农田水利工程施工合同

农田水利工程施工合同甲方（发包人）：[甲方全称]法定代表人/授权代表人：[姓名]地址：[甲方地址]乙方（承包人）：[乙方全称]法定代表人/授权代表人：[姓名]地址：[乙方地址]一、工程概况1.工程名称：[具体名称，如XX村农田灌溉及排水改造工程]2.工程地点：[XX县XX镇XX村]3.工程范围及内容：-灌溉渠道：新建U型衬砌干渠XX米（上口宽1.2米、底宽0.6米、深0.8米）、支渠XX米（上口宽0.8米、底宽0.4米、深0.6米）；清淤原有渠道XX立方米，拆除破损衬砌XX平方米。-蓄水池：新建圆形蓄水池2座（单座容量500立方米），C25混凝土浇筑（壁厚20厘米、池底25厘米），配套DN150进水管120米、DN100出水管80米，安装闸阀4个。-管道灌溉：铺设PE主管DN110×200米、支管DN75×500米，安装滴灌带12000米，配套过滤器2台、施肥罐1台。-排水工程：开挖排水沟XX米（上口宽1.0米、底宽0.5米、深0.7米），铺设塑料排水板300平方米。-配套设施：修复闸门3个，新建涵洞2座。4.工程规模：详见附件《工程量清单》。二、合同工期5.开工日期：XXXX年XX月XX日（以甲方书面通知为准）6.竣工日期：XXXX年XX月XX日7.总日历天数：120天8.工期延误处理：-甲方原因（未按时供地、图纸变更、逾期付款）：工期顺延，赔偿乙方窝工/机械闲置损失（按实际发生费用+10%利润）。-乙方原因（施工组织不当、材料延误、质量返工）：每逾期1天付合同价万分之五违约金；逾期超15天，甲方有权解除合同，乙方付合同价10%违约金并赔偿损失。-不可抗力（需县级以上政府证明）：工期顺延，双方互不担责。三、质量标准与验收9.质量标准：符合《节水灌溉工程技术规范》（GB/T50363-2018）、《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007），质量等级为合格。10.验收程序：-隐蔽工程：覆盖前24小时书面通知甲方验收，合格后方可覆盖；不合格返工，费用/工期乙方承担。-分部工程：每分部完成后提交验收申请，甲方7日内验收，合格后进入下道工序。-竣工验收：乙方提交竣工报告及资料（施工记录、质量报告、材料合格证等），甲方15日内组织验收；合格签署确认书，不合格30日内整改，逾期未改甲方拒付剩余款。四、合同价款与支付11.合同价款：固定总价XX元（大写：XX元整），含人工、材料、机械、管理、利润、税金及风险费（工程变更除外）。12.支付方式：-预付款：合同生效7日内付10%（XX元），乙方提供等额保函。-进度款：①完成50%工程量付30%（XX元）；②完成80%工程量付20%（XX元）；③竣工后付至80%。-结算款：验收合格+结算审核后30日内付至95%。-质保金：结算价5%，质保期满14日内无息支付。五、双方权利义务13.甲方义务：-协调征地、清障（费用自担），确保乙方进场；-提供图纸、技术交底；按时付款；组织验收；协调当地关系。14.乙方义务：-按图施工，保质量工期；自担人工/材料/机械费；办理临时占地许可（费自担）并复垦；-安全生产：设警示、配防护，承担一切安全事故责任（含伤亡/财产损失）；-环保：保护农田/水源，施工后清场；不得转包/违法分包（分包需甲方书面同意）。六、材料设备供应15.主要材料（水泥、砂石、PE管等）由乙方采购，需提供合格证/检验报告；甲方抽检不合格，乙方立即退场，不得使用。16.材料需甲方现场确认后方可使用，否则返工费/工期乙方承担。七、工程变更17.变更需甲方书面通知，乙方不得擅自变更；变更价款按清单单价，无单价则双方协商。18.变更工期需甲方书面确认。八、质量保修19.保修范围：施工原因导致的渠道开裂、蓄水池渗漏、管道漏水等。20.保修期限：12个月（自验收合格日起）。21.保修责任：乙方接通知24小时到场，7日内维修；逾期甲方委托第三方，费用从质保金扣除，不足由乙方补。九、违约责任22.甲方违约：逾期付款按日万分之五付违约金；逾期30天乙方有权停工，工期顺延。23.乙方违约：质量不合格返工费/工期自担；转包/违法分包付合同价10%违约金；安全事故担全责并赔偿。十、不可抗力与争议解决24.不可抗力（地震、洪水、政府禁令等）：双方减损，损失各自承担，工期顺延。25.争议：协商不成，向工程所在地人民法院起诉。十一、其他26.保险：乙方购施工人员意外险、工程一切险（费自担），覆盖施工期+保修期。27.附件：《工程量清单》《施工图纸》《质量标准要求》与本合同同等效力。28.本合同一式肆份，甲乙各执贰份，自签字盖章之日起生效。甲方（盖章）：______