建设工程合同变更协议范本

建设工程合同变更协议范本甲方（发包人）：[发包人全称]法定代表人：[法定代表人姓名]注册地址：[发包人注册地址]通讯地址：[发包人通讯地址]联系电话：[发包人联系电话]统一社会信用代码：[发包人统一社会信用代码]乙方（承包人）：[承包人全称]法定代表人：[法定代表人姓名]注册地址：[承包人注册地址]通讯地址：[承包人通讯地址]联系电话：[承包人联系电话]统一社会信用代码：[承包人统一社会信用代码]根据甲乙双方于[原合同签订日期]签订的《建设工程施工合同》（合同编号：[原合同编号]）（以下简称“原合同”），就原合同项下建设工程项目的如下变更事宜，经甲乙双方友好协商，达成一致意见，特订立本变更协议。本协议签订日期：[变更协议签订日期]本协议签订地点：[变更协议签订地点]一、变更背景与依据1.1甲方因[变更原因，例如：项目使用功能调整、现场条件变化、设计优化等]，需对原合同约定的[项目名称或合同部分内容]进行变更。1.2乙方已根据甲方要求或现场情况，对变更内容进行了初步技术评估和成本分析。1.3甲乙双方确认，本次变更符合国家法律法规及原合同约定的变更条件。二、变更事项2.1本次变更涉及原合同中的[具体合同条款号或工作包名称]项下工作内容。2.2变更具体内容如下：2.2.1增加工作：原合同要求的[原工作内容描述]变更为[变更后工作内容描述]。变更涉及的主要工程量为[详细描述工程量，例如：增加混凝土浇筑体积XX立方米，增加钢筋用量XX吨，增加装饰面积XX平方米等]。变更依据的图纸文件为[附件清单中列出的图纸编号或名称]。2.2.2修改工作：原合同约定的[原工作内容描述]的技术标准/材料/工艺变更为[变更后的技术标准/材料/工艺]。具体修改内容为[详细描述修改点]。变更后的执行标准依据[相关规范编号或标准名称]。涉及的材料样品已确认，见附件[附件编号]。2.2.3删除工作：原合同中的[原工作内容描述]不再实施。涉及工程量为[详细描述减少的工程量]。2.2.4[根据实际情况，增删“其他变更事项”]三、变更日期本协议自双方授权代表签字并加盖单位公章（或合同专用章）之日起生效，并作为原合同不可分割的一部分，与原合同具有同等法律效力。本协议项下的变更内容自[具体生效时间，例如：本协议签订之日/收到甲方变更通知之日]起在工程中实施。四、费用调整4.1经甲乙双方协商确认，本次变更预计增加/减少合同价款共计人民币[金额大写]元（¥[金额小写]元）。4.2变更费用计算依据如下：4.2.1增加费用：主要基于[选择计算方式，例如：双方协商确认的市场价格、依据原合同相关单价、依据附件中的工程量计算书及市场价格等]计算。具体明细见附件[附件编号]。4.2.2减少费用：将从原合同总价中冲减[金额大写]元（¥[金额小写]元），具体冲减方式为[选择冲减方式，例如：冲减下一期应付款项、在竣工结算时扣除等]。4.3费用承担：4.3.1本次变更增加的费用由甲方承担。甲方应于[具体日期或条件，例如：本协议签订后XX日内/变更工作完成并验收合格后XX日内]向乙方支付该部分费用。4.3.2本次变更减少的费用由[选择承担方，例如：甲方承担/乙方承担，并说明具体处理方式]。4.4付款方式：甲方应通过[银行转账/其他方式]支付变更费用。乙方应在收到款项后提供等额发票。五、工期调整5.1本次变更导致原合同约定的工程总体工期顺延[天数]天。5.2新的工程竣工日期相应调整为[新的竣工日期]。5.3乙方应相应调整施工计划，并确保在新的工期内完成变更后的全部工作。乙方应将调整后的施工进度计划报送甲方和监理单位审批。六、质量标准6.1变更后的工程项目应达到[明确的质量标准，例如：合格/优良]标准，并符合[相关国家、行业或地方规范标准名称及编号]的要求。6.2乙方应确保变更工作的质量符合约定标准，并接受甲方、监理单位及相关部门的检查和验收。七、双方责任与义务7.1甲方责任：7.1.1及时向乙方提供变更所需的必要资料和指示。7.1.2按照本协议约定及时审核变更内容、确认工程量并支付变更费用。7.1.3组织或参与变更工作的验收。7.2乙方责任：7.2.1根据本协议约定的变更内容，编制详细的实施方案或调整施工组织设计，并报甲方和监理单位审批。7.2.2按照批准的方案或调整后的计划，保质保量完成变更工作，并承担因变更工作产生的全部成本（除本协议约定由甲方承担的费用外）。7.2.3配合甲方、监理单位及相关部门对变更工作的检查、验收和记录。7.2.4将变更实施情况及费用结算资料按原合同约定提交甲方。八、验收8.1变更工作完成后，乙方应自行检查，并提交验收申请报告及相关资料给甲方和监理单位。8.2甲方应在收到验收申请后[天数]内，组织监理单位及有关人员对变更工作进行验收。8.3验收合格的，由验收组织方出具验收记录或确认文件，作为变更工作完成及费用结算的依据。8.4验收不合格的，乙方应根据要求整改，直至验收合格。整改费用由[约定承担方]承担。九、与原合同的关系9.1本协议是原合同的有效组成部分，与本原合同具有同等法律效力。9.2本协议未约定的事项，仍按照原合同的相关约定执行。9.3本协议对变更事项的约定优先于原合同的相关约定。十、争议解决凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向[选择仲裁或诉讼，例如：XX仲裁委员会申请仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力]或向[有管辖权的人民法院提起诉讼]。十一、保密双方应对本协议内容及在协商与执行过程中获悉的对方商业秘密和未公开信息承担保密义务，非经对方书面同意，不得向任何第三方泄露。此保密义务不因本协议的终止而解除。十二、其他12.1本协议的附件是本协议不可分割的组成部分，与本协议具有同等法律效力。12.2本协议一式[份数]份，甲方执[份数]份，乙方执[份数]份，具有同等法律效力。12.3本协议自双方授权代表签字并加盖单位公章（或合同专用章）之日起生效。（以下无正文）甲方：（盖章）法定代表人或授权代表（签字）：