2026年一级建造师工程法规真题汇编试卷

2026年一级建造师工程法规真题汇编试卷1.【单项选择】根据《立法法》，下列规范性文件中效力层级最高的是（）。A.国务院《建设工程质量管理条例》B.住建部《房屋建筑和市政基础设施工程施工许可管理办法》C.某省人大常委会《××省建筑市场管理条例》D.国家发改委、住建部联合发布的《建设工程监理范围和规模标准规定》2.【单项选择】关于法人的说法，正确的是（）。A.项目经理部属于法人B.法人以其注册资本为限独立承担民事责任C.事业单位法人自登记之日起取得法人资格D.法人章程对法定代表人权利的限制，不得对抗善意相对人3.【单项选择】下列情形中，能够导致委托代理终止的是（）。A.被代理人丧失民事行为能力B.代理人因疫情被隔离14天C.作为被代理人的法人进入破产重整程序D.代理事务完成4.【单项选择】关于建设用地使用权的说法，正确的是（）。A.建设用地使用权自签订出让合同时设立B.工业用地最高出让年限为40年C.建设用地使用权期间届满后自动续期D.建设用地使用权转让时，其地上建筑物一并处分5.【单项选择】下列知识产权中，权利期限自核准注册之日起计算的是（）。A.发明专利权B.实用新型专利权C.商标专用权D.著作权6.【单项选择】关于担保的说法，正确的是（）。A.以公益为目的的非营利法人可以为保证人B.抵押物被扣押后，抵押权人仍享有优先受偿权C.质权自质押合同生效时设立D.留置权可以约定排除7.【单项选择】下列损失中，属于建筑工程一切险责任范围的是（）。A.设计错误引起的本身损失B.原材料缺陷引起的工艺不善损失C.地震导致的永久工程损坏D.维修保养费用8.【单项选择】根据《民法典》，关于建设工程合同的说法，正确的是（）。A.建设工程合同应当采用书面形式B.发包人可以将工程发包给无资质的个人C.承包人经发包人口头同意即可转包D.建设工程合同自中标通知书发出时成立9.【单项选择】关于招标投标的说法，正确的是（）。A.邀请招标必须向3家以上具备承担项目能力的投标人发出邀请B.资格预审结束后，通过预审的申请人少于3家的，应当重新招标C.招标人对已发出的招标文件进行澄清，应当在投标截止时间前15日完成D.投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当暂停招标投标活动10.【单项选择】下列行为中，属于投标人相互串通投标的是（）。A.投标人之间约定部分投标人放弃投标B.投标人提供虚假财务状况C.投标人低于成本报价竞标D.投标人委托同一单位编制投标文件11.【单项选择】根据《建设工程质量管理条例》，关于施工单位质量责任的说法，正确的是（）。A.施工单位对施工质量负责，对分包工程的质量不承担责任B.施工单位应当建立质量责任制，确定工程项目的项目经理、技术负责人和施工管理负责人C.施工单位在施工中发现设计文件和图纸有差错的，可以自行修改D.施工单位对建筑材料进行的检验，可以委托建设单位实验室完成12.【单项选择】关于工程监理的说法，正确的是（）。A.监理单位与施工单位存在利害关系时，经建设单位同意可继续监理B.监理工程师发现工程设计不符合质量标准，有权要求设计单位改正C.未经监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用D.监理单位可以将主体结构监理业务分包给具有相应资质的监理单位13.【单项选择】根据《建设工程安全生产管理条例》，下列分部分项工程中，需要编制专项施工方案并组织专家论证的是（）。A.开挖深度4.5m的基坑支护工程B.搭设高度20m的落地式钢管脚手架工程C.采用爆破拆除的工程D.起重量200kN的履带吊安装工程14.【单项选择】关于生产安全事故报告的说法，正确的是（）。A.事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告B.单位负责人接到报告后，应当于2小时内向事故发生地县级以上人民政府应急管理部门报告C.情况紧急时，事故现场人员可以直接向省级应急管理部门报告D.道路交通事故、火灾事故自发生之日起7日内伤亡人数发生变化的，应当及时补报15.【单项选择】根据《劳动合同法》，关于劳务派遣的说法，正确的是（）。A.劳务派遣单位应当与被派遣劳动者订立2年以上的固定期限劳动合同B.被派遣劳动者在无工作期间，劳务派遣单位无需支付报酬C.用工单位可以将被派遣劳动者再派遣到其他单位D.劳务派遣单位可以以非全日制用工形式招用被派遣劳动者16.【单项选择】下列争议中，属于劳动争议的是（）。A.劳动者请求社会保险经办机构发放社会保险金B.劳动者对劳动能力鉴定结论不服C.劳动者与用人单位因确认劳动关系发生争议D.劳动者与劳务派遣单位因住房补贴发生争议，住房补贴系双方民事赠与约定17.【单项选择】根据《保障农民工工资支付条例》，关于农民工工资专用账户的说法，正确的是（）。A.建设单位应当按工程施工合同约定的比例，将人工费用拨付至农民工工资专用账户B.农民工工资专用账户资金归施工单位所有，法院可以因其他纠纷查封、冻结C.工程竣工后，农民工工资专用账户余额应当转入施工单位基本账户D.分包单位拖欠工资的，施工总承包单位无垫付义务18.【单项选择】关于行政复议的说法，正确的是（）。A.行政复议机关应当自受理申请之日起60日内作出决定，延长期限最多不超过30日B.行政复议期间，原具体行政行为停止执行C.对县级以上地方政府部门的具体行政行为不服，只能向该部门的本级政府申请复议D.行政复议决定书一经作出即发生法律效力19.【单项选择】下列情形中，属于行政诉讼受案范围的是（）。A.行政机关对行政机关工作人员的奖惩决定B.行政机关发布的具有普遍约束力的决定C.行政机关拒绝颁发施工许可证D.行政机关对民事纠纷作出的调解20.【单项选择】关于仲裁协议的说法，正确的是（）。A.仲裁协议必须书面订立，口头达成仲裁意愿无效B.仲裁协议对合同未成立、被撤销均不影响其效力C.仲裁协议约定的仲裁事项超出法定仲裁范围，不影响其他部分的效力D.当事人对仲裁协议效力有异议，应当在首次开庭后15日内提出21.【单项选择】根据《民事诉讼法》，关于专属管辖的说法，正确的是（）。A.建设工程施工合同纠纷适用专属管辖B.专属管辖可以协议变更C.不动产纠纷由不动产所在地法院管辖，包括建设工程分包合同纠纷D.港口作业纠纷由被告住所地法院管辖22.【单项选择】关于诉讼时效的说法，正确的是（）。A.普通诉讼时效期间为3年，自权利人知道或者应当知道权利受到损害之日起计算B.当事人约定延长诉讼时效期间的，该约定有效C.诉讼时效期间届满，义务人自愿履行的，可以请求返还D.未成年人遭受性侵害的损害赔偿请求权，自受害人年满18周岁之日起计算诉讼时效23.【单项选择】根据《建筑法》，关于施工许可的说法，正确的是（）。A.工程投资额在30万元以下且建筑面积在300m²以下的建筑工程，可以不办理施工许可证B.领取施工许可证后，因故不能按期开工超过6个月的，应当重新办理C.中止施工满1年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证D.施工许可证由工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门审批24.【单项选择】关于建设工程企业资质的说法，正确的是（）。A.建筑业企业资质分为工程总承包、专业承包、施工劳务三个序列B.工程监理企业资质分为综合资质、专业资质、事务所资质C.工程设计资质分为行业资质、专项资质、事务所资质D.工程造价咨询企业资质有效期为5年25.【单项选择】根据《招标投标法实施条例》，关于两阶段招标的说法，正确的是（）。A.第一阶段提交不带报价的技术建议B.第二阶段提交最终技术方案和投标报价C.第一阶段淘汰的投标人不得参加第二阶段D.两阶段招标适用于技术复杂或者无法精确拟定技术规格的项目26.【单项选择】下列行为中，属于招标人以不合理条件限制、排斥潜在投标人的是（）。A.要求投标人具备类似项目业绩B.要求投标人具备安全生产许可证C.要求投标人必须为国有企业D.要求项目经理具备一级建造师执业资格27.【单项选择】关于联合体投标的说法，正确的是（）。A.联合体各方均应具备承担招标项目的相应能力B.资格预审后联合体增减、更换成员的，经招标人书面同意可以继续投标C.联合体中标的，联合体各方分别与招标人签订合同D.联合体各方就中标项目向招标人承担按份责任28.【单项选择】根据《政府采购法》，关于政府采购合同的说法，正确的是（）。A.政府采购合同应当采用书面形式B.政府采购合同履行中，采购人可以与供应商协商变更合同标的C.政府采购合同适用《招标投标法》D.政府采购合同可以约定仲裁作为争议解决方式29.【单项选择】关于建筑节能的说法，正确的是（）。A.国家强制使用新型墙体材料B.建设单位可以要求设计单位降低节能标准C.施工图设计文件审查机构应当对节能设计内容进行审查D.竣工验收时，节能分部工程可以与其他分部工程一并验收，无需单独验收30.【单项选择】根据《环境保护法》，关于建设项目环境影响评价的说法，正确的是（）。A.环境影响评价文件自批准之日起满5年方开工建设的，应当重新报批B.建设单位未依法报批环境影响报告书擅自开工的，由建设主管部门责令停止建设C.对环境影响很小、不需要进行环境影响评价的项目，应当填报环境影响登记表D.建设项目发生重大变动，建设单位应当在变动实施后补充环评31.【单项选择】关于历史文化名城保护的说法，正确的是（）。A.在历史文化街区核心保护范围内，可以进行新建、扩建活动B.拆除历史建筑以外的建筑物，应当经城市、县人民政府城乡规划部门会同文物部门批准C.历史建筑的所有权人应当按照保护规划的要求进行维护、修缮D.历史建筑可以转让、出租给境外个人32.【单项选择】根据《消防法》，关于消防设计审查验收的说法，正确的是（）。A.国务院住房和城乡建设主管部门规定应当申请消防设计审查的建设工程，建设单位应当向住房和城乡建设主管部门申请B.依法应当进行消防验收的建设工程，未经消防验收或者验收不合格的，可以临时投入使用C.其他建设工程经依法抽查不合格的，应当停止使用D.公众聚集场所取得营业执照后即可投入使用、营业33.【单项选择】关于无障碍环境建设的说法，正确的是（）。A.无障碍设施改造由残疾人联合会负责B.建设工程设计单位无需考虑无障碍设计C.新建、改建、扩建的公共建筑应当符合无障碍设施工程建设标准D.无障碍设施维护由城市管理部门负责，产权人或管理人无需负责34.【单项选择】根据《标准化法》，关于团体标准的说法，正确的是（）。A.团体标准由社会团体制定，供社会自愿采用B.团体标准的技术要求不得高于强制性国家标准C.团体标准必须免费向社会公开D.团体标准编号由国务院标准化行政主管部门统一分配35.【单项选择】关于工程质量检测的说法，正确的是（）。A.检测机构可以转包检测业务B.检测报告经检测人员签字、检测机构法定代表人签署后方可生效C.检测机构应当对检测数据和检测报告的真实性、准确性负责D.利害关系人对检测结果发生争议，可以直接向人民法院起诉，无需复检36.【单项选择】根据《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》，关于消防设计审查的说法，正确的是（）。A.特殊建设工程未经消防设计审查，建设单位可以先行施工B.消防设计审查验收主管部门应当自受理消防设计审查申请之日起15个工作日内出具书面审查意见C.建设工程消防设计审查与施工图设计文件审查可以合并进行D.消防设计审查不合格的，建设单位可以修改后直接施工37.【单项选择】关于工程质量终身责任承诺制的说法，正确的是（）。A.五方责任主体项目负责人指建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、监理单位法定代表人B.工程质量终身责任承诺书应当在竣工验收后签署C.项目负责人变更的，无需签署新的承诺书D.项目负责人因调动工作离开原单位后，不再承担终身责任38.【单项选择】根据《生产安全事故应急条例》，关于应急救援队伍的说法，正确的是（）。A.建筑施工单位应当建立应急救援队伍B.应急救援队伍应当制定应急救援行动方案，定期组织训练C.应急救援队伍参与救援所耗费用，由事故发生单位承担D.应急救援队伍接到救援命令后，可以拒绝参加救援39.【单项选择】关于建筑施工特种作业人员的说法，正确的是（）。A.特种作业操作资格证有效期为3年B.特种作业人员应当参加年度安全教育培训，时间不少于24学时C.特种作业人员无证上岗的，对施工单位处5万元以上10万元以下罚款D.特种作业人员操作资格证全国有效，每6年复审一次40.【单项选择】根据《建设工程价款结算暂行办法》，关于竣工结算的说法，正确的是（）。A.承包人应当在提交竣工验收报告的同时，递交竣工结算文件B.发包人收到竣工结算文件后，应当在30日内进行核实，给予确认或者提出修改意见C.发包人逾期未答复的，视为不同意结算文件D.竣工结算文件经双方确认后，作为工程价款结算的唯一依据，不得调整41.【单项选择】关于建设工程质量保证金的说法，正确的是（）。A.质量保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的5%B.采用工程质量保证担保的，发包人可以再预留质量保证金C.缺陷责任期内，承包人维修并承担费用的，发包人不得从保证金中扣除D.缺陷责任期届满，发包人应当在收到承包人返还申请后30日内核实并返还42.【单项选择】根据《民法典》，关于建设工程价款优先受偿权的说法，正确的是（）。A.优先受偿权期限为6个月，自工程竣工验收合格之日起计算B.优先受偿权可以放弃，但不得损害建筑工人利益C.装饰装修工程的承包人，不享有优先受偿权D.优先受偿权范围包括工程款利息、违约金、损害赔偿金43.【单项选择】关于建设工程合同无效的说法，正确的是（）。A.建设工程施工合同无效，承包人可以请求参照合同约定折价补偿B.建设工程施工合同无效，且工程竣工验收不合格，经修复后仍不合格的，发包人应当支付部分工程款C.建设工程施工合同无效，发包人可以不支付任何工程价款D.建设工程施工合同无效，承包人逾期竣工的，应当支付违约金44.【单项选择】根据《招标投标法》，关于中标通知书的说法，正确的是（）。A.中标通知书对招标人和中标人具有法律效力B.中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，应当赔偿中标人全部损失C.中标通知书发出后，中标人放弃中标的，应当退还投标保证金D.中标通知书发出后，合同即成立45.【单项选择】关于政府投资项目审批的说法，正确的是（）。A.政府投资项目应当审批项目建议书、可行性研究报告、初步设计B.政府投资项目可以边审批边施工C.政府投资项目审批后，任何情况下不得调整投资概算D.政府投资项目由行业主管部门审批，投资主管部门无需审批46.【单项选择】根据《保障中小企业款项支付条例》，关于工程款支付的说法，正确的是（）。A.机关、事业单位从中小企业采购工程，应当自工程交付之日起30日内支付款项B.合同约定保留质量保证金，总比例不得超过工程价款结算总额的10%C.大型企业从中小企业采购工程，可以约定以审计机关的审计结果作为结算依据D.逾期支付工程款的，应当支付逾期利息，利率不得低于同期同类贷款基准利率47.【单项选择】关于建设工程档案的说法，正确的是（）。A.建设工程档案应当在工程竣工验收后1个月内向城建档案馆移交B.建设工程档案应当包括工程准备阶段文件、监理文件、施工文件、竣工图、竣工验收文件C.建设工程档案移交后，建设单位可以不再保存D.建设工程档案可以只移交电子版，无需纸质档案48.【单项选择】根据《城乡规划法》，关于临时建设的说法，正确的是（）。A.临时建设应当在批准的使用期限内自行拆除B.临时建设使用期限一般不超过1年C.临时建设可以办理产权登记D.临时建设无需办理规划许可49.【单项选择】关于建设工程碳排放管理的说法，正确的是（）。A.建设单位应当对建设项目进行碳排放评价B.国家鼓励采用绿色建材，降低碳排放C.碳排放评价文件未经审查，不得开工建设D.碳排放超标的企业，不得申请建筑业企业资质50.【单项选择】根据《个人信息保护法》，关于建筑企业处理农民工个人信息的说法，正确的是（）。A.可以收集与所提供建筑服务无关的个人信息B.处理个人信息应当取得个人同意，但为订立劳动合同必需除外C.可以将农民工个人信息提供给关联公司用于营销D.农民工离职后，建筑企业可以长期保存其全部个人信息51.【多项选择】根据《民法典》，下列权利中，属于用益物权的有（）。A.土地承包经营权B.建设用地使用权C.宅基地使用权D.地役权E.抵押权52.【多项选择】关于代理的说法，正确的有（）。A.委托代理授权可以采用书面、口头或者其他形式B.代理人知道代理事项违法仍然实施代理行为的，应当与代理人承担连带责任C.表见代理属于无权代理，但产生有权代理的法律后果D.代理人辞去委托，应当取得被代理人同意E.法定代理因被代理人死亡而终止53.【多项选择】关于抵押权的说法，正确的有（）。A.以建筑物抵押的，该建筑物占用范围内的建设用地使用权一并抵押B.抵押权人在债务履行期限届满前，不得与抵押人约定债务人不履行到期债务时抵押财产归债权人所有C.抵押期间，抵押人可以转让抵押财产，但应当及时通知抵押权人D.抵押权可以单独转让E.同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖所得价款按照登记时间先后清偿54.【多项选择】关于建设工程保险的说法，正确的有（）。A.建筑工程一切险的被保险人可以是发包人，也可以是承包人B.安装工程一切险的保险责任自保险工程动工之日起生效C.第三者责任险的保险责任包括工地内第三者人身伤亡和财产损失D.保险人对被保险人故意行为造成的损失不承担赔偿责任E.保险金额不得超过保险价值，超过部分无效55.【多项选择】关于建设工程合同解除的说法，正确的有（）。A.发包人提供的主要建筑材料不符合强制性标准，承包人催告后在合理期限内仍未履行，承包人可以解除合同B.承包人将建设工程转包，发包人可以解除合同C.发包人未按约定支付工程价款，承包人可以直接解除合同D.合同解除后，已经完成的建设工程质量合格的，发包人应当支付相应工程价款E.合同解除后，违约方应当赔偿对方因此遭受的损失56.【多项选择】关于招标投标投诉的说法，正确的有（）。A.投标人认为招标投标活动不符合规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉B.投诉应当有明确的请求和必要的证明材料C.行政监督部门应当自受理投诉之日起30个工作日内作出书面处理决定D.投诉人捏造事实、伪造材料进行投诉的，行政监督部门应当驳回投诉E.投诉处理期间，招标人应当暂停招标投标活动57.【多项选择】根据《建设工程质量管理条例》，关于质量保修的说法，正确的有（）。A.建设工程实行质量保修制度B.基础设施工程的最低保修期限为设计文件规定的合理使用年限C.屋面防水工程的最低保修期限为5年D.供热与供冷系统的最低保修期限为2个采暖期、供冷期E.保修期自工程交付使用之日起计算58.【多项选择】关于安全生产许可证的说法，正确的有（）。A.建筑施工企业未取得安全生产许可证的，不得从事建筑施工活动B.安全生产许可证的有效期为3年C.安全生产许可证有效期满需要延期的，应当于期满前3个月向原发证机关申请D.企业取得安全生产许可证后，降低安全生产条件的，发证机关应当暂扣或者吊销安全生产许可证E.安全生产许可证可以转让59.【多项选择】关于工伤认定的说法，正确的有（）。A.职工在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的，应当认定为工伤B.职工在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故伤害的，应当认定为工伤C.职工因工外出期间，由于工作原因受到伤害的，应当认定为工伤D.职工在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在48小时内经抢救无效死亡的，视同工伤E.职工故意犯罪、醉酒或者吸毒、自残或者自杀的，不得认定为工伤60.【多项选择】关于仲裁裁决的说法，正确的有（）。A.仲裁裁决应当按照多数仲裁员的意见作出B.仲裁庭不能形成多数意见时，裁决应当按照首席仲裁员的意见作出C.仲裁裁决书应当写明仲裁请求、争议事实、裁决理由、裁决结果、仲裁费用的负担和裁决日期D.当事人协议不愿写明争议事实和裁决理由的，可以不写E.仲裁裁决自作出之日起发生法律效力61.【多项选择】关于民事诉讼证据的说法，正确的有（）。A.证据应当在法庭上出示，并由当事人互相质证B.对涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的证据应当保密C.当事人逾期提供证据的，人民法院一律不予采纳D.人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集E.电子数据可以作为证据62.【多项选择】关于行政处罚的说法，正确的有（）。A.限制人身自由的行政处罚只能由法律设定B.行政法规可以设定除限制人身自由以外的行政处罚C.地方性法规可以设定吊销企业营业执照的行政处罚D.行政处罚由具有行政处罚权的行政机关在法定职权范围内实施E.行政机关依照法律、法规或者规章的规定，可以在其法定权限内委托符合法定条件的组织实施行政处罚63.【多项选择】根据《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》，特殊建设工程包括（）。A.总建筑面积大于2万m²的体育场馆B.总建筑面积大于1.5万m²的民用机场航站楼C.生产、储存、装卸易燃易爆危险物品的工厂D.国家机关办公楼E.城市轨道交通工程64.【多项选择】关于建设工程碳达峰、碳中和的说法，正确的有（）。A.国家鼓励采用绿色建造方式B.国家推广绿色建材，降低建筑能耗C.建设单位应当对建设项目进行碳排放统计D.国家鼓励建筑垃圾资源化利用E.国家禁止新建超高层建筑65.【多项选择】关于无障碍设施建设的说法，正确的有（）。A.新建、改建、扩建的公共建筑应当配套建设无障碍设施B.无障碍设施应当与主体工程同步设计、同步施工、同步验收C.无障碍设施维护由城市管理部门负责，产权人无需负责D.国家鼓励采用无障碍通用设计E.无障碍设施改造由残疾人联合会组织实施66.【多项选择】关于建设工程档案的说法，正确的有（）。A.建设工程档案应当真实、准确、完整B.建设工程档案应当包括工程准备阶段文件、监理文件、施工文件、竣工图、竣工验收文件C.建设工程档案应当在工程竣工验收后3个月内向城建档案馆移交D.建设工程档案移交后，建设单位可以不再保存E.建设工程档案可以只移交电子版，无需纸质档案67.【多项选择】根据《政府投资条例》，关于政府投资项目的说法，正确的有（）。A.政府投资项目应当审批项目建议书、可行性研究报告、初步设计B.政府投资项目应当严格执行建设工期，任何情况下不得变更C.政府投资项目建成后，应当进行竣工验收D.政府投资项目应当严格执行投资概算，确需调整的，应当报原审批部门审批E.政府投资项目可以由施工单位垫资建设68.【多项选择】关于建设工程价款优先受偿权的说法，正确的有（）。A.装饰装修工程的承包人享有优先受偿权B.优先受偿权期限为18个月，自工程竣工验收合格之日起计算C.优先受偿权范围包括工程款利息、违约金、损害赔偿金D.优先受偿权可以放弃，但不得损害建筑工人利益E.优先受偿权优先于抵押权69.【多项选择】关于建设工程质量保证金的说法，正确的有（）。A.质量保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的3%B.采用工程质量保证担保的，发包人不得再预留质量保证金C.缺陷责任期内，承包人维修并承担费用的，发包人不得从保证金中扣除D.缺陷责任期届满，发包人应当在收到承包人返还申请后14日内核实并返还E.质量保证金可以用于支付缺陷维修费用70.【多项选择】关于建筑施工特种作业人员的说法，正确的有（）。A.特种作业人员必须经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证后，方可上岗作业B.特种作业操作资格证有效期为6年C.特种作业人员应当参加年度安全教育培训，时间不少于24学时D.特种作业人员无证上岗的，对施工单位处5万元以上10万元以下罚款E.特种作业操作资格证全国有效，每3年复审一次71.【案例分析题】背景资料：A市政府拟投资新建一座大型文化体育中心，项目总建筑面积12万m²，预算投资12亿元。项目采用EPC总承包模式公开招标，招标文件要求投标人具备建筑工程施工总承包特级资质和工程设计综合甲级资质，不接受联合体投标。招标公告发布后，B公司（具备上述两项资质）准备投标。B公司法定代表人口头授权其副总经理张某负责投标事宜，张某指定市场部李某具体编制投标文件。投标截止前1日，B公司发现招标文件中技术条款存在歧义，遂向招标人发出书面澄清申请。招标人当日书面回复，但B公司认为回复仍不明确，决定放弃投标。开标后，C公司被推荐为第一中标候选人。公示期间，D公司向行政监督部门投诉，称C公司在另一项目存在重大质量事故被限制投标，但尚未在全国公共资源交易平台披露。行政监督部门经调查，认定投诉属实，取消C公司中标资格，确定E公司为中标人。E公司中标后，与A市政府签订EPC总承包合同，合同价10.8亿元。E公司随后将主体结构施工分包给F公司（具备建筑工程施工总承包一级资质），将钢结构工程分包给G公司（具备钢结构工程专业承包一级资质）。施工过程中，F公司因资金周转困难，将主体结构中的劳务作业发包给不具备资质的H施工队。监理单位发现后，书面要求F公司整改。F公司拒不整改，监理单位向E公司发出停工令。E公司未予理睬，继续施工。项目完工后，因屋面漏水，A市政府拒绝竣工验收。E公司认为漏水系设计缺陷，应由设计单位承担责任，遂向仲裁机构申请仲裁，要求A市政府支付剩余工程款1.2亿元。A市政府提起反请求，要求E公司赔偿因漏水造成的维修费用2000万元。问题：1.招标文件要求投标人同时具备施工总承包特级和工程设计综合甲级资质，是否合法？说明理由。2.B公司法定代表人仅口头授权张某负责投标，是否有效？说明理由。3.行政监督部门取消C公司中标资格，确定E公司为中标人，程序是否合法？说明理由。4.E公司将主体结构施工分包给F公司、钢结构工程分包给G公司，是否合法？说明理由。5.F公司将劳务作业发包给不具备资质的H施工队，应承担什么法律责任？6.监理单位发出停工令，E公司未予理睬，监理单位应如何处理？7.屋面漏水责任如何划分？E公司能否以设计缺陷为由拒绝维修？8.仲裁机构应如何裁决本案？72.【案例分析题】背景资料：某房地产开发公司（以下简称甲公司）开发“××花园”住宅小区，总建筑面积20万m²，共8栋高层住宅。甲公司通过公开招标确定乙建筑公司（施工总承包一级资质）为施工总承包单位，合同价6亿元，工期900日历天。施工过程中，因甲公司未按期支付工程进度款，乙公司多次催告无果，遂停工。甲公司书面通知乙公司解除合同，另行发包给丙公司。乙公司向仲裁机构申请仲裁，要求甲公司支付已完工程价款1.8亿元、停工损失2000万元、合同解除违约金3000万元。仲裁期间，经鉴定机构鉴定，已完工程质量合格。仲裁庭裁决：甲公司支付乙公司工程价款1.8亿元、停工损失1000万元、合同解除违约金2000万元，合计2.1亿元。裁决生效后，甲公司未履行义务。乙公司申请法院强制执行。法院查封了甲公司“××花园”项目未售商品房100套，评估价值3亿元。执行过程中，丁银行提出异议，称其对该100套商品房享有抵押权，并办理了抵押登记，登记时间早于法院查封时间。同时，该项目部分购房人（已支付全部购房款并实际占有房屋）提出异议，称所购房屋属于《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第二十九条规定的可以排除执行的情形。法院经审查，认定丁银行抵押权有效，但部分购房人符合排除执行条件，裁定对其中50套房屋中止执行。问题：1.甲公司未按期支付工程进度款，乙公司停工是否合法？说明理由。2.甲公司单方解除合同，应承担什么法律责任？3.仲裁裁决甲公司支付乙公司2.1亿元，法律依据是什么？4.丁银行主张抵押权优先受偿，法院是否支持？说明理由。5.购房人提出异议，法院裁定对50套房屋中止执行，法律依据是什么？6.乙公司如何实现剩余债权？73.【案例分析题】背景资料：某市政道路改造工程，道路全长5km，红线宽度40m，合同价2亿元，工期300日历天。建设单位为某市住建局，施工单位为丁建筑公司（市政公用工程施工总承包一级资质），监理单位为戊监理公司（市政公用工程监理甲级资质）。施工过程中，发生如下事件：事件1：施工至K1+500—K1+800段时，发现地下存在一处废弃人防工程，图纸未标明。丁公司向住建局提出变更申请，要求增加拆除废弃人防工程费用1500万元，工期顺延60日。住建局组织专家论证，确认废弃人防工程属实，同意变更，但仅同意增加费用1000万元，工期顺延45日。丁公司不同意，继续施工，但向仲裁机构申请仲裁，要求住建局支付1500万元。事件2：施工至K3+200处，因连续暴雨导致边坡坍塌，造成正在施工的挖掘机损坏，驾驶员重伤，直接经济损失500万元。丁公司向保险公司索赔，保险公司以“暴雨属于不可抗力，但未达到合同约定的不可抗力标准”为由拒赔。丁公司遂向住建局提出索赔，要求赔偿500万元。事件3：工程完工后，住建局组织竣工验收，发现道路平整度不符合设计要求，拒绝验收。丁公司认为平整度不合格系设计原因，应由设计单位承担责任，拒绝返工。住建局委托第三方检测机构检测，结论为施工原因导致平整度不合格。住建局书面通知丁公司返工，丁公司仍拒绝。住建局另行委托己公司返工，费用800万元，要求丁公司承担。问题：1.事件1中，丁公司申请仲裁，仲裁机构应如何裁决？说明理由。2.事件2中，保险公司拒赔理由是否成立？丁公司能否向住建局索赔？说明理由。3.事件3中，平整度不合格责任如何划分？丁公司拒绝返工，应承担什么法律责任？4.住建局另行委托己公司返工，费用800万元，能否要求丁公司承担？法律依据是什么？74.【案例分析题】背景资料：某工业园区新建一栋5层框架结构厂房，建筑面积3万m²，合同价1.2亿元，工期360日历天。建设单位为庚公司，施工单位为辛公司（建筑工程施工总承包二级资质），设计单位为壬设计院（建筑工程设计甲级资质），监理单位为癸监理公司（房屋建筑工程监理甲级资质）。施工过程中，发生如下事件：事件1：辛公司进场后，发现施工现场存在大量淤泥质土，原设计采用天然地基，需变更为桩基础。辛公司提出设计变更，壬设计院同意变更，但认为变更导致基础造价增加2000万元，应当由庚公司承担。庚公司认为，地质勘察报告已标明淤泥质土，施工单位投标时应充分考虑，拒绝承担增加费用。事件2：施工至第3层柱钢筋绑扎完毕，监理工程师验收时发现，柱钢筋直径比设计小一个规格，且部分钢筋间距不符合设计要求，遂下发监理通知单，要求返工。辛公司认为，钢筋直径仅差一个规格，不影响结构安全，拒绝返工。监理公司向庚公司报告，庚公司书面通知辛公司停工。辛公司仍继续施工，监理公司向当地住建部门报告。住建部门责令辛公司停工整改，并处以罚款。事件3：工程完工后，庚公司组织竣工验收，发现厂房地面大面积起砂，拒绝验收。辛公司认为，地面起砂系庚公司指定低价劣质水泥所致，应由庚公司承担责任。庚公司认为，水泥虽为甲供材，但辛公司未按规范检验，应承担主要责任。双方协商无果，庚公司向法院起诉，要求辛公司赔偿返工费用1500万元。问题：1.事件1中，基础变更增加费用2000万元，应由谁承担？说明理由。2.事件2中，辛公司使用不合格钢筋，应承担什么法律责任？3.事件3中，地面起砂责任如何划分？法院应如何判决？【答案与解析】1.D2.D3.D4.D5.C6.B7.C8.A9.B10.A11.B12.C13.C14.A15.A16.C17.A18.A19.C20.A21.C22.A23.C24.B25.D26.C27.A28.A29.C30.A31.C32.A33.C34.A35.C36.B37.B38.B39.C40.A41.D42.B43.A44.A45.A46.D47.B48.A