2026年监理工程师之土木建筑目标控制模考模拟试题及参考答案详解【培优A卷】

2026年监理工程师之土木建筑目标控制模考模拟试题及参考答案详解【培优A卷】1.项目监理机构应在（）后编制工程质量评估报告。

A.单位工程完工

B.竣工验收交付使用

C.竣工预验收合格

D.竣工验收【答案】：C2.某一新建小区的公共建筑单项工程的土建工程概算为300万元，采暖工程概算为20万元，给水排水工程概算为15万元，通风工程概算为10万元，机械设备及安装工程概算为25万元，电气、照明工程概算为15万元，电气设备及安装工程概算为30万元，则该小区公共建筑的建筑工程概算为()万元。

A.360

B.390

C.330

D.415【答案】：A3.工程质量检验机构出具的检验报告需经（）确认后，方可按规定归档。

A.监理单位

B.施工单位

C.设计单位

D.工程质量监督机构【答案】：A4.当采用建筑工程管理方法时，关于监理工程师的工作，说法正确的是（）。

A.只需负责施工方面的监理职能

B.只需负责设计方面的协调工作

C.只需负责设计方面的管理与协调工作

D.不仅要负责设计方面的管理与协调工作，同时还有施工方面的监理职能【答案】：D5.设备装配、试车和（）是设备制造质量的综合评定，是设备出厂前质量控制的重要检测阶段。

A.整机性能检测

B.设备开箱检查

C.整机性能优化

D.整机性能调试【答案】：A6.关于监理单位质量方针的说法，正确的是（）。

A.质量方针应由管理者代表制定

B.质量方针应由技术负责人制定

C.质量方针应由管理者代表发布

D.质量方针应由技术负责人发布【答案】：C7.对于进口材料、构配件和设备，联合检查由（）提出申请，（）组织，（）主持。

A.施工单位，监理机构，建设单位

B.建设单位，施工单位，总监理工程师

C.监理单位，施工单位，建设单位

D.供货单位，监理机构，施工单位【答案】：A8.项目监理机构收到施工单位报送的工程材料、构配件、设备报审表后，应重点审查工程材料、构配件、设备的（）。

A.质量证明文件

B.采购合同

C.设计要求文件

D.检查报告【答案】：A9.根据《建设工程工程量清单计价规范》，关于投标人的投标总价编制的说法，正确的是（）。

A.为降低投标总价，投标人可以将暂列金额降至零

B.投标总价可在分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费，税金合计金额上做出优惠

C.开标前投标人来不及修改标书时，可在投标者致函中给出优惠比例，并将优惠后的总价作为新的投标价

D.投标人对投标报价的任何优惠均应反映在相应清单项目的综合单价中【答案】：D10.用于工程的（）采购的主要设备应经建设单位，施工单位，项目监理机构与供货方共同进行开箱检查,并共同在开箱检查记录上签字，合格的方可使用。

A.建设单位

B.施工单位

C.安装单位

D.代理商【答案】：A11.某投资方案的建设期为1年，第一年年初投资8000万元，运营期为4年，运营期每年年末净收益为3000万元，净残值为零。若基准率为10%，则该投资方案的净现值和静态投资回收期分别为（）。已知（P／A，10%，4）=3.1699

A.1510万元和3.67年

B.1510万元和2.67年

C.645万元和2.67年

D.645万元和3.67年【答案】：D12.当工程发生需要加固补强的质量问题时，监理单位应先签发()。

A.监理通知

B.工程暂停令

C.整改通知

D.工程变更单【答案】：B13.建立工程进度报告制度及进度信息沟通网络，属于工程进度控制的（）措施。

A.组织

B.经济

C.技术

D.合同【答案】：A14.组织流水施工时，建造类施工过程是指（）。

A.将建筑材料、各类构配件、成品、制品和设备等运到工地仓库或施工现场使用地点的施工过程

B.在施工对象的空间上直接进行砌筑、安装与加工，最终形成建筑产品的施工过程

C.为了提高建筑产品生产的工厂化、机械化程度和生产能力而形成的施工过程

D.为了满足人民的各种社会需求而形成的施工过程【答案】：B15.2021年9月实际完成的某土方工程，按基准日期的价格计算的已完成工程量的金额为1000万元，该工程的定值权重为0.2；除人工费价格指数增长10%外，各可调因子均未发生变化；人工费占可调值部分的40%。按价格调整公式计算，该土方工程需调整的价款为（）万元

A.32

B.40

C.80

D.100【答案】：A16.在监理工作开展过程中，项目监理机构每日填写监理日志。监理日志要及时交（）审查。

A.建设单位项目负责人

B.总监理工程师

C.专业监理工程师

D.监理员【答案】：B17.某建设项目，当i＜sub>1＜/sub>=25%时，净现值为200万元，当i＜sub>2＜/sub>=30%时，净现值为-60万元，该建设项目的内部收益率为()

A.21.25%

B.28.50%

C.28.85%

D.32.14%【答案】：C18.工程网络计划中，某工作持续时间为8天，总时差为5天，自由时差为1天。如果该工作延迟开始7天，则将导致总工期延长（）天。

A.1

B.2

C.5

D.6【答案】：B19.根据生产连续性和生产控制稳定性情况，采用（）方案。

A.计量、计数的抽样

B.—次、二次或多次抽样

C.全数检验

D.调整型抽样【答案】：D20.（2020年真题）根据《城市轨道交通建设工程验收管理暂行办法》，城市轨道交通建设工程所包含的单位工程验收合格且通过相关专项验收后，方可组织项目工程验收，项目工程验收合格后，建设单位应组织（）个月的不载客试运行。

A.1

B.2

C.3

D.6【答案】：C21.某分项工程实物工程量为20000m3，该分项工程人工产量定额为40m3/工日，计划每天安排2班、每班10人完成该分项工程，则其持续时间为()天。

A.15

B.20

C.25

D.30【答案】：C22.工程网络计划中，关键工作是指（）的工作。

A.自由时差为零

B.持续时间最长

C.总时差最小

D.与后续工作的时间间隔为零【答案】：C23.承包人在合同履行期间发现设计变更与招标工程量清单任一项目的特征描述不符，且该变化引起该项目的工程造价增减变化的，应按照（），重新确定相应工程量清单项目的综合单价。

A.招标工程量清单项目特征

B.已标价工程量清单项目特征

C.实际施工的项目特征

D.发承包双方协商的项目特征【答案】：C24.现行税法规定，建筑安装工程费用的增值税是指应计入建筑安装工程造价内的（）。

A.项目应纳税所得额

B.增值税可抵扣进项税额

C.增值税销项税额

D.增值税进项税【答案】：C25.土的含水率试验以（）为室内试验的标准。

A.烘干法

B.轻型或重型击实法

C.环刀法

D.灌砂法【答案】：A26.工序质量控制就是对工序活动条件即工序活动投入的质量和工序活动效果的质量及分项工程质量的控制。利用BIM技术进行工序质量控制主要体现在()。

A.利用BIM技术能够更好地确定工序质量控制工作计划

B.利用BIM技术主动控制工序活动条件的质量

C.能够及时检验工序活动效果的质量

D.利用BIM技术设置工序质量控制点(工序管理点)，实行重点控制E对工序的绿色性能进行分析【答案】：A27.对厂家设备制造的质量监控，可采用驻厂监造、巡回监控和()方式。

A.委托厂家监控

B.设置质量控制点监控

C.定期监控

D.日常监控【答案】：B28.在某工程单代号搭接网络计划中，关键线路是指（）的线路。

A.工作的持续时间总和最大

B.相邻两项工作之间的时距之和最大

C.相邻两项工作之间时间间隔全部为零

D.相邻两项工作之间的时距全部为零【答案】：C29.工程质量统计分析中，用来描述样本数据集中趋势的特征值的是（）。

A.算术平均数和标准偏差

B.中位数和变异系数

C.算术平均数和中位数

D.中位数和标准偏差【答案】：C30.建设工程质量特性中，“满足使用目的的各种性能”称为工程的()

A.适用性

B.可靠性

C.耐久性

D.目的性【答案】：A31.在建设工程过程中，进行投资控制的目的是（）。

A.确保投资目标的实现

B.减少计划投资

C.提前竣工

D.中标价低于标底价【答案】：A32.工程建设活动中，（）直接影响项目的决策质量和设计质量。

A.项目可行性研究

B.工程施工

C.工程勘察

D.工程竣工验收【答案】：A33.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，监理人应在收到承包人提交的工程量报告后（）天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人。

A.7

B.14

C.21

D.28【答案】：A34.某工程，设备与工（器）具购置费为600万元，建筑安装工程费为1000万元，工程建设其他费为100万元，基本预备费率为10%，该工程项目的基本预备费应为()万元。

A.100

B.160

C.170

D.200【答案】：C35.某项目建设期3年，建设期内第1年贷款800万元，第2年贷款1000万元，第3年贷款1400万元，按年复利计息，年利率为7%，则该项目建设期利息总和为（）万元。

A.183.47

B.304.43

C.315.95

D.331.66【答案】：B36.关于实际进度监测与调整的系统过程，下列说法有误的是（）。

A.现场实地检查工程进展情况是为了收集进度报表资料

B.进度控制的效果与收集数据资料的时间间隔有关

C.实际进度数据的加工处理是为了形成与计划进度具有可比性的数据

D.进度调整措施应以后续工作和总工期的限制条件为依据【答案】：A37.某公司借款1000万元，年复利率为8％，则10年末连本带利一次需偿还()万元。

A.2158.92

B.540.27

C.1986.56

D.1690.30【答案】：A38.当专业验收规范对工程中的验收项目未作出相应规定时，应由（）组织相关单位制定专项验收要求。

A.监理单位

B.建设单位

C.施工单位

D.设计单位【答案】：B39.根据ISO质量管理体系中的质量管理原则，建立清晰与开放的沟通渠道，是（）的基本内容。

A.过程方法

B.持续改进

C.循证决策

D.关系管理【答案】：D40.在建设工程项目总投资组成中的基本预备费主要是为（）而预留的。

A.建设期内材料价格上涨增加的费用

B.因施工质量不合格返工增加的费用

C.设计变更增加工程量的费用

D.因业主方拖欠工程款增加的承包商贷款利息【答案】：C41.某工程项目的清单工程量为1500m3，因变更实际完成的工程量为1800m3；该项目的招标控制价综合单价为380元/m3，投标报价的综合单价为450元/m3，投标报价浮动率为5％，则该清单工程费用应为（）元。

A.840000

B.809025

C.856000

D.855500【答案】：B42.工程建设标准批准部门对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查时，下列哪一种不属于监督检查的范围？()

A.工程中采用的计算机软件的内容是否符合强制性标准的规定

B.工程项目的设计是否符合强制性标准的规定

C.工程项目的管理是否符合强制性标准的规定

D.有关工程技术人员是否熟悉掌握强制性标准【答案】：C43.投标人投标时，如果发现招标文件、工程说明书、合同条款不够明确，或条款不很公正，技术规范要求过于苛刻，宜采用的投标报价方法是()

A.多方案报价法

B.不平衡报价法

C.突然降价法

D.先亏后盈法【答案】：A44.甲找到在某国有公司任出纳员的朋友乙，提出向该公司借款5万元用于购买假币，并许诺出售假币获利后给乙好处费。乙便擅自从自己管理的公司款项中借给甲5万元。甲拿到5万元后，让丙从外地购得假币若干，然后在本地出售。出售一部分后，甲便送给乙2万元好处费。甲后来在出售假币的过程中被公安人员抓获。甲如实交代了让丙购买假币和自己出售假币的行为，还主动交代了自己使用面值5000元的假币购买家电产品的事实，但未能如实说明购买假币的5万元现金的来源。乙得知甲被抓后，担心受刑罚处罚，便携带10万元公款潜逃外地，后被司法机关抓获归案。请根据上述案情回答86-88问题：

A.对乙应以挪用公款罪、贪污罪、出售、购买假币罪论处，实行数罪并罚

B.对乙应以挪用资金罪、职务侵占罪、出售、购买假币罪论处，实行数罪并罚

C.对乙应在挪用公款罪与受贿罪中择一重罪从重处罚

D.对乙应以贪污罪、受贿罪论处，实行数罪并罚【答案】：B45.建设工程项目投资的特点是由（）决定的。

A.建设工程项目的特点

B.建设工程投资的特点

C.建设工程设计的特点

D.建设工程施工的特点【答案】：A46.可行性研究阶段建设项目投资估算原则上应采用（）。

A.生产能力指数法

B.指标估算法

C.分项详细估算法

D.扩大指标估算法【答案】：B47.对于有间歇时间，没有提前插入时间（∑C）的固定节拍流水施工，其流水施工工期的计算公式为（）。

A.T=nt+∑G+∑Z+m×t

B.T=nt+∑G+∑Z-∑C+m×t

C.T=（n-1）t+∑G+∑Z+m×t

D.T=（n-1）t+∑G-∑Z-∑C+m×t【答案】：C48.某工程以人工费为基础计算建筑安装工程费。该工程直接工程费为400万元，其中人工费为100万元；措施费为直接工程费的5%，其中人工费占50%；间接费费率为30%，利润率为50%，综合计税系数为3.41%。则该工程的建筑安装工程含税造价为()万元。

A.504.64

B.511.75

C.517.05

D.525.32【答案】：D49.ISO质量管理体系运行中，体系要素管理到位的前提和保证是()。

A.管理体系的适时管理

B.管理体系的行为到位

C.管理体系的适中控制

D.管理体系的识别能力【答案】：D50.建设单位于2019年2月15日申请领取了施工许可证，但因项目拆迁受阻，工程于2020年2月22日才决定开工。则建设单位（）。

A.向发证机关报告后即可开工

B.应向发证机关申请施工许可证延期

C.应向发证机关重新申请领取施工许可证

D.应当报发证机关重新核验施工许可证【答案】：C51.下列费用中，属于建设工程静态投资的是()

A.基本预备费

B.涨价预备费

C.建设期利息

D.运营期利息【答案】：A52.某分部工程有两个施工过程，分为3个施工段组织非节秦流水施工，各施工过程的流水节拍分别为3天、5天、5天和4天、4天、5天，则两个施工过程之间的流水步距是（）天。

A.2

B.3

C.4

D.5【答案】：D53.（2017年真题）为减少或避免出现工程延期，项目监理机构应做好的工作之一是（）。

A.定期组织召开施工技术专题会议

B.提醒业主履行施工承包合同中所规定的职责

C.定期核查施工单位材料进场情况

D.针对施工质量安全隐患及时发出监理通知单【答案】：B54.编制单位工程施工进度计划的步骤不包括（）。

A.划分工作项目

B.确定关键工作和里程碑

C.确定施工顺序

D.计算劳动量和机械台班数【答案】：B55.编制初步施工总进度计划时，应尽量安排以（）的单位工程为主导的全工地性流水作业。

A.工程技术复杂、工期长

B.工程量大、工程技术相对简单

C.工程造价大、工期长

D.工程量大、工期长【答案】：D56.根据《建设工程施工合同(示范文本)》规定，当发生工程变更，原合同中又没有适用和类似于变更工程的价格时，变更工程的价格应()。

A.由承包人和工程师共同提出，经业主批准后执行

B.由专业监理工程师提出，经业主确认后执行

C.由业主提山，经承包商同意后执行

D.由承包入提出，经工程师确认后执行【答案】：D57.双代号网络计划中，当计划工期等于计算工期时，以关键节点为完成节点的工作的特点是（）。

A.自由时差必然为零

B.总时差必然大于自由时差

C.总时差必然为零

D.总时差和自由时差必然相等【答案】：D58.在工程施工质量控制中，满足施工条件后，（）应负责签发工程开工令。

A.施工单位技术负责人

B.专业监理工程师

C.总监理工程师

D.建设单位负责人【答案】：C59.下列费用中，应列入建安工程间接费的是()

A.拟建企业生产职工培训费

B.失业保险费

C.生产工人劳动保护费

D.夜间施工费【答案】：B60.下列情形中，无需冲突规范指引，直接适用强制性规定的有：

A.公共卫生安全

B.反垄断

C.外汇管制

D.劳动者权益保护【答案】：A61.《建设工程工程量清单计价规范》中采用的综合单价为()。

A.全费用综合单价

B.不完全费用综合单价

C.工料综合单价

D.实物量综合单价【答案】：B62.下列造成质量缺陷的成因分析中，属于使用不当的是（）。

A.任意拆除承重结构部件

B.技术交底不清，违章作业

C.施工方案考虑不周，施工顺利颠倒

D.疏于检查、验收【答案】：A63.在设备招标采购阶段，（）应协助建设单位向中标单位或设备供货厂商移交必要的技术文件。

A.监理单位

B.设计单位

C.施工单位

D.采购单位【答案】：A64.（2020年真题）对同一厂家，同一类型且未超过30t的一批成型钢筋，检验外观质量与尺寸偏差时所采取的抽样方法和抽取数量是（）。

A.随机抽取3个成型钢筋试体

B.随机抽取2个成型钢筋试体

C.随机抽取1个成型钢筋试体

D.全数检查所有成型钢筋【答案】：A65.土建工程基础定额和安装工程预算定额都属于()

A.其他直接费定额

B.直接工程费定额

C.间接费定额

D.现场经费定额【答案】：B66.某地下工程，计划到5月份累计开挖土方1.2万m3，预算单价为90元/m3。经确认，到5月份实际累计开挖土方1万m3，实际单价为95元/m3，该工程此时的投资偏差为（）万元。

A.-18

B.-5

C.5

D.18【答案】：B67.下列措施中，属于施工阶段投资控制组织措施的是（）。

A.编制投资控制工作流程

B.参与合同修改

C.审核竣工结算

D.对变更方案进行技术经济分析【答案】：A68.某基础工程包含土方和混凝土两个子项工程，工程量清单中的土方工程量为4500m3，混凝土工程量为2000m3，合同约定：土石方工程综合单价为80元／m3，混凝土工程综合单价为400元／m3；工程预付款额度为合同价的15％，主要材料和构配件所占比重为60％。则该工程预付款的额度及起扣点分别为（）万元。

A.17.50，87.75

B.17.10，89.45

C.17.40，87.00

D.17.50，89.45【答案】：C69.（2017年真题）在建设工程进度控制措施中，对建设单位提出应急赶工给予赶工费用补偿的属于（）措施。

A.合同

B.组织

C.经济

D.技术【答案】：C70.采用固定总价合同时，发包方承担的风险是（）。

A.实物工程量变化

B.工程单价变化

C.工期延误

D.工程范围变更【答案】：D71.在建设工程施工阶段，承包单位需要将施工进度计划提交给监理工程师审查，其目的是（）。

A.听取监理工程师的建设性意见

B.解除其对施工进度计划的责任和义务

C.请求监理工程师优化施工进度计划

D.表明其履行施工合同的能力【答案】：A72.为了更加科学地评价工程施工质量和有利于对其进行验收，根据工程特点，可以按（）的原则将单位或子单位工程又划分为若干个分部工程。

A.重要程度

B.隐蔽性

C.结构分解

D.投资估算【答案】：C73.生产性建设工程项目总投资包括（）。

A.固定资产投资与流动资金之和

B.建筑安装工程费

C.建筑安装工程费与设备费之和

D.全部固定资产投资费用【答案】：A74.在某工程网络计划中，已知工作M的总时差和自由时差分别为5d和2d，监理工程师检查时发现该工作的实际进度拖后2d,则工作M的实际进度（）。

A.既不影响总工期，也不影响其后续工作的正常进行

B.不影响总工期，但会将其紧后工作的开始时间推迟2d

C.会将其紧后工作的开始时间推迟2d,并使总工期延长2d

D.会将其紧后工作的开始时间推迟4d,并使总工期延长4d【答案】：A75.项目监理机构根据会议内容和协调结果编写会议纪要并由与会各方签字确认，会议纪要须经（）批准签发后分发给各单位。

A.总监理工程师

B.专业监理工程师

C.监理机构技术负责人

D.监理员【答案】：A76.由于设计深度不够等原因，对一般附属、辅助和服务工程等项目，以及住宅和文化福利工程项目或投资比较小、比较简单的工程项目，可采用（）编制概算。

A.扩大单价法

B.类似工程换算法

C.生产能力指数法

D.概算指标法【答案】：D77.关于钢丝进场复验的说法，错误的是（）。

A.同一规格的钢丝每批不得大于6t

B.钢丝的外观应逐盘检查

C.力学性能的抽样检验。应从经外观检查合格的每批钢丝中任选总盘数的5%（不少于6盘）取样送检。

D.屈服强度和松弛试验应由厂方提供质量证明书或试验报告单【答案】：A78.关于建设期利息计算公式qj=（Pj-1+1/2Aj）×i的应用，下列说法正确的是（）。

A.按总贷款在建设期内分年均衡发放考虑

B.Pj-1为第（j-1）年年初累计贷款本金和利息之和

C.按贷款在年中发放和支用考虑

D.按建设期内支付贷款利息考虑【答案】：A79.（2017年真题）工程施工过程中，智能建筑分部工程质量验收应由（）组织。

A.建设单位项目负责人

B.总监理工程师

C.施工单位项目负责人

D.专业监理工程师【答案】：B80.某项借款，年名义利率为10%，按季度计息，则年实际利率为（）。

A.10.00%

B.10.38%

C.10.25%

D.10.54%【答案】：B81.施工进度计划执行过程中，只有当某项工作因非承包商原因造成持续时间延长超过该工作（）而影响工期时，项目监理机构才能批准工程延期。

A.自由时差

B.总时差

C.紧后工作的最早开始时间

D.紧后工作的最早完成时间【答案】：B82.关于职业禁止，下列哪一选项是正确的？

A.被宣告死刑的犯罪分子，不可能再宣告职业禁止

B.“在其他法律、行政法规对其从事相关职业另有禁止或者限制性规定的，从其规定”，因其适用其他法律与行政法规的规定，故违反了罪刑法定原则的要求

C.利用职务上的便利实施犯罪的，一定都属于“利用职业便利”实施犯罪

D.判处有期徒刑并附加剥夺政治权利，同时决定职业禁止的，在有期徒刑与剥夺政治权利均执行完毕后，才能执行职业禁止【答案】：C83.某项目建安工程费3000万元，设备工器具购置费4000万元，工程建设其他费用万元，建设期利息200万元。铺底流动资金160万元，建设期间国家新批准的税额45万元，则该项目的静态投资为（）万元。

A.7000

B.7600

C.7700

D.7805【答案】：B84.关于简易程序，下列哪些选项是错误的？

A.甲在公共场合侮辱盲人乙，乙向法院提起自诉，本案可以适用简易程序审理

B.辩护人为丙做无罪辩护，法院只有在征得当事人和辩护人同意后可以适用简易程序

C.丁某因涉嫌抢劫银行被提起公诉，其可能被判处十年以上有期徒刑，不能适用简易程序

D.简易程序中的被告人有辩护人的，法院可以通知其出庭【答案】：B85.为了达到调整施工进度计划的目的，可采用的技术措施是（）。

A.采用更先进的施工机械

B.增加工作面

C.实施强有力的调度

D.增加施工队伍【答案】：A86.某工程在施工过程中，因不可抗力造成在建工程实体损失15万元。承包方受伤人员医药费5万元，施工机具损失10万元，施工人员窝工费3万元，工程清理修复费5万元。承包人及时向项目监理机构申请索赔，并附相关证明材料，则项目监理机构应批准的补偿金额为（）万元。

A.20

B.23

C.25

D.33【答案】：A87.下列可行性研究内容中，属于市场预测分析的是（）。

A.主要投入物供应现状

B.工艺技术和主要设备方案

C.项目组织机构和人力资源配置

D.项目资金来源及使用条件【答案】：A88.根据《建设工程监理规范》，下列施工单位报审表中，需由总监理工程师签字并加盖执业印章的是（）。

A.工程复工报审表

B.监理通知回复单

C.分部工程报验表

D.施工组织设计报审表【答案】：D89.某项目施工过程中，由于施工不当发生质量事故，造成25人死亡，80人重伤，直接经济损失高达8000万元。根据建质[2010]111号文的规定，此次事故属于（）。

A.特别重大事故

B.重大事故

C.较大事故

D.严重事故【答案】：B90.在建设工程施工阶段，按承包单位分解建设工程施工进度总目标是指（）。

A.明确各承包商之间的工作交接条件和时间

B.确定各单位工程的开工及交工动用日期

C.明确设备采购及安装等各阶段的起止时间标志

D.确定年度、季度、月（旬）工程量及形象进度【答案】：A91.（2019年真题）下列费用中，属于建筑安装工程规费的是（）。

A.教育费附加

B.地方教育附加

C.职工教育经费

D.住房公积金【答案】：D92.某工程施工过程中，监理工程师要求承包单位在工程施工之前根据施工过程质量控制的要求提交质量控制点明细表并实施质量控制，这是（）的原则要求。

A.坚持质量第一

B.坚持质量标准

C.坚持预防为主

D.坚持科学的职业道德规范【答案】：C93.工程施工质量验收时，经加固处理的分部工程，根据技术处理方案要求予以验收的前提是（）。

A.不影响安全和使用功能

B.不造成永久性影响

C.不改变结构外形尺寸

D.不影响基本使用功能【答案】：A94.在确定规划设计条件时其中有一程序是（）。

A.由建设单位持建设项目的批文和确定的建设用地通知书，向业主和监理工程师申请确定拟建项目的规则设计条件

B.由施工单位持建设项目的批文和确定的建设用地通知书，向业主和监理工程师申请确定拟建项目的规划设计条件

C.由建设单位持建设项目的批文和确定的建设用地通知书，向城市规划管理部门申请确定拟建项目的规划设计条件

D.由施工单位持建设项目的批文和确定的建设用地通知书，向城市规划管理部门申请确定拟建项目的规划设计条件【答案】：C95.某分部工程有3个施工过程，分为4个施工段组织流水施工。各施工过程的流水节拍分别为3天、天、4天、3天，3天、4天、4天、2天和4天、3天、3天、4天，则流水施工工期为（）天。

A.20

B.21

C.22

D.23【答案】：D96.工程项目竣工投产后，新增的无形资产是()

A.建设单位管理费

B.研究试验费

C.建设期利息

D.土地使用权【答案】：D97.进厂（场）的粉煤灰必须附有供灰单位的（）。

A.出厂合格证

B.质量证明书

C.生产许可证

D.使用说明书【答案】：A98.某工程因承包人原因致使原定竣工时间延误，延误期间内国家政策发生变化，由此引起的合同价款调整应遵循的原则是（）。

A.调增的不予调整，调减的予以调整

B.调增和调减均予以调整

C.调增和调减均不予调整

D.调增的予以调整，调减的不予调整【答案】：A99.桩基础承载力检验中，混凝土灌注桩采用（）d试块强度或钻芯法进行强度检验。

A.14

B.28

C.30

D.42【答案】：B100.砖砌体的1形转角处留槎的要求是()。

A.留直槎

B.留斜槎

C.留直槎或斜槎

D.留直槎加密拉结筋【答案】：B101.单代号网络计划，非终点节点的工作的自由时差等于（）。

A.本工作与紧前工作时间间隔的最大值

B.本工作与紧后工作时间间隔的最大值

C.本工作与紧前工作时间间隔的最小值

D.本工作与紧后工作时间间隔的最小值【答案】：D102.（2018年真题）某进口设备，按人民币计算的离岸价为200万元，国外运费9万元，国外运输保险费0.8万元，进口关税率15%，增值税率16%，不征收消费税，则该进口设备应纳增值税额为（）万元。

A.33.568

B.36.800

C.38.368

D.38.603【答案】：D103.工程在规定的条件下，满足规定功能要求使用的年限，也就是工程竣工后的合理使用寿命周期。这体现了建设工程质量特性中的（）。

A.适应性

B.耐久性

C.性

D.经济性【答案】：B104.非节奏流水施工具有的特点是()。

A.各施工过程在各施工段的流水节拍相等

B.相邻施工过程的流水步距相等

C.专业工作队数等于施工过程数

D.各专业工作队在施工段之间没有空闲时间【答案】：C105.搭设高度（）m及以上的落地式钢管脚手架工程属于危险性较大的分部分项工程。

A.12

B.20

C.24

D.32【答案】：C106.某建设项目，建筑安装工程费为40000万元，设备工器具费为5000万元，建设期利息为1800万元，工程建设其他费用为4000万元，建设期预备费为9700万元（其中基本预备费为4900万元），项目的铺底流动资金为600万元。则该项目的动态投资部分的金额为（）万元。

A.600

B.6600

C.11500

D.59900【答案】：B107.安全生产的监理行为要求不包括（）。

A.按规定编制监理规划

B.按规定审查专项施工方案

C.按规定对现场实施安全管理

D.监理单位应当依法取得资质证书【答案】：D108.国家机构实行工作责任制原则，下列哪些选项体现了这一原则

A.全国人大和地方各级人大都由民主选举产生

B.每一人大代表都要受到原选举单位的监督

C.人民法院和人民检察院都实行集体负责制

D.中央军委对全国人大及其常委会负责【答案】：B109.（2022年真题）下列流水施工参数中，用来表达流水施工在时间安排上所处状态的参数是（）。

A.流水强度和流水段数

B.流水段数和流水步距

C.流水步距和流水节拍

D.流水节拍和流水强度【答案】：C110.在正式运行阶段进行内部审核时，重点在（）。

A.普遍性

B.适用性

C.符合性

D.独立性【答案】：C111.施工企业按照有关标准规定，对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用应计入（）。

A.检验试验费

B.工具用具使用费

C.材料费

D.规费【答案】：A112.当承包单位在工程材料报审表中所附的质量证明文件、检验试验报告不足以说明产品质量符合要求时，监理工程师可再行组织复验或()

A.要求补充资料

B.见证取样试验

C.专家分析论证

D.退回重新报审【答案】：B113.混凝土现场拌制时，各组分材料计量采用：()

A.均按体积

B.均按重量

C.水泥、水按重量，其余按体积

D.砂、石按体积，其余按重量【答案】：B114.当实际工程量与报价工程量没有实质性差异时，由承包方承担工程量变动风险的合同是()

A.估算工程量单价合同

B.固定总价合同

C.纯单价合同

D.成本加酬金合同【答案】：B115.大型基础土方工程、复杂的基础加固工程等，若要保证单位工程施工进度计划的顺利实施，宜编制()。

A.施工准备工作计划

B.施工总进度计划

C.分部分项工程进度计划

D.单位工程施工进度计划【答案】：C116.某单位工程采用成倍节拍流水施工，施工过程数目n=4，施工段数目m=2，流水节拍分别为10天、20天、30天、10天，工作之间无间歇，则流水施工工期是（）天。

A.50

B.70

C.80

D.90【答案】：C117.在制定检验批的抽样方案时，为合理分配生产方和使用方的风险，主控项目对应于合格质量水平的α和β值均不宜超过（）。

A.5%

B.6%

C.8%

D.10%【答案】：A118.工程建设过程中，违背基本建设程序的事项有（）。

A.无证设计

B.转包、挂靠

C.边设计、边施工

D.擅自修改设计【答案】：C119.某施工项目，发包方与承包方按固定总价签订了工程承包合同，合同实施过程中可以对合同总价做相应变更的情况是（）。

A.机械费上涨

B.工资水平上涨

C.遇雨季导致工期延长

D.工程范围发生变更【答案】：D120.初步设计（技术设计）工作进度计划一般按照（）编制。

A.单项工程

B.单位工程

C.分部工程

D.分项工程【答案】：B121.尽可能地利用工作面进行施工，各工作队能够连续施工的施工方式是（）。

A.依次施工

B.搭接施工

C.平行施工

D.流水施工【答案】：D122.某公司存入银行10万元，年利率为2．79％，共存5年，按复利计息，则存款到期后的本利和为()万元。

A.11.395

B.11.475

C.11.595

D.11.486【答案】：B123.对平行检验不合格的施工质量，项目监理机构应签发（），要求施工单位在指定的时间内整改并重新报验。

A.整改通知单

B.监理通知单

C.暂停令

D.重新报验单【答案】：B124.项目监理机构收到施工单位报送的工程材料、构配件、设备报审表后，应审查施工单位报送的用于工程的材料、构配件、设备的质量证明文件，并应按有关规定、建设工程监理合同约定，对用于工程的材料进行（）。

A.见证取样

B.专项检验

C.平行检验

D.抽样检查【答案】：A125.（2020年真题）工程网络计划中某工作的实际进度偏差影响总工期时，可通过压缩（）的工作持续时间来进行调整。

A.总时差最小

B.自由时差最小

C.总时差最大

D.自由时差最大【答案】：A126.在设备检验的方法中，专业检查主要是检验设备的()

A.名称、型号、规格

B.性能、参数、运转情况

C.外观、零部件、资料情况

D.单机无负荷或联动试车情况【答案】：B127.在下列参数中，用来表示流水施工在时间安排上所处状态的参数是（）。

A.流水步距

B.流水间隔

C.流水强度

D.流水时距【答案】：A128.（2017年真题）下列承包人因工程变更提出的调整措施项目费的事项中，需采用承包人报价浮动率计算的是（）。

A.安全文明施工费

B.按单价计算的措施项目费

C.按总价计算的措施项目费

D.实施方案未提交发包人确认的措施项目费【答案】：C129.按照《建设工程勘察设计合同条例》，在设计合同生效后，委托方应向承包方付给定金，该定金相当于估算设计费的百分之几？()

A.25

B.10

C.20

D.15【答案】：C130.当隐蔽工程列为施工质量见证点时，监理工程师应按规定到场监督检查。除见证施工过程外还需见证()

A.施工环境状况

B.施工作业条件

C.劳动组织及工种配合状况

D.隐蔽部位的覆盖过程【答案】：D131.（2017年真题）某常规投资方案，当贷款利率为12%时，净现值为150万元；当贷款利率为14%时，净现值为-100万元，则该方案财务内部收益率的取值范围为（）。

A.＜12%

B.12%～13%

C.13%～14%

D.＞14%【答案】：C132.下列流水施工参数中，能够表明流水施工的速度和节奏性的是（）。

A.施工段

B.流水强度

C.流水节拍

D.流水步距【答案】：C133.工程施工过程中，采用计数抽样检验时，检验批容量为60时的最小抽样数量是（）。

A.2

B.3

C.5

D.8【答案】：C134.某双代号网络计划中，某项工作的最早开始时间为（）。

A.紧后工作最迟开始时间的最大值

B.紧前工作最早开始时间的最大值

C.与紧后工作之间时间间隔的最大值

D.紧前工作最早完成时间的最大值【答案】：D135.在工程网络计划中，工作的最迟完成时间应为其所有紧后工作（）。

A.最早开始时间的最大值

B.最早开始时间的最小值

C.最迟开始时间的最大值

D.最迟开始时间的最小值【答案】：D136.根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2013—0201），监理人应在收到承包人提交的工程量报告后()天内，完成对工程量报表的审核并发送发包人。

A.7

B.14

C.1

D.28【答案】：A137.监理机构审查设计单位提交的设计成果，并提出评估报告，评估报告内容不包括（）。

A.设计工作概况

B.存在的问题及建议

C.技术参数是否先进合理

D.有关部门审查意见的落实情况【答案】：C138.下列参数中属于流水施工时间参数的是（）。

A.工作面

B.流水强度

C.流水步距

D.施工过程【答案】：C139.进度控制的措施中，对工期提前给予奖励属于（）。

A.经济措施

B.组织措施

C.合同措施

D.技术措施【答案】：A140.某投资者6年内每年年末投资500万元。若基准收益率为8%，复利计息，则6年末可一次性回收的本利和为（）万元。

A.500×[（1+8%）6-1]/[8%×（1+8%）]

B.500×[（1+8%）6-1]/8%

C.500×8%/[（1+8%）6-1]

D.500×8%×（1+8%）/[（1+8%）6-1]【答案】：B141.对于进口材料、构配件和设备的联合检查由（）提出申请，（）组织，（）主持。

A.施工单位，项目监理机构，建设单位

B.项目监理机构，施工单位，建设单位

C.施工单位，建设单位，建设单位

D.施工单位，项目监理机构，项目监理结构【答案】：A142.某企业年初从金融机构借款3000万元，月利率1%，按季复利计息，年末一次性还本付息，则该企业年末需要向金融机构支付的利息为（）万元。

A.360.00

B.363.61

C.376.53

D.380.48【答案】：C143.下列费用中，属于工程建设其他费用的是（）。

A.设备及工器具购置费

B.建设期利息

C.基本预备案

D.勘察设计费【答案】：D144.利用投资回收期指标评价投资方经济效果的不足是（）。

A.不能全面反映资本的周转速度

B.不能全面考虑投资方案整个计算期内的现金流量

C.不能反映投资回收之前的经济效果

D.不能反映回收全部投资所需要的时间【答案】：B145.我国《反恐怖主义法》规定，恐怖事件发生后，负责应对处置的反恐怖主义工作领导机构可以决定禁止使用有关设备、设施，关闭使用有关场所，中止可能导致危害扩大的生产经营活动。这里体现了法的价值冲突的哪一解决原则？

A.价值位阶原则

B.公共利益优先原则

C.个案平衡原则

D.比例原则【答案】：A146.根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，针对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案，负责组织召开专家论证会的单位是（）。

A.建设单位

B.施工单位

C.监理单位

D.工程质量监督机构【答案】：B147.在建设工程进度计划执行过程中，出现进度偏差后进行进度调整，分析进度偏差对后续工作和总工期的影响的前一个步骤是（）。

A.分析进度偏差产生的原因

B.分析进度偏差对后续工作和总工期的影响

C.确定后续工作和总工期的限制条件

D.采取措施调整进度计划【答案】：A148.按照宪法制定的理论，下列表述不正确的有

A.最早系统地提出制宪权概念并建立理论体系的是奥地利规范法学派代表任务汉斯.凯尔森

B.按照法国思想家西耶士的观点，制宪权的主体是立法机关

C.制宪权、修宪权、立法权属于同一层次的权利形态

D.中国共产党是我国的制宪主体，全国人民代表大会是我国的制宪机关【答案】：A149.内部审核是监理单位内部的质量保证活动，在审核中勤奋，并具有判断力，这体现了内部审核的原则中的（）。

A.职业素养

B.道德行为

C.公正表达

D.独立性【答案】：A150.（2020年真题）关于钢筋混凝土工程施工的说法，正确的是（）。

A.施工缝浇筑混凝土时，不应清除表面的浮浆

B.焊接连接接头试件应从试焊试验件中截取

C.圆形箍筋两端均应做成不大于45°的弯钩

D.受力钢筋保护层厚度的合格点率应达到90%及以上【答案】：D151.施工单位填写的《工程开工报审表》，最终获（）批准后，由总监理工程师签发工程开工令。

A.项目经理

B.总监理工程师

C.建设单位

D.质量监督机构【答案】：C152.项目监理机构应审查施工单位报送的新材料、新工艺、新技术和新设备的质量认证材料，必要时应要求施工单位（）。

A.将质量认证材料报质检部门审批

B.将质量认证材料报建设单位确认

C.组织专题技术论证

D.组织设计人员复核【答案】：C153.预算定额是完成规定计量单位的()进行计价的人工、材料、施工机械台班消耗量的标准。

A.扩大施工工序

B.扩大分部工程

C.分部工程

D.分项工程【答案】：D154.下列关于检验批质量验收合格的规定中，说法错误的是（）。

A.主控项目的质量经全数检验均应合格

B.主控项目是对检验批的基本质量起决定性影响的检验项目

C.工程材料、构配件和设备的技术性能属于主控项目

D.一般项目的质量经抽样检验合格【答案】：A155.利用S曲线比较实际进度与计划进度时，如果检查日期实际进展点落在计划S曲线的右侧，则该实际进展点与计划S曲线在水平方向的距离表示工程项目（）。

A.实际进度拖后的时间

B.实际进度超前的时间

C.拖欠的任务量

D.超额完成的任务量【答案】：A156.单位工程质量竣工验收表中的验收结论由（）填写。

A.施工单位

B.监理单位

C.建设单位

D.设计单位【答案】：B157.关于平行施工组织方式的说法，正确的是（）。

A.专业工作队能够保持连续施工

B.单位时间内投入的资源量较均衡

C.能充分利用工作面且工期短

D.专业工作队能够最大限度地搭接施工【答案】：C158.在工程施工过程中，如果由于不可抗力原因造成进度拖延，则所延长的工期（）。

A.必须由施工承包单位承担责任，采取赶工措施予以弥补

B.经监理工程师核实确认后纳入合同工期

C.经监理工程师核实确认后，其中一半时间纳入合同工期

D.不需要监理工程师核实确认，可直接纳入合同工期【答案】：B159.下列选项中说法不正确的是()。

A.一体化指的是基于

B.IM技术可将几何、材料、空间关系、进度、成本等多种项目信息集成于三维模型中，并对其进行综合应用B建筑性能分析主要包括能耗分析、光照分析、设备分析、绿色分析等

C.信息完备性体现在B.IM技术可对工程对象进行3

D.设计可视化即在设计阶段建筑及构件以三维方式直观呈现出来【答案】：A160.根据《计价规范》，关于招标控制价的描述中，正确的有（）。

A.工程造价咨询人可以就同一工程同时编制招标控制价和投标报价

B.国有资金投资项目的招标人可在招标文件中编制招标控制价或标底

C.总承包服务费应由招标人根据分包人报价确定

D.招标人应将招标控制价报工程所在地工程造价管理机构备查【答案】：D161.时标网络计划的坐标体系中，可以明示整个工程的开工日期和完工日期以及各项工作的开始日期和完成日期的是（）。

A.计算坐标体系

B.工作日坐标体系

C.日历坐标体系

D.时间坐标体系【答案】：C162.专业监理工程师对施工单位在工程款支付报审表中提交的工程量和支付金额进行复核，确定实际完成的工程量，体现了施工阶段投资控制中（）的主要工作。

A.进行工程计量和付款签证

B.对完成工程量进行偏差分析

C.审核竣工结算款

D.处理施工单位提出的工程变更费用【答案】：A163.施工过程中的分部工程验收时，对于地基基础、主体结构分部工程，应由()组织验收。

A.建设单位项目负责人

B.总监理工程师

C.建设单位项目负责人和总监理工程师共同

D.建设单位项目负责人和质监站负责人共同【答案】：B164.工程施工过程中发生质量事故造成11人死亡、直接经济损失200万元，该事故属于（）事故。

A.一般

B.较大

C.重大

D.特别重大【答案】：C165.（2020年真题）工程网络计划中某工作的实际进度偏差小于总时差，则该工作实际进度造成的后果是（）。

A.对后续工作无影响，对工期有影响

B.影响后续工作的最早开始时间，对工期有影响

C.对后续工作无影响，对工期无影响

D.对后续工作不一定有影响，对工期无影响【答案】：D166.下列影响建设工程进度的情况中，属于组织管理原因的是()

A.合同签订时遗漏条款、表达失当

B.节假日交通、市容整顿的限制

C.有关方拖欠资金，资金不到位

D.不可靠技术的应用【答案】：A167.价值工程中方案创造的理论依据是（）。

A.产品功能具有系统性

B.功能载体具有替代性

C.功能载体具有排他性

D.功能实现程度具有差异性【答案】：B168.关于赢得值法，说法正确的是（）。

A.已完工作预算投资＝已完工作量×预算单价

B.计划工作预算投资指的是根据进度计划，在某一时间应当完成的工作实际花费的资金总额

C.投资偏差为负值，表示项目运行节支

D.投资绩效指标＜1，表示投资节约【答案】：A169.某企业年初贷款200万元购置一台设备，贷款年利率为10%，5年内等额还本付息，设备购置后即用于生产，获得收益，若企业期望还款期内，以净收益偿还贷款本息，且各期盈余不低于10万元，则各期收益至少为（）万元。

A.42.76

B.50.00

C.52.76

D.62.76【答案】：D170.工程完工后必须履行下列中的()手续才能使用。

A.由建设单位组织设计、施工、监理四方联合竣工验收

B.由质量监督站开具使用通知单

C.由备案机关认可后下达使用通知书

D.由建设单位上级机关批准认可后即可【答案】：A171.项目监理机构收到施工单位报送的试验室报审表及有关资料后，（）应组织对施工试验室的审查。

A.专业监理工程师

B.总监理工程师

C.监理机构负责人

D.监理机构技术负责人【答案】：B172.在制定检验批的抽样方案时，为合理分配生产方和使用方的风险，主控项目对应于合格质量水平的α和β值均不宜超过（）。

A.5%

B.6%

C.8%

D.10%【答案】：A173.单代号搭接网络计划中，时距是指相邻两项工作之间的（）。

A.时间间隔

B.时间差值

C.机动时间

D.搭接时间【答案】：B174.下列建设工程进度控制措施中，属于合同措施的是（）。

A.审查承包商提交的进度计划

B.建立进度协调会议制度

C.加强索赔管理

D.建立工程进度报告制度及信息沟通网络【答案】：C175.单代号网络计划，非终点节点的工作的总时差等于（）。

A.本工作与紧前工作时间间隔加该紧前工作的总时差之和的最大值

B.本工作与紧后工作时间间隔加该紧后工作的总时差之和的最大值

C.本工作与紧前工作时间间隔加该紧前工作的总时差之和的最小值

D.本工作与紧后工作时间间隔加该紧后工作的总时差之和的最小值【答案】：D176.下列流水施工参数中，供某专业工种的工人或某种施工机械进行施工的活动空间是指（）。

A.流水段

B.工作面

C.流水节拍

D.流水步距【答案】：B177.施工总进度计划的编制过程中，确定各单位工程的施工期限的下一步是（）。

A.计算工程量

B.编制初步施工总进度计划

C.确定各单位工程的开竣工时间和相互搭接关系

D.编制正式施工总进度计划【答案】：C178.合同总价只有在设计和工程范围发生变更时才能随之作相应调整，除此之外一般不得变更的合同称为（）。

A.固定总价合同

B.可调总价合同

C.固定单价合同

D.可调单价合同【答案】：A179.（2018年真题）施工进度控制工作细则是对（