景观护栏施工合同

景观护栏施工合同甲方（以下简称“甲方”）：名称：__________________________法定代表人/授权委托代理人：________地址：__________________________乙方（以下简称“乙方”）：名称：__________________________法定代表人/授权委托代理人：________地址：__________________________资质等级：______________________（需明确具备市政公用工程施工总承包三级及以上资质）鉴于甲方拟委托乙方承接景观护栏施工工程，双方依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》等法律法规，遵循平等、自愿、公平原则，经协商一致，订立本合同。第一条工程概况1.1工程名称：景观护栏施工工程1.2工程地点：______________________（具体位置如“XX市XX区XX小区中央景观带”）1.3工程范围：（1）施工内容：含护栏基础开挖、C20混凝土浇筑（每根立柱基础尺寸500mm×500mm×600mm）、立柱安装、不锈钢护栏片焊接/组装、表面抛光、成品保护；（2）护栏规格：304不锈钢材质，高度1200mm（基础以上），横杆间距≤110mm，立柱间距≤1500mm，立柱直径100mm（壁厚2.5mm），横杆直径50mm（壁厚1.5mm）；（3）工程量：总长约______米（以现场实测签证为准），含立柱______根、护栏片______片、基础______个；（4）配套：含施工临时设施、安全防护、文明施工措施。1.4工程期限：（1）开工日期：______年______月______日（以甲方书面通知为准）；（2）竣工日期：______年______月______日；（3）总日历天数：______天；（4）工期顺延：因不可抗力、甲方书面变更、未按时提供施工条件导致延误的，乙方24小时内提顺延申请，甲方7天内确认。第二条合同价款2.1合同总价：人民币______元（大写：______________________元整）；2.2价款组成（明细）：（1）材料费：______元（含304不锈钢、混凝土、配件）；（2）人工费：______元（含施工人员工资、社保）；（3）机械费：______元（含挖机、焊机、运输车辆）；（4）措施费：______元（含临时设施、安全防护）；（5）管理费：______元；（6）利润：______元；（7）税金：______元（按国家规定税率）；2.3价款调整：仅因甲方书面设计变更、现场签证（甲方原因/不可抗力）调整，变更价款按合同单价或市场价确认。第三条甲方责任3.1开工前7天完成“三通一平”（通水、通电、通路、场地平整），提供施工用水电接口（费用甲方承担）；3.2开工前10天提供完整施工图纸、技术要求，组织图纸会审；3.3委派现场代表（姓名：______），负责签证确认、验收协调；3.4按约定支付工程款，逾期承担违约金；3.5收到竣工报告后15天内组织验收，逾期未提异议视为合格；3.6办理施工许可、占道审批等手续（如需），费用甲方承担；3.7协调周边关系，保障乙方正常施工。第四条乙方责任4.1提供有效施工资质证书（加盖公章）；4.2开工前7天提交施工组织设计（含进度、质量、安全方案），经甲方审批后施工；4.3材料进场前报甲方验收（提供材质证明、检验报告），严禁使用不合格材料；4.4每道工序自检合格后报甲方验收，质量符合国家规范及合同要求；4.5配备专职安全员，承担施工期间所有安全事故责任（人员伤亡、财产损失）；4.6按工期竣工，逾期承担违约金；4.7施工及验收前保护成品，损坏无条件修复；4.8质保期1年（竣工合格日起），接到维修通知24小时到场、48小时修复（人为损坏除外）；4.9竣工时提交完整资料（竣工图、材质证明、验收记录等）一式______份。第五条质量与验收5.1质量标准：符合《不锈钢护栏工程施工及验收规范》（GB/T18705-2002）及以下要求：（1）护栏高度偏差≤±5mm，立柱间距偏差≤±3mm；（2）立柱垂直度≤1/1000，焊缝无虚焊、毛刺；（3）不锈钢表面无划痕、锈迹，基础混凝土强度达C20；5.2验收程序：（1）隐蔽工程（基础）验收：乙方自检后24小时通知甲方，3天内验收合格方可安装；（2）中间验收：安装完成50%、100%时通知甲方，7天内验收；（3）竣工验收：提交资料后15天内验收，合格签署《竣工验收单》；5.3质量问题：验收不合格无条件返工，工期不顺延；返工仍不合格甲方有权解除合同，乙方赔偿损失。第六条变更与签证6.1甲方设计变更需提前10天书面通知，乙方5天内提变更方案及造价调整，甲方确认后实施；6.2现场签证：乙方事件发生后7天内提交签证单（附工程量、影像），甲方7天内确认，逾期视为认可；6.3变更价款随当期进度款支付。第七条工程款支付7.1支付方式：银行转账（乙方提供合法账户）；7.2支付节点：（1）预付款：合同签订+乙方提交履约保证金（______元）后7天内，付总价30%（______元）；（2）基础款：基础验收合格后7天内，付总价20%（______元）；（3）安装款：护栏安装验收合格后7天内，付总价30%（______元）；（4）竣工款：验收合格+提交完整资料后7天内，付总价15%（______元）；（5）质保金：总价5%（______元），质保期满1年无质量问题后7天内支付；7.3发票要求：每次付款前提供等额合法增值税发票；7.4逾期支付：每逾期1天按应付未付金额万分之五付违约金，逾期30天乙方有权停工，损失甲方承担。第八条不可抗力8.1定义：地震、台风、暴雨（日降雨量≥50mm）、政府指令等不能预见、避免的客观情况；8.2责任：工期顺延，双方互不违约；甲方承担已完工程损失，乙方承担自身机械/人员损失；8.3通知：乙方24小时内通知甲方，7天内提损失证明及顺延申请，甲方7天内确认。第九条违约责任9.1甲方违约：未提供施工条件赔偿窝工损失（______元/人·天×窝工人数×天数）；逾期付款30天以上乙方有权解除合同，甲方付已完工程款+总价10%违约金；9.2乙方违约：逾期竣工每天付总价万分之五违约金（累计≤5%）；用不合格材料按价款2倍付违约金；质量不合格解除合同，乙方退已收款+总价10%违约金；9.3违约方赔偿守约方直接+间接损失（如重新招标费、窝工费）。第十条合同解除10.1协商解除：双方书面一致；10.2法定解除：甲方逾期付款30天、乙方逾期竣工15天或质量严重不合格，守约方有权解除；10.3解除后果：乙方7天内撤场，甲方付已完合格工程款（扣违约金），违约方赔偿损失。第十一条争议解决协商不成，向工程所在地人民法院起诉。第十二条其他12.1生效：双方签字盖章之日起生效；12.2份数：一式______份，甲乙各执______份；12.3附件：《施工图纸》《材料清单》《验收标准》为本合同组成部分；12.4保密：双方不得泄露合同及施工信息（法规要求除外）；12.5补充协议：书面补充与本合同同等效力。