前或者与承诺同时到达要约人。承诺不能附加条件，否则可能构成新要约。5.D解析：合同变更是指对合同内容进行修改或增减，可以是对非核心条款的修改，也可以是对部分条款的增减。并非所有条款都可以变更，核心条款的变更可能影响合同性质，需要特别约定或依法处理。6.A解析：根据《民法典》第五百六十三条，有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满前，一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。合同解除分为协商解除和法定解除。法定解除是指依据法律规定，在满足特定条件时，一方当事人单方面享有解除合同的权利。约定解除是指合同双方在合同中约定了解除条件，当条件成就时，一方或双方可以解除合同。7.B解析：根据《民法典》第五百九十条，因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人延迟履行后发生不可抗力的，延迟履行的一方应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。即延迟履行后发生的不可抗力，不影响延迟履行方原本应承担的违约责任。8.C解析：根据《招标投标法》第五条，招标投标活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。9.A解析：根据《招标投标法》第三十二条，招标人不得以不合理的条件限制、排斥潜在投标人或者对潜在投标人实行差别待遇。招标人不得限定或者指定特定的生产供应单位。10.A解析：根据《招标投标法》第三十四条，开标应当在招标文件确定的日期和地点进行。11.A解析：根据《招标投标法实施条例》第四十九条，评标委员会成员的名单在确定评标结果前应当保密。12.B解析：根据《招标投标法》第五十七条，招标人改变中标结果的，应当承担民事责任，给他人造成损失的，应当依法赔偿。如果涉及违法行为，还可能承担行政责任。13.A解析：根据《建筑法》第二十六条，按照合同约定，建设单位应当将工程任务发包给具有相应资质条件的施工总承包单位或者专业承包单位。14.D解析：根据《建设工程质量管理条例》第四十一条，建设工程实行质量保修制度。建设工程承包单位在质量保修期内，因施工原因造成的质量问题，应当承担保修责任。因此，质量保修期内因施工原因造成的质量问题，责任应由施工单位承担，而非建设单位。15.D解析：根据《建设工程价款结算管理办法》第十四条，发包人未按照约定支付工程款的，承包人可以按照合同约定停止施工。但“拒绝施工”的表述可能过于绝对，通常首先依据合同约定或催告，行使停工权，而非直接、绝对地拒绝施工，除非合同有明确约定或构成根本性违约。16.E解析：根据《合同法》以及《建设工程工程量清单计价规范》等，变更内容未经确认的，不能作为竣工结算的依据。承包人不得擅自变更建设工程的设计，但应执行确认后的变更指令。变更导致合同价款增减的，应按约定协商确定，并非承包人有权单方面拒绝。17.D解析：根据《建设工程质量管理条例》第十六条，建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。竣工验收合格的，方可交付使用。竣工验收结果应由参与验收的单位共同确认，而非由承包单位单方面确定。18.A解析：根据《建筑法》第三十一条，建设单位应当委托具有相应资质条件的工程监理单位对施工质量实施监理。委托是建设单位的权利和义务。19.D解析：根据《建设工程监理规范》（GB/T50319）总则，工程监理单位编制监理规划时，应依据工程建设强制性标准、工程建设合同、建设单位的要求等进行。因此，以上都是编制监理规划的依据。20.A解析：根据《建设工程监理规范》（GB/T50319）术语，工程监理单位发现工程设计不符合工程建设强制性标准或者合同约定的，应当及时要求设计单位修改。21.D解析：根据《建设工程监理规范》（GB/T50319）监理规划，监理工程师应审查施工组织设计中的安全技术措施、质量保证措施、环境保护措施等是否符合工程建设强制性标准。22.D解析：根据《建设工程监理规范》（GB/T50319）术语，工程监理单位应当对施工质量进行旁站监督、巡视检查、平行检验、审查等。23.D解析：根据《建设工程监理规范》（GB/T50319）术语，工程监理单位发现施工单位在施工过程中违反法律、行政法规或者建设工程强制性标准的，应当及时下达监理通知单，要求施工单位整改；同时应向建设单位报告，并根据需要签发暂停施工指令。即以上都是应采取的措施。24.A解析：根据《安全生产法》第五条，生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产的第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。25.B解析：根据《安全生产法》第二十一条，施工单位应当建立健全安全生产责任制度，明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准。26.A解析：根据《安全生产法》第二十八条，生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门培训，取得相应资格，方可上岗。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。通常要求每年至少进行一次安全生产教育培训。27.D解析：根据《建设工程安全生产管理条例》第二十八条，施工现场危险区域、地下管线等应当设置明显的安全警示标志。28.B解析：根据《安全生产法》第四十五条，生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。29.A解析：根据《合同法》第三十九条，采用格式条款订立合同的，提供格式条款的一方应当遵循公平原则确定当事人之间的权利和义务，并采取合理的方式提示对方注意免除或者限制其责任等与对方有重大利害关系的条款，按照对方的要求，对该条款予以说明。格式条款是当事人约定采用某种标准格式订立的合同条款。法律、行政法规规定应当采用示范文本的，应当采用国家推荐的示范文本。30.A解析：根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》（GF-2013-0202）第一部分，委托监理合同应采用国家推荐的示范文本。31.D解析：合同风险主要包括信用风险（对方不履约）、质量风险（工程或产品不符合要求）、技术风险（设计或技术方案问题）、管理风险（组织协调不力）、经济风险（价格波动、资金短缺）、法律风险（法律法规变化）、自然风险（自然灾害）等。自然风险不属于合同管理本身范畴，而更多是项目管理或保险范畴，但在合同履行中也可能引发索赔，但其根源往往与合同条款或风险分配有关。32.A解析：风险管理的基本流程通常包括风险识别、风险分析（包括风险估测和风险评价）、风险应对和风险监控。33.D解析：根据《民法典》第五百七十七条，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。以上都是常见的违约责任形式。34.A,B,C,D,E解析：根据《民事诉讼法》第一百二十五条，当事人可以自愿选择简易程序。根据《民事诉讼法》第一百六十四条，当事人不服地方人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起十五日内向上一级人民法院提起上诉。当事人不服地方人民法院第一审裁定的，有权在裁定书送达之日起十日内向上一级人民法院提起上诉。因此，协商、调解、仲裁、诉讼都是解决合同争议的方式。仲裁实行一裁终局原则，诉讼一般允许上诉。35.A解析：根据《仲裁法》第九条，仲裁实行一裁终局的原则。裁决作出后，当事人就同一纠纷再申请仲裁或者向人民法院起诉的，仲裁委员会或者人民法院不予受理。36.D解析：根据《民法典》第四百六十五条，依法成立的合同受法律保护。依法成立的合同，自成立时生效。但是，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的，依照其规定。根据《民法典》第四百六十六条，合同编对合同订立和效力没有规定的，适用总则编的规定。总则编第一百四十二条，有下列情形之一的，民事法律行为无效：（一）无民事行为能力人实施的；（二）行为人与相对人以虚假的意思表示实施的；（三）违反法律、行政法规的强制性规定的；（四）违背公序良俗的。因此，确定合同适用法律时，应考虑中华人民共和国法律、国际条约（根据相关规定适用）以及当事人选择的法律（在不违反强制规定和公序良俗的前提下）。37.B解析：根据《民法典》第一百五十五条，无效的合同或者被撤销的合同自始没有法律约束力。38.A解析：根据《民法典》第一百五十七条，合同无效、被撤销或者确定不发生效力后，因该合同取得的财产，应当予以返还；不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方由此所受到的损失；各方都有过错的，应当各自承担相应的责任。法律另有规定的，依照其规定。这明确了合同无效后的法律后果。39.B解析：根据《民法典》第五百六十三条，有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满前，一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。因此，合同解除需要具备法定条件或双方约定条件。40.A解析：根据《民法典》第四百六十九条，当事人订立合同，可以采用书面形式、口头形式或者其他形式。书面形式是合同的一种形式，当事人可以在书面合同中约定争议解决方式（如仲裁或诉讼及管辖法院）。二、多项选择题1.A,B,C,E解析：合同订立一般包括要约邀请、要约、承诺、签订合同等环节。要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示；要约是希望和他人订立合同的意思表示；承诺是受要约人同意要约的意思表示；签订合同是双方达成一致并签署书面文件，标志着合同成立和生效。协商是达成一致的过程，通常发生在要约和承诺之间或合同签订前。2.A,B,C,D解析：依法成立的合同，自成立时生效（A）。法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的，依照其规定（B）。合同成立后，自当事人签字或者盖章时生效，但法律另有规定的除外（C）。附生效条件的合同，自条件成就时生效（D）。附解除条件的合同，自条件成就时失效（E错误，应为失效）。3.A,B,C,D,E解析：一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益（A）；恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益（B）；以合法形式掩盖非法目的（C）；损害社会公共利益（D）；违反法律、行政法规的强制性规定（E）都属于合同无效的情形。4.A,B,C解析：全面履行原则要求当事人按照合同约定全面履行自己的义务（A）。诚实信用原则要求当事人在订立、履行合同以及合同终止后的全过程中，都要秉持诚实，恪守信用，履行告知、协助、保密等义务（B）。合理原则在合同履行中体现为根据合同性质、交易习惯和合同目的，在合理范围内行使权利、履行义务（C）。公平原则主要体现在合同订立时的公平协商，以及合同履行中的公平分担风险、分配利益（D）。平等原则是合同当事人法律地位平等，平等协商，自愿订立合同（E）。其中A、B、C是合同履行的基本原则。5.A,B解析：根据《招标投标法》第十条，招标分为公开招标和邀请招标。公开招标是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。6.A,B,D,E解析：根据《招标投标法》第十九条，招标文件应当包括招标项目的技术要求、对投标人资格的要求、招标项目的预算、投标文件的格式、评标标准和方法等内容。7.A,B,C解析：根据《招标投标法实施条例》第四十五条，评标委员会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。专家应当从事相关领域工作满八年以上并具有高级职称或者同等专业水平，熟悉有关工程建设法律法规，并具有丰富的工程建设经验（A,B,C）。与投标人有利害关系（D）的人员应当回避，不属于评标委员会成员的资格条件。8.A,B,C,D解析：发包人应当按照合同约定的时间支付进度款（A）。承包人应当按照合同约定的进度完成工程（B）。进度款支付比例可以根据工程进度确定（C）。发包人未按照约定支付进度款的，承包人可以催告发包人支付，发包人逾期支付的，承包人可以与发包人协商延期支付，发包人无正当理由拒绝支付的，承包人可以申请人民法院强制执行，或者根据合同约定解除合同（D选项“拒绝施工”过于绝对，更合理的表述是“停止施工”或“采取法律措施”）。承包人未按约完成工程，发包人有权根据合同约定处理，包括扣减相应款项，并非必然“扣减进度款”（E错误）。9.A,B,C,D解析：发包人有权根据工程需要变更建设工程的设计（A），但应当与承包人协商，并承担相应的费用。承包人不得擅自变更建设工程的设计（B）。因变更导致合同价款增减的，由发包人和承包人协商确定（C）。变更内容未经确认的，不得作为竣工结算的依据（D）。承包人认为变更不合理或费用不合理时，可以提出异议并协商，但无权单方面拒绝（E错误）。10.A,B,C,D,E解析：工程监理单位的主要职责包括：审查施工组织设计、专项施工方案；检查施工现场安全生产状况；进行质量、进度、投资控制；组织或参与工程验收；处理工程变更；参与合同纠纷的调解等（A,B,C,D）。签发工程款支付证书（C）是监理的一项重要工作。工程监理单位不直接负责工程结算（D），但参与竣工结算的审核。调解合同纠纷（E）是监理的辅助作用，主要职责是依据合同和规范进行监督管理，重大纠纷仍需通过协商、仲裁或诉讼解决。11.A,B,C,D,E解析：施工单位的安全责任包括：建立健全安全生产责任制；制定安全生产规章制度和操作规程；保证安全生产投入；组织安全生产教育和培训；提供安全防护用品；对施工现场进行安全检查；及时、如实报告生产安全事故（A,B,C,D,E）。12.A,B,C,D,E解析：合同风险防范措施包括：进行风险识别，找出可能出现的风险（A）；制定风险应对计划，包括风险规避、转移、减轻、自留等策略（B）；购买保险，将部分风险转移给保险公司（C）；加强合同管理，明确双方权利义务，约定风险分担（D）；提高自身履约能力，减少违约风险（E）。13.A,B,C,D,E解析：协商解决方式的特点：灵活性较强，可以根据实际情况调整方案（A）；成本低，避免诉讼或仲裁费用（B）；效率较高，双方达成一致后可快速解决争议（C）；保密性好，争议内容不会公开（D）；但结果不具有强制力，如一方不履行协议，另一方可能需要采取其他法律措施（E错误，结果不具有强制力）。14.A,B,C,D解析：根据《仲裁法》第十六条，仲裁协议包括请求仲裁的意思表示、仲裁事项、选定的仲裁委员会名称以及当事人的姓名、住所或者名称、住所。仲裁协议可以书面形式订立，口头仲裁协议无效。15.A解析：根据《民事诉讼法》第四十九条，人民法院审理案件，根据当事人自愿的原则进行调解。调解必须合法，不得强迫。根据《民事诉讼法》第五十五条，诉讼当事人一方或者双方为二人以上，其诉讼标的是共同的，或者诉讼标的是同一种类、人民法院认为可以合并审理的，为共同诉讼。根据《民事诉讼法》第五十二条，当事人一方或者双方为二人以上的，或者当事人一方人数众多的，可以由当事人推选代表人进行诉讼。代表人的诉讼行为对其所代表的当事人发生法律效力，但代表人变更诉讼请求、放弃诉讼请求或者撤回诉讼，必须经被代表的当事人同意。因此，人民法院可以根据当事人的请求或者依职权追加当事人（A正确）。B错误，法院追加当事人是基于法律授权，而非完全依职权决定，需考虑实际情况和法律规定。C错误，法院追加当事人是为了确保案件审理的完整性，而非为了增加诉讼难度。D错误，追加当事人是法院的权力，与诉讼费用承担无必然联系。16.A,B,C,D,E解析：根据《民法典》第五百六十三条，合同解除的情形包括：因不可抗力致使不能实现合同目的（A）；一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务（B）；一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行（C）；一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的（D）；法律规定的其他情形（E）。这些都是合同解除的法定条件。17.A,B,C,E解析：合同无效的法律后果（A）：自始没有法律约束力。财产处理（B）：因该合同取得的财产，应当予以返还；不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿。损失承担（C）：有过错的一方应当赔偿对方由此所受到的损失；各方都有过错的，应当各自承担相应的责任。合同部分无效（E）：不影响其他部分效力的，其他部分仍然有效。这是合同无效后的处理原则。18.A,B,D解析