施工升降机安装、拆卸合同

施工升降机安装、拆卸合同第一章合同订立背景与目的1.1项目概况本项目位于××市××区××路××号，总建筑面积约12.6万㎡，地下二层、地上三十层，建筑高度98.6m。因主体结构及二次结构施工需要，发包人（以下简称“甲方”）拟在1#、2#、3#楼各安装一台SC200/200型变频施工升降机（以下简称“设备”），用于人员及物料垂直运输。1.2合同目的通过本合同明确甲乙双方在设备进场、安装、调试、检测、使用、保养、拆卸、退场全过程中的权利、义务、风险划分及违约责任，确保设备安全运行，保障项目工期，降低综合管理成本。第二章合同主体与资质要求2.1甲方名称：××建设集团有限公司统一社会信用代码：91310000MA1×××××××住所：××市××区××路88号法定代表人：张××2.2乙方名称：××机械工程有限公司统一社会信用代码：91310000MA2×××××××住所：××市××区××工业园B区法定代表人：李××2.3资质要求乙方须同时具备：（1）建设行政主管部门颁发的《起重设备安装工程专业承包一级》资质；（2）省级市场监督管理局颁发的《特种设备安装改造维修许可证》（施工升降机）A级；（3）安全生产许可证在有效期内；（4）拟派项目经理须持有《注册建造师（机电工程）》一级证书及安全生产考核B证；（5）现场专职安全员不少于2人，持C证；（6）所有特种作业人员（安装拆卸工、电工、司机、信号司索工）须持有效证件，人证合一。第三章设备技术参数与性能保证3.1设备型号与数量序号楼号型号额定载重量额定速度最大架设高度数量产权备案号11#楼SC200/2002×2000kg0–46m/min120m1台沪××××××××22#楼SC200/2002×2000kg0–46m/min120m1台沪××××××××33#楼SC200/2002×2000kg0–46m/min120m1台沪××××××××3.2性能保证值（1）满载启制动加速度≤0.3m/s²，水平振动加速度≤0.2m/s²；（2）噪声值≤78dB(A)（距笼体1m，高度1.2m处）；（3）防坠安全器动作速度≤1.0m/s，制动距离≤0.3m；（4）电气防护等级≥IP55，电机绝缘等级≥F级；（5）使用寿命≥8年或1.5×10⁴工作小时（以先到为准）。3.3随机文件乙方应在设备进场时一次性提供：产品合格证、监督检验证书、使用说明书、电气原理图、液压系统图、易损件清单、历次维修保养记录、产权备案证、特种设备使用标志复印件。第四章合同价款与计价模式4.1计价方式采用“全费用综合单价”模式，包含但不限于：设备折旧、进出场运输、安装、调试、检测、附着、加节、顶升、保养、维修、人工、保险、管理、利润、税金等全部费用。4.2合同总价楼号安装高度综合单价（元/台）数量合价（元）备注1#楼98.6m126,0001126,000含6道附着2#楼98.6m126,0001126,000含6道附着3#楼98.6m126,0001126,000含6道附着合计——3378,000含9%增值税4.3价格调整（1）若甲方要求增加附着道数，每增加一道按4,500元/道计取；（2）若因甲方原因导致设备二次进退场，二次进退场费按28,000元/台计取；（3）若因不可抗力或政府指令停工连续超过30天，超出期间的停滞费按1,200元/台·天计取，双方另行签证。第五章工期与进度管理5.1关键节点节点名称计划完成时间延误违约金1#楼设备进场2024-03-102,000元/天1#楼安装调试完成2024-03-172,000元/天1#楼取得第三方检测报告2024-03-202,000元/天2#楼、3#楼节点依次顺延7天、14天——全部拆卸退场2024-11-302,000元/天5.2进度协调（1）甲方提前3天提供进场道路、作业场地、标高基准、临电接驳点（≥63A、380V、五芯电缆）；（2）乙方在收到甲方书面进场通知后24小时内组织运输，不得以车辆调度、天气原因为由拖延；（3）因现场塔吊配合需要，甲方安排塔吊优先满足乙方吊装，乙方须提前1天提交吊次计划；（4）遇6级以上大风、暴雨、雷电等恶劣天气，乙方应暂停作业并书面报告甲方，工期相应顺延，但须在最短时间内采取补救措施。第六章安装与拆卸技术条款6.1基础验收（1）甲方按乙方提供的“设备基础图”完成钢筋混凝土基础，强度≥C35，厚度≥400mm，预埋件平面度≤2mm；（2）基础周边设置排水沟，承载力特征值≥0.15MPa；（3）乙方在基础浇筑完毕后7天内进行复验，未经验收合格不得进入安装程序。6.2安装流程工序主要内容责任人时限验收标准底盘吊装水准仪调平，垂直度≤1/1000乙方班长0.5h双方现场签字第一节标准节螺栓扭矩≥700N·m乙方安装工0.5h扭矩扳手复检初始垂直度校准双向经纬仪测量乙方技术员1h垂直度≤1/1000附着架安装与结构刚性连接，间距≤9m乙方焊工2h焊缝等级≥3级上限位、极限位凸轮式+重锤式双重设置乙方电工1h动作灵敏可靠空载试运行全程上下3次乙方司机1h无异常噪声、温升≤40K额定载荷试验2×2000kg均匀加载乙方+甲方2h制动下滑量≤50mm6.3拆卸特别约定（1）拆卸前乙方须编制《拆卸专项施工方案》，经甲方、监理、总包三方审批后方可实施；（2）拆卸区域设置半径10m警戒区，硬隔离高度≥1.8m，夜间作业照度≥50lx；（3）拆卸顺序与安装顺序相反，严禁先拆附着后拆标准节；（4）遇突发大风≥8m/s，立即停止拆卸并将吊笼降至地面锚固；（5）拆卸后的标准节、传动机构、电缆滑车须当天装车退场，不得堆放在现场，避免丢失及二次倒运。第七章检测、验收与移交7.1第三方检测乙方委托具有甲类资质的××市特种设备检测研究院实施监督检验，检测费已含在合同价内。检测内容包括：结构件焊缝UT抽检10%、主要节点高强螺栓扭矩抽检5%、防坠器标定、载荷试验、绝缘电阻、接地电阻、噪声测试。7.2验收流程（1）乙方在自检合格后提交《安装自检报告》；（2）第三方检测合格后出具《起重机械制造监督检验证书》；（3）甲方组织监理、总包、乙方进行四方联合验收，签署《设备移交书》；（4）未取得合格报告前，甲方有权拒绝使用，乙方承担逾期责任。第八章运行期维保与安全管理8.1维保频次维保级别周期主要内容责任人记录表单日常检查每班钢丝绳、制动器、限位器、润滑司机《日检表》一级保养每周紧固螺栓、清洁电控箱、补充润滑脂乙方机修《周保表》二级保养每月测量制动间隙、防坠器复位、电缆检查乙方工程师《月保表》三级保养每季度更换减速机齿轮油、测量绝缘电阻乙方工程师《季保表》8.2安全培训乙方须对甲方操作及信号工进行“三级安全教育”，培训时间不少于4学时，考核合格率100%，未通过人员不得上岗。8.3事故响应（1）一旦发生困人、冲顶、坠落等险情，乙方承诺市区30分钟、郊区60分钟内到场处置；（2）乙方在现场常驻1名高级维修工，手机24小时畅通；（3）事故处置结束后24小时内提交《事故分析报告》，7日内完成整改复查。第九章保险与风险转移9.1保险范围乙方须投保“特种设备第三者责任险”，每次事故赔偿限额500万元，累计赔偿限额1000万元，保险期限覆盖安装、使用、拆卸全过程；并将甲方列为共同被保险人。9.2风险转移节点设备风险自“四方联合验收合格并移交”之时起由乙方转移至甲方；拆卸过程中风险自“拆卸作业开始”之时起由甲方转回乙方；因甲方违规使用、超载、擅自改装造成的一切损失由甲方承担。第十章违约责任与赔偿10.1乙方违约（1）未按期完成安装或拆卸，每逾期1天按合同总价0.5%支付违约金，上限不超过合同总价10%；（2）因设备质量或维保不到位导致停工，按实际停工台班×甲方现场机械台班单价×1.5倍赔偿；（3）发生重大安全事故，乙方除承担全部直接损失外，另按政府事故罚款金额1:1向甲方支付违约金。10.2甲方违约（1）未按期支付工程款，每逾期1天按应付未付金额0.05%支付违约金；（2）未提供合格基础或作业面导致乙方无法施工，经书面确认后工期顺延，并赔偿乙方窝工费800元/人·天；（3）甲方擅自拆卸、改装或允许无证人员操作，造成设备损坏及人身伤害，由甲方承担全部责任。第十一章不可抗力与合同解除11.1不可抗力地震、洪水、台风、战争、政府禁令等不可抗力持续超过7天，任何一方可书面通知对方暂停履行；持续超过30天，任何一方可书面解除合同，双方按已完工程量结算，互不承担违约责任。11.2合同解除（1）一方破产、清算、被吊销资质，对方有权单方解除；（2）一方明确表示或以行为表明不履行主要义务，经催告后3日内仍未改正，对方有权解除；（3）合同解除后，乙方应在7日内完成设备拆卸退场，甲方应在28日内支付已完合格工程价款。第十二章争议解决与适用法律12.1协商合同履行过程中发生争议，双方应首先通过友好协商解决，协商期限不超过7天。12.2诉讼协商不成，任何一方可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。12.3适用法律本合同适用《中华人民共和国民法典》《建筑法》《特种设备安全法》《建设工程安全生产管理条例》及相关司法解释。第十三章合同附件与补充条款13.1附件清单（1）附件一：《设备基础图及荷载参数》（2）附件二：《施工升降机安装、拆卸专项方案》（3）附件三：《安全文明施工协议》（4）附件四：《进度计划横道图》（5）附件五：《保险单复印件》（6）附件六：《项目经