工程款支付担保书

工程款支付担保书编号：[年份]第[序号]号担保人（甲方）：名称：[担保人全称]统一社会信用代码/身份证号：[担保人证件号码]法定代表人/负责人（如为法人或其他组织）：[姓名]职务：[职务]住所/地址：[详细地址]联系电话：[电话号码]债权人（乙方）：名称：[承包人全称]统一社会信用代码：[承包人证件号码]法定代表人：[姓名]职务：[职务]住所/地址：[详细地址]联系电话：[电话号码]债务人（丙方）：名称：[发包人全称]统一社会信用代码：[发包人证件号码]法定代表人：[姓名]职务：[职务]住所/地址：[详细地址]联系电话：[电话号码]鉴于：1.丙方（发包人）与乙方（承包人）就[工程名称]项目于[合同签订日期]签订了《建设工程施工合同》（合同编号：[合同编号]，以下简称“主合同”）。根据主合同约定，丙方应向乙方支付相应的工程款项。2.为确保丙方切实履行主合同项下的工程款支付义务，保障乙方债权的实现，甲方应丙方的请求，愿意就丙方在主合同项下的工程款支付义务向乙方提供连带责任保证担保。3.甲方已对主合同的内容及丙方的资信状况进行了充分了解，并确认具备提供本担保书所承诺担保责任的能力。甲、乙、丙三方本着平等互利、诚实信用的原则，经协商一致，达成如下协议，以兹共同遵守：第一条担保的主债权1.1本担保书所担保的主债权为：丙方依据主合同约定，应向乙方支付的全部工程款项，包括但不限于工程进度款、竣工结算款、签证变更款、索赔款以及主合同约定的其他应付款项（以下统称“主债权”）。1.2主债权的具体金额、支付期限及方式等，以主合同及双方依据主合同签订的补充协议、结算文件等有效书面文件的约定为准。第二条担保范围本担保书的担保范围包括：（一）主债权本金；（二）因丙方逾期支付主债权本金而产生的利息、违约金、赔偿金；（三）乙方为实现上述债权而支出的合理费用，包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、差旅费、调查取证费等。第三条担保方式甲方提供的担保方式为：连带责任保证。若丙方未按主合同约定履行或未完全履行其工程款支付义务，乙方有权直接要求甲方在本担保书约定的担保范围内承担连带清偿责任，甲方不得以任何理由拒绝。第四条担保期间4.1本担保书的担保期间自本担保书生效之日起，至主合同约定的工程竣工结算完成后[X]日内（或主合同约定的最后一笔工程款支付期限届满后[X]日止，具体可根据项目情况约定，如：自乙方提交竣工结算报告且丙方签收之日起[Y]日届满后[Z]日止）。4.2若主合同约定的工程款支付期限因丙方原因发生展期或变更，未经甲方书面同意，担保期间仍按原约定计算。4.3若乙方在上述担保期间内未向甲方主张权利，甲方的保证责任自动免除。第五条保证责任的承担5.1当丙方未按照主合同约定的期限和金额向乙方支付工程款，且乙方已向丙方发出书面催告（催告期不少于[A]日），丙方仍未履行支付义务的，乙方有权凭本担保书及丙方违约的相关证明文件，要求甲方承担保证责任。5.2甲方应在收到乙方书面索赔通知及相关证明文件后的[B]个工作日内，对乙方的索赔请求进行核实。经核实无误后，甲方应在[C]个工作日内将相应款项支付至乙方指定的如下银行账户：开户名：[乙方账户名称]开户行：[乙方开户银行]账号：[乙方银行账号]5.3甲方承担保证责任后，有权向丙方进行追偿。第六条声明与承诺6.1甲方声明：其具有完全民事权利能力和行为能力（或法人资格），有权签署并履行本担保书，并已获得签署本担保书所必需的内部授权和批准。6.2甲方承诺：其提供的本担保是真实、有效的，不存在任何欺诈、隐瞒或重大误解。6.3甲方承诺：在本担保书有效期内，如发生可能影响其担保能力的重大事项（如分立、合并、破产、清算、重大诉讼仲裁等），应及时书面通知乙方。第七条争议解决因本担保书引起的或与本担保书有关的任何争议，各方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向[乙方所在地/工程所在地/合同签订地]有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条通知与送达本担保书中各方的联系地址、电话等信息如有变更，应及时书面通知其他各方。所有通知、文件往来均按本担保书首页所列地址、联系方式进行，邮寄方式发出的，以签收日或寄出后第[D]日（以先到者为准）视为送达。第九条其他9.1本担保书是独立于主合同的担保文件，主合同的任何修改、变更、解除或无效，不影响本担保书的效力，除非双方另有书面约定。9.2本担保书未尽事宜，由各方另行协商签订补充协议。补充协议与本担保书具有同等法律效力。9.3本担保书一式[肆]份，甲方执[壹]份，乙方执[壹]份，丙方执[壹]份，[可根据需要增加备案或其他用途份数]，每份具有同等法律效力。9.4本担保书自各方签字盖章之日起生效。（以下无正文，为签署页）担保人（甲方）：（盖章/签字）法定代表人/授权代表人（签字）：日期：年月日债权人（乙方）：（盖章）法定代表人/授权代表人（签字）：日期：年月日债务人（丙方）：（盖章）法定代表人/授权代表人（签字）：日期：年月日工程款支付担保书的核心要素与注意事项一份有效的工程款支付担保书，其核心在于明确各方权利义务，确保担保责任的可执行性。在实际操作中，需特别注意以下几点：1.主体资格审查：无论是第三方担保人还是发包人的自有担保，均需对担保人的资质、财务状况、履约能力进行严格审查。第三方担保人通常应为信誉良好、资金实力雄厚的银行、保险公司或专业担保公司。2.担保范围的明确性：担保范围应清晰、具体，避免模糊不清。除了工程款本金，利息、违约金、损害赔偿金以及实现债权的费用等是否包含在内，需明确约定。3.担保方式的选择：连带责任保证相较于一般保证，对债权人（承包方）更为有利，因为债权人可以直接要求保证人承担责任，而无需先穷尽对债务人的追索。实践中，工程款支付担保多采用连带责任保证。4.担保期间的合理性：担保期间是担保人承担责任的时间界限，约定过短可能无法有效覆盖工程款支付周期，约定过长则可能加重担保人负担。应根据工程工期、结算周期等因素合理确定，并明确起算点和截止点。5.索赔程序的可操作性：担保书中应明确乙方在何种条件下可以向甲方索赔，需要提供哪些证明文件，甲方的审核期限和支付期限等，确保索赔流程顺畅高效。6.独立性条款的考量：明确担保书的独立性，即使主合同无效或被撤销，担保合同的效力不受影响（或根据具体情况约定），有助于保护乙方的担保权益。7.争议解决方式的约定：提前约定争议解决方式（诉讼或仲裁）及管辖地，有助于在发生纠纷时快速进入解决程序。8.书面形式与签章：工程款支付担保书属于要式法律行为，必须采用书面形式，并由各方当事人签字盖章后方能生效。工