市政工程合同范本

市政工程合同范本发包人：______________________承包人：______________________一、工程概况1.1工程名称：______________________1.2工程地点：______________________1.3工程内容：______________________1.4计划工期：自____年__月__日开工，至____年__月__日竣工，总日历天数为____天。1.5质量标准：______________________二、发包人义务2.1发包人按合同约定向承包人支付工程价款。2.2发包人负责办理土地征用、拆迁补偿、平整场地等工作，使施工现场具备施工条件，并在开工后继续负责解决施工场地周围的地下管线和地下文物古迹的保护、迁移工作。2.3发包人负责协调施工现场周围地下管线及古树名木的保护，协调处理施工扰民及民扰问题。2.4发包人负责提供施工所需的水、电、电讯线路接通至施工现场，并保证施工需要。三、承包人义务3.1承包人应严格按照设计图纸、施工规范及技术标准组织施工，接受发包人、监理单位及政府相关部门的监督检查。3.2承包人应建立健全质量保证体系和安全生产责任制，制定并实施安全生产管理制度和应急预案，确保施工安全。3.3承包人应遵守环境保护法规，采取有效措施控制施工扬尘、噪音和废弃物，做到文明施工、工完场清。3.4承包人负责施工场地的交通导改方案报批及实施工作，确保施工期间社会车辆通行安全。四、合同价款与支付4.1本合同价款采用固定单价合同方式确定，综合单价不因市场价格波动而调整。4.2工程预付款金额为____万元，支付比例为____%，发包人应在合同签订后____天内支付。4.3工程进度款按月支付，承包人应在每月____日前提交当月已完工程量报表，经监理和发包人审核确认后支付至当期工程款的____%。4.4工程竣工结算时，承包人应提交完整的竣工结算报告，发包人将在收到结算报告后____天内完成审核。4.5本工程预留质量保证金，金额为合同总价的____%，在工程竣工验收合格且质保期满后____天内无息返还。4.6关于竣工结算的特别约定：本工程最终结算价以政府审计部门的审计结果为准，审计时间不计入工期。五、工期与进度管理5.1承包人应提交详细的施工进度计划（含横道图和网络图），报监理人审批后实施。5.2因发包人原因（如征地拆迁滞后、图纸延误、资金拨付不及时等）造成的工期延误，承包人有权要求顺延工期。5.3因承包人原因造成工期延误的，每逾期一日，应向发包人支付合同总价万分之____的违约金；逾期超过____日，发包人有权解除合同。5.4在施工过程中，如遇不可抗力或政策性调整导致无法施工，经发包人确认后，工期相应顺延。六、质量与验收6.1工程质量必须符合国家现行的市政工程施工验收规范及标准，并达到合格标准。6.2对隐蔽工程（如地基处理、地下管线铺设等），承包人必须在覆盖前通知监理人进行验收，验收合格后方可覆盖。6.3工程具备竣工验收条件后，承包人应向发包人提交竣工验收报告。发包人应在收到报告后____天内组织验收，验收合格后办理竣工结算。七、安全生产与文明施工7.1承包人应严格遵守安全生产操作规程，配备必要的安全防护设施和警示标志。7.2承包人负责施工区域内地下管线交底工作，施工中如损坏地下管线，由承包人承担全部赔偿责任及修复费用。7.3承包人应严格按照绿色施工要求施工，施工现场必须设置围挡，裸露土方必须覆盖或硬化。八、材料设备供应与检验8.1发包人供应的材料设备，承包人应派人在现场联合验收。8.2承包人负责采购的材料设备，必须符合国家质量标准，并按规定进行报检，未经检验合格不得使用。九、工程变更与现场签证9.1工程变更必须由监理人发出变更通知单，经发包人确认后实施。9.2现场签证必须一事一签，注明变更原因、部位、数量及金额，由发包人代表、监理工程师、承包人代表共同签字确认，作为结算依据。9.3签证单必须在事件发生后____天内提交，否则视为放弃。十、违约责任10.1承包人工程质量不符合约定的，必须无偿返工；因返工造成工期延误的，承担违约责任。10.2发包人无正当理由不支付工程进度款的，应向承包人支付拖欠金额每日万分之____的违约金。10.3一方违约导致合同解除的，违约方应赔偿对方因此造成的全部损失。十一、争议解决11.1本合同履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决。11.2协商不成的，任何一方均可向工程所在地人民法院提起诉讼。十二、不可抗力12.1不可抗力事件发生后，受影响方应立即通知对方，并采取措施减少损失。12.2因不可抗力导致的工期延误和费用增加，由双方根据公平原则协商解决。十三、合同生效与份数13.1本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。13.2本合同一式____份，发包人执____份，承包人执____份，具有同等法律效力。承包人（盖章）：______________________法定代表人或授权代表（签字）：________