光伏劳务联合经营合同模版（知识研究或个人学习）

：第一条工程概况1.1工程项目称：集中式光伏发XX项目1.2联合经营范围甲方主供材料：桩基钢筋（含钢筋预埋件）、光伏板、支架组件、变压器、逆变器、通xxx柜、监控系统、光伏XX缆、高压XX缆（包括高压接头）、低压XX缆、通xxxXX缆、桥架、围墙钢丝网、钢格栅大门等。放线、桩基打孔（只负责人工）、钢筋制作、混凝土浇筑（不含混凝土）、支架安装、光伏板安装、开沟(从太阳板支架到逆变器再到箱变)、低压(弱XX)XX器XX缆入柜(含穿管、埋线、防火泥处理)、地面集中式箱变基础施工(按图纸要求)、(上)，二次转运费由乙方自行负责，因操作失误所造成的损失由乙行负责，运输过程中损坏的拍照取证由甲方负责。1.2.4甲方有权根据乙方施工过程中所表现的履约能力对1.2.2工程便工程计量统第二条组织和人员管理2.2乙方任命为履行本合同的现场全权代表(委托权限详见附件一《授权委托书》)。乙方同时应2.3乙方驻工地代表在施工期间不得离开工地，如确需离开，必须向甲方2.4乙方所有劳务人员必须经甲方培训、考核合格后方能上岗。甲方为乙应的费用。2.5乙方组织和人员管理必须按照甲方相关的管理制度、办法和指南要求人员xxx息的收集和填写工作。2.6甲方应每月按进度支付进度款，乙方须按月及时支付劳务人员(含民工)工资，并将民工工资支付单中直接向劳务人员代为支付工资。第三条质量3.2乙方必须按本工程采用的施工技术规范、甲方提供的施工图及技术交3.3隐蔽工程在未经自检及甲方和现场监理检查合格之前均不得覆盖或隐方返工并承担返工费用。3.4如果质量不符合标准，乙方必须返工修复并承担修复费用和经济处罚。第四条工期及进度体开具体时间按业主及甲方要求的总工期及节点工期安排。4.2甲方编制的施工组织计划(另册复制，不随本合同装订)是本合同的织施工，确保甲方总工期和进度目标的实现。4.4甲方有权根据施工现场情况、上级单位的要求对本合同工期和进度进4.5对于因乙方没按规范施工，质量不符合要求，需要整改或返工处理的4.6工程质量的检验：本工程按现行xx家和行业标准及设计图纸要求进行第五条安全乙方应遵守xx家、地方政府部门、业主和监理颁布的一切有关安全生需配置必要的安全设施和保护器材、设置安全警告标牌。安全设甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。乙方有权拒绝甲方工5.8.1乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，建立完备的安全生产因此而发生的费用，由乙方承担。不得乙方违反施，并接受事故调查处理。第六条材料6.1工程所用主材(如钢材、光伏XX板、线缆等)由甲方提供。工程辅材 XX焊条、刀片等)由乙方提供，费用由乙方承担。焊运费+装卸费+保管费)扣除。甲方对乙方处以2000元/次的罚款。6.5对甲方供应的材料，乙方不得倒卖、挪作他用或转让，否则每次按本材料，乙方应提前10日提交材料使用计划，甲方按用6.7甲方供应的材料交货地点为甲方料库或料场，双方工作人员在交接时6.8乙方必须设专职材料人员负责材料的计划、供应、点收、检测、使用第七条机械和机具(包括周转材料，下同)7.1甲方提供的机械和机具，乙方使用完周转料具后及时归还甲方，如有7.3乙方提供的机械和机具使用费用(包括运输、拼装、维护、拆卸、进7.4为保证工程质量和进度，当乙方设备和机具不能满足施工要求时，甲。第八条施工进度8.3当乙方不能满足上述施工进度时，甲方可以增加其他劳务队伍进行进8.4如果乙方施工质量和进度达不到甲方的要求，质量低劣，且在整改期异议，并在5日内无条件退场，已交的履约保证金不予退还，如果乙方拖第九条文明施工、环境保护和职业健康9.1乙方应遵守xx家、地方政府部门、业主及监理颁布的一切有关文明施有关规定。9.2乙方应对所属人员进行文明施工教育，所有现场人员必须佩带上岗牌给予不多于2000元/次的处罚。9.3乙方应当落实甲方对本工程各施工阶段有关环保的要求，执行施工过、废9.4乙方应按照《中华人民共和xx职业病防治法》的规定，自行承担所雇9.7乙方施工作业人员数量应符合甲方《施工组织设计(方案)》的要求，戴袖标(牌)。自行承担由此引起的各种赔款和一切经济损失。9.11乙方在劳务作业中发现古墓、古建筑遗址等文物和化石或其他有考通知甲方项目xx部，甲方项目xx部应于收到书面通知后24小时报告当地物遭受破坏，责任者依法承担相应责任。第十条三通一平及临时工程XX用已输10.3其它临时设施(包括但不限于生产生活住房、料库、工棚等)的临时由乙方负责，费用包含在甲方支付的合同价款中，不另计价。要第十一条设计变更、索赔、补偿、奖励相的的各甲方提供材料设备不及时等因素可能造成进场人员及机械设备窝工的情况下签订11.6特殊情况下(如甲方赶工期，要求乙方额外增加设备人员等)超合同第十二条合同价款、工程数量12.1本合同暂定总价为人民币元(大写：万元整)。暂定总能理解为合同结算总价。工进出场第十三条合同外劳务单价确定对合同外的工程和因设计变更而变化的工程，其单价按以下先后顺序确价进行约定；如果工序相同但使用的材料不同，则只调整单价中材料占比部分的价如果工序类似但使用的材料不同，则只调整单价中材料占比部分的价按甲方xx本部发布的单价。第十四条验工计量、验收交付14.1甲方按批次或按月组织有关人员对乙方已经实施的工程进行现场核确方的结算、付款均无任何约束力。)中没细目的之间的验工计量(含变更)向甲方主张权利。甲方应当在收到乙方的完工报告后7天内完成对乙方劳务作业成果的验合合同约定的要求。4劳务作业经甲方验收合格的，以乙方提交完工报告之日为实际完表第十五条支付、结算和清算15.2甲方应在完成对乙方验工计量程序并收到业主支付款项后合理时间内向乙方支付中期验工计量款。在支付验工计量款时按本合同约定扣除质保金及其劳项也可由乙方被授权人现金领取，或由乙方委托甲方向第三方支付。1)必须有手续齐全、签认完善验工计价审批表。(2)乙方须向甲方提交本月资金申请计划，由甲方根据实际情况统一审(3)有完备的劳务人员管理资料，包括培训记录、培训合格准入证和劳(4)有劳务工工资发放办法及据此xxx的劳务工工资发放表，报表经过(5)乙方应保管好甲方提供的施工机、料具，工程结束后如数退还给甲(6)没有影响和危及甲方xxx誉的事件。工量保证金。乙方第十六条保证金16.1本合同保证金为计量时扣留的质量保量款的3%扣留。计量时扣留的保证金待乙方所干工程经甲方的建设单位全部验收合格且建设单位退还甲方16.3验工计价时扣除的履约保证金和质量保证金担保的范围为乙方全面第十七条税金第十八条双方职责。18.1.7收集、整理、汇总工程内业资料。18.1.10协调现场工作关系，协调与业主/监理/设计/政府/村(居)民关18.1.11对乙方验工计量、拨付款项。定切实可行的工作措施。18.2.3妥善保管施工场地的材料/机械/机具，并接受甲方随时检查其机证上岗。配备足够的技术人员，做好约定的技术工作。18.2.8妥善处理与当地政府和村(居)的关系，建立和谐的施工环境。方名义开展任何形式的活动，更不得以甲方名义从事非法活动及办理赊欠事此而给甲方带来的损失由乙方全部负责赔偿，并承担法律责任。第十九条不可抗力19.1不可抗力的确认19.2不可抗力的通知并采取措施。损失情况。19.3不可抗力后果的承担19.3.1不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和(或)作业期(1)甲乙双方承担各自人员伤亡和财产的损失；(2)因不可抗力影响乙方履行合同约定的义务，已经引起或将引起作业(3)因不可抗力引起或将引起作业期限延误，甲方要求赶工的，由此增(4)乙方在停作业期限间按照甲方要求照管、清理和修复工程的费用由免除其违约责任。第二十条违约责任20.3乙方未能履行本合同工期和进度约定(含调整施工组织计划后有关工工、修复费用。第二十一条合同的解除理由地恶意拒绝向乙方支付；②未能履行本合同工期和进度约定(含施工组织计划中有关工期和进度内容)。连续三个月未完成进度计划，或者经确认乙方无法按进度计划推进；；项目部、业主、地方政府部门；21.4.2将甲供物资、设备移交甲方。议解决条款的约定提请有权机构裁决。中代为清偿。第二十二条争议解决法院诉讼，人工工资优先受偿。第二十三条通知及送达甲方收取通知(函件)约定为以下三种方式之一：①通xxx地址为：收件人为②面交甲方项目xx部签收。。乙方收取通知(函件)约定为以下三种方式之一：①通xxx地址为：为。②面交乙方项目现场负责人签收；通知(函件)按任何一种约定方式递送均视为已经送达。XX子邮件无论第二十四条合同文件的组成和效力顺序中共同签署的补充协议；③双方在合同履行过程中共同签署的验工计量单据及其它具有确定权利价值的文书；程质量/技术/安全/环境/进度等方面的书面通知和文件；⑤本工程施工总承包合同(价格条款不适用于甲乙双方)。24.2合同文件应相互结合理解。合同文件之间有冲突的，按本条第1款第二十五条本合同条款效力顺序和解释于附件。第二十六条乙方申明：26.1保证向甲方提供的有关主体资格的证明文件(企业法人营业执照、资乙方承担。有关管理制度。、风土人情。承第二十七条合同的生效和终止款至双方争议解决后终止。第二十八条附则发生法律效力，未经甲方全权授权代表签字认可的文书不得作为双方结算的依工程承包人(甲方)：(公章)劳务联合经营人(乙方)：(公)分包企业资质证书/授权委托书》附件三、施工组织计划(另册复制，不随本合同装订)》划表》》承诺书》业资质证书/授权委托书华人民共和xx建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，保人在质量保证期内，按照有关法律、法规、规章规定和双方约定，承担本工程质量保证责任。质量保证范围包括光伏安装工程、并网线路工程及相应配套设施。具体保证的内容，双方约定如下：质量管理办法执行《光伏发XX项目验收规程》、保修办法执行建设部证期。(盖章)年月