市政道路工程合同

市政道路工程合同发包人：________________________________承包人：________________________________鉴于发包人拟建设市政道路工程，承包人具备相应的施工资质和履约能力，双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及国家有关建设工程质量管理的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经协商一致，订立本合同。第一条工程概况1.1工程名称：________________________________。1.2工程地点：________________________________。1.3工程内容：本工程包括但不限于道路路基工程、路面工程（沥青混凝土或水泥混凝土）、排水工程（雨水、污水管网及检查井）、照明工程（路灯及管线）、交通工程（标志标线、信号灯）、绿化工程（行道树及绿化带）及附属设施等全部施工内容。1.4承包范围：本合同约定的工程图纸及工程量清单所列的全部工作内容，包括但不限于施工准备、土方开挖、管道铺设、路面摊铺、设施安装、竣工验收、移交及保修服务等。第二条合同工期2.1总工期：本工程总日历天数为______天，自______年______月______日开工，至______年______月______日竣工。2.2开工条件：承包人应在接到监理工程师发出的开工令之日起进场准备，并在约定的开工日期后______天内正式开工。2.3工期顺延：因下列原因造成工期延误的，经发包人、监理人确认后，工期相应顺延：（一）发包人未按约定提供施工图纸或施工条件的；（二）工程量重大变化或设计变更导致施工方案调整的；（三）不可抗力或恶劣天气影响施工的；（四）发包人未能按合同约定支付工程款，影响施工进度的；（五）政府有关职能部门发布的停工通知或导致无法施工的其它原因。第三条质量标准3.1质量要求：本工程的质量标准必须符合国家现行的《市政工程施工质量验收统一标准》及相关专项技术规范。道路路面压实度、弯沉值、平整度、排水管闭水试验等关键指标必须达到合格及以上标准。3.2质量检验：承包人应严格按照施工规范进行施工，并接受发包人及监理人的质量检查。隐蔽工程在覆盖前必须经监理人验收合格后方可进行下一道工序。第四条合同价款与支付4.1合同价款形式：本合同采用固定综合单价合同。4.2付款方式：（一）预付款：合同签订后，发包人向承包人支付合同总价______%的预付款，用于承包人购置施工机械、材料及进场人员开支。（二）进度款：工程进度达到______%时，发包人支付至已完工程价款的______%；工程进度达到______%时，支付至______%。（三）结算款：工程竣工验收合格并提交竣工结算报告后，发包人委托第三方审计机构进行审计，审计结果出具后，支付至结算总价的95%。（四）质保金：剩余5%作为质量保证金，在工程质量保修期满且无质量问题后无息退还。第五条材料设备供应5.1材料采购：本工程主要材料（如钢筋、水泥、沥青、砂石等）由承包人自行采购，必须具备出厂合格证、质量证明书，并按规定进行见证取样复试，复试合格后方可使用。5.2设备要求：承包人投入的施工机械（如摊铺机、压路机、挖掘机等）必须性能良好，满足施工工艺要求，并需提供设备清单及操作人员资质证明。5.3甲供材：对于特殊规格或发包人指定品牌的主材，由发包人供应，承包人负责卸车及保管。第六条双方权利与义务6.1发包人权利与义务：（一）负责办理土地征用、拆迁补偿、清障绿化及施工许可证等报批手续；（二）向承包人提供施工图纸及技术交底；（三）组织对工程进行竣工验收；（四）按合同约定支付工程款。6.2承包人权利与义务：（一）编制施工组织设计、施工进度计划，并报监理人审批；（二）负责施工现场的安全管理、文明施工及环境保护工作；（三）对工程质量、工期、安全负全面责任；（四）工程竣工后，负责整理完整的工程技术资料，并办理移交手续。第七条安全、文明施工与环境保护7.1安全生产：承包人必须建立安全生产责任制，采取必要的安全防护措施，确保施工人员及第三方的安全。施工过程中发生的人身伤亡事故，除不可抗力外，均由承包人承担全部责任及费用。7.2文明施工：施工现场必须设置封闭围挡，悬挂安全生产警示标志，实行标准化管理。7.3环境保护：承包人必须采取有效措施控制施工扬尘、噪音和固体废弃物污染。夜间施工必须经批准，并采取降噪措施；土方运输车辆必须密闭，严禁沿途遗撒。第八条变更、签证与索赔8.1工程变更：因设计变更、现场条件变化或甲方指令需进行工程变更时，必须由监理人、发包人现场代表签署《工程变更签证单》。变更价款按合同约定的单价或相关造价信息进行调整。8.2索赔：若因非承包人原因导致费用增加或工期延误，承包人必须在事件发生后28天内向发包人提交书面索赔意向书及详细证据，否则视为放弃索赔权利。第九条竣工验收9.1预验收：承包人完成全部施工内容后，应先行自检，自检合格后报监理人初验，初验合格后报发包人组织竣工验收。9.2竣工验收：发包人应在收到竣工验收报告后30天内组织有关单位进行验收。验收合格的，出具验收报告，工程即视为合格，并办理移交手续；验收不合格的，承包人应在限期内整改，整改费用及工期由承包人自行承担。第十条质量保修10.1保修期限：按照国务院《建设工程质量管理条例》执行。其中，道路及管网工程保修期为2年，绿化工程保修期为1年，其他工程保修期为1年。10.2保修责任：在保修期内，工程出现质量问题，承包人应在接到通知后24小时内派人维修。因维修造成工程延误或费用增加的，由责任方承担。第十一条违约责任11.1逾期竣工：承包人未按约定工期竣工的，每逾期一日，应按合同总价的万分之五向发包人支付违约金；逾期超过30日的，发包人有权解除合同，并要求承包人赔偿损失。11.2质量违约：因承包人原因导致工程质量不合格，承包人必须无偿返工。返工仍不合格的，发包人有权解除合同，扣留全部或部分质量保证金，并要求承包人赔偿工程损失。11.3逾期付款：发包人未按约定支付工程款的，每逾期一日，应按应付金额的万分之五向承包人支付违约金。第十二条不可抗力12.1不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。因不可抗力导致合同无法履行或延期履行的，根据影响程度，部分或全部免除责任。12.2事件发生后，双方应立即采取措施减少损失，并在事件发生后48小时内通知对方。第十三条争议解决13.1本合同履行过程中发生的争议，由双方协商解决。13.2协商不成的，任何一方均可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。第十四条合同生效与终止14.1本合同自双方法定代表人或授权代理人签字并加盖公章之日起生效。14.2合同在工程竣工结算完毕、质量保修期满且所有款项结清后终止。发包人（盖章）