建筑工程合同履行风险预防协议

建筑工程合同履行风险预防协议鉴于双方就标的工程（以下称“该工程”）签订《建筑工程施工合同》（合同编号：[主合同编号]）（以下简称“主合同”），为有效预防和应对在履行主合同过程中可能出现的各类风险，保障该工程顺利实施，特依据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规、规章的规定，经双方友好协商，达成如下协议：第一条风险管理范围与原则1.1本协议所覆盖的风险类型包括但不限于：（1）政策法规风险：国家及地方相关法律法规、政策、标准规范的变更，导致合同履行环境发生变化的风险。（2）市场风险：主要建筑材料、设备价格非正常波动；人工成本上涨；融资环境变化导致承包人资金周转困难的风险。（3）设计风险：勘察设计文件错误、遗漏、深度不够；设计变更频繁或内容不合理导致返工、窝工、成本增加的风险。（4）技术风险：施工技术方案不当；采用的新技术、新工艺、新材料存在未知问题或应用失败的风险；地质条件与勘察资料不符导致施工困难的风险。（5）自然风险：地震、洪水、台风、暴雨、雷电、高温、严寒等不可抗力事件导致工程停工、损坏或人员伤亡的风险。（6）管理风险：发包人、承包人内部管理不善；双方沟通协调不力；分包单位、供应商管理不到位等导致进度延误、质量缺陷的风险。（7）合同风险：合同条款约定不明、权利义务不对等、争议解决机制不完善导致争议的风险。（8）安全质量风险：施工过程中发生安全事故；工程质量不符合设计要求或国家、行业标准导致返工、处罚或责任承担的风险。（9）社会风险：周边环境冲突、群体性事件等影响施工正常进行的风险。（10）其他风险：无法预见、无法避免且无法克服的客观因素导致的风险。1.2双方进行风险管理的原则应遵循全面性、预见性、重点突出、可行性与经济性、协作性相结合的原则。第二条风险识别与评估机制2.1双方应共同建立并执行风险识别与评估机制。2.2发包人应确保向承包人提供必要的、真实可靠的工程相关资料，并对发包人原因导致的风险承担管理责任。2.3承包人应建立健全项目风险管理体系，配备相应的风险管理人员，对施工过程中可能出现的风险进行全面识别和动态评估。2.4双方应在项目启动阶段、关键节点（如基础、主体结构开始前、重要材料使用前等）、以及定期（建议每月）对已识别的风险进行重新评估，更新风险清单，并形成书面记录。2.5风险评估应包括风险发生的可能性、风险一旦发生可能造成的损失程度（包括工期、成本、质量、安全、信誉等方面）的评估，可采用定性描述与定量分析相结合的方式。2.6对于评估出的重大风险，应形成风险评估报告，报送双方项目负责人及主合同约定的监理单位（如有）审阅。第三条风险预防措施与责任分配3.1发包人应承担的风险预防责任：（1）提供准确、完整的地质勘察资料和施工图纸，并在合同履行期间承担因设计原因导致重大风险的责任。（2）及时、足额支付工程进度款，保障承包人正常施工，避免因资金问题引发停工风险。（3）负责办理项目报建、规划、施工许可等手续，及时批准必要的工程变更，避免因手续不全或变更不及时导致的风险。（4）为施工现场提供必要的施工条件（如场地、水电接入等），协调解决施工所需周边关系，减少外部干扰风险。（5）按主合同约定购买工程一切险、第三方责任险等保险，并将保险单副本报送承包人备案。（6）建立健全安全生产管理制度，履行安全生产主体责任，提供必要的安全防护措施和资源。3.2承包人应承担的风险预防责任：（1）编制科学、合理的施工组织设计、专项施工方案，并严格按照方案施工，对施工技术、工艺、质量、安全进行全过程控制。（2）加强现场管理，建立完善的质量管理体系和安全生产责任制，设置专职安全管理人员，定期进行安全检查，及时消除安全隐患。（3）优化材料采购计划，选择信誉良好、质量可靠的供应商，合理控制材料成本，应对市场价格波动风险。（4）负责办理与自身施工活动相关的施工许可（如需）、临时设施搭建等手续。（5）按主合同约定购买人员意外伤害保险、机械故障保险等，并将保险单副本报送发包人备案。（6）加强对分包单位、劳务队伍的管理，对其施工行为、安全、质量承担连带责任。3.3双方共同承担的风险预防责任：（1）建立畅通的沟通协调机制，定期召开项目例会，及时沟通工程进展、存在问题及潜在风险，共同商议预防措施。（2）加强信息共享，对于识别和评估出的重要风险信息，应及时向对方通报。（3）共同制定重大风险的专项预防方案，并严格执行。（4）在合同履行过程中，相互协作，共同维护工程现场秩序和施工安全。第四条风险应对预案与启动条件4.1双方应建立风险预警机制，对可能引发重大风险的事件保持高度警惕，一旦发现预警信号，应立即启动信息通报和初步评估程序。4.2针对可能发生的重大风险（如重大安全事故、重大质量缺陷、重大自然灾害、关键路径延误等），承包人应提前编制或参与编制应急预案，并报送发包人、监理（如有）审核。应急预案应包括风险描述、可能后果、预防措施、应急处置流程、资源需求、联系方式等内容。4.3约定以下情形为应急预案启动条件：（1）发生或可能发生造成人员伤亡的安全生产事故。（2）发生重大工程质量问题，可能影响结构安全或使用功能。（3）发生重大设计变更，对工期、成本产生重大影响。（4）发生重大材料设备供应问题，可能导致工期延误。（5）发生不可抗力事件，严重影响工程正常进行。（6）发生影响工程正常进行的其他重大突发事件。4.4应急预案启动后，双方应立即按照预案执行，采取应急措施，防止事态扩大，并妥善处理善后事宜。必要时应及时暂停相关部位或全部施工，并按主合同约定办理停工手续。第五条风险沟通与协作机制5.1双方指定以下联系人作为风险沟通的主要渠道：发包人方：[姓名]，职务：[职务]，联系方式：[电话/邮箱]承包人方：[姓名]，职务：[职务]，联系方式：[电话/邮箱]（联系人信息如有变更，应及时书面通知对方）5.2建立例会制度：（1）项目每周（或双方约定其他频率）召开安全生产和质量例会，讨论风险控制情况。（2）每月（或根据需要）召开风险管理专题会议，回顾风险识别评估结果，讨论预防措施落实情况，分析新增风险，协调解决存在问题。5.3双方承诺在风险管理工作中坦诚沟通、相互信任、密切配合，共同致力于降低风险、化解矛盾。第六条风险信息管理与记录6.1双方应对风险管理过程中形成的所有重要文件和记录进行整理、归档，包括但不限于风险清单、风险评估报告、风险沟通记录、应急预案、风险处理方案、会议纪要等。6.2风险信息管理记录应真实、完整、可追溯，作为项目档案的重要组成部分，保存期限符合相关法律法规及主合同约定。6.3发包人应确保承包人能够获取与风险相关的发包人内部规定、外部文件等必要信息。6.4承包人应定期向发包人、监理（如有）报送风险管理工作报告，内容包括风险识别评估情况、预防措施执行情况、风险应对处置情况等。第七条风险管理费用与保险7.1因履行本协议而产生的风险识别、评估、咨询等费用，由[双方协商确定承担方式，例如：发包人承担/承包人承担/双方按比例承担]。7.2除主合同已有约定外，双方同意：（1）发包人应根据主合同约定购买工程一切险、第三方责任险等，并将保险单副本报送承包人。（2）承包人应根据主合同约定购买人员意外伤害保险、机械故障保险等，并将保险单副本报送发包人。（3）因投保义务产生的费用（如保费、保险代理费等），由[发包人承担/承包人承担/根据保险种类确定]。第八条协议的效力、变更与解除8.1本协议自双方授权代表签字并加盖单位公章（或合同专用章）之日起生效，与主合同同时履行。8.2本协议是主合同的补充，与主合同具有同等法律效力。本协议未约定的事项，适用主合同相关约定；本协议的约定与主合同约定不一致的，以本协议约定为准。8.3对本协议内容的任何修改或补充，均须经双方协商一致，并签署书面补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。8.4除主合同解除外，发生以下情况之一，本协议可协商解除：（1）双方协商一致同意解除。（2）本协议约定的解除条件成就。第九条争议解决9.1因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。9.2协商不成的，任何一方均有权按主合同约定的争议解决方式解决，即：（1）提交[仲裁委员会名称]按照其届时有效的仲裁规则进行仲裁。（2）向[有管辖权的人民法院名称]提起诉讼。第十条其他事项10.1本协议未尽事宜，由双方协商解决，并可签订补充协议。10.2本协议一式[份数]份，发包人执[份数]份，承包人执[份数]份，具有同等法律效力。10.3本协议中约定的“不可抗力”，是指合同双方在签订合同时不能预见、对其发生和后果不能避免并不能克服的事件，包括但不限于地震、台风、洪水、战争、动乱等