2026年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识测试卷（必刷）附答案详解

2026年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识测试卷（必刷）附答案详解1.以下关于建筑节能的说法，错误的是()。

A.企业可以制定严于国家标准的企业节能标准

B.国家实行固定资产项目节能评估和审查制度

C.不符合强制性节能标准的项目不得开工建设

D.省级人民政府建设主管部门可以制定低于行业标准的地方建筑节能标准【答案】：D2.某人以其居住的别墅作为担保，该种担保方式属于（）。

A.定金

B.质押

C.留置

D.抵押【答案】：D3.根据《建设工程安全生产管理条例》第37条的规定，施工单位在采用()时，应当对作业人员进行相应的安全生产教育培训。

A.新技术、新工艺、新设备、新原料

B.新技术、新工艺、新设备、新材料

C.新技术、新方法、新设备、新材料

D.新能源、新工艺、新设备、新材料【答案】：B4.（2020年真题）关于仲裁裁决撤销的说法，正确的是()。

A.仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的，当事人只能申请撤销仲裁裁决，不得申请不予执行仲裁裁决

B.当事人申请撤销仲裁裁决的，应当在收到裁决书之日起3个月内提出

C.仲裁裁决被人民法院依法撤销后，当事人不得就该纠纷再行申请仲裁，只能向人民法院起诉

D.当事人可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销仲裁裁决【答案】：D5.关于建设工程质量保修期限的说法，正确的是（）。

A.地基基础工程的主体结构的保修期不低于50年

B.建设单位与施工企业在保修合同中的定的保修期限应当高于法定的最低保修期限

C.建设工程的法定保修期限为期最低保修期限

D.建设工程超过主体结构保修期限的，不得继续使用【答案】：C6.某设备检验检测单位，对其承担的设备安全检测、检验出具了虚假的证明，并得到9．8万元的费用;按照《安全生产法》规定，对该设备检验检测单位应处以()的罚款。

A.2万元以上5万元以下

B.5万元以上10万元以下

C.10万元以上20万元以下

D.20万元以上【答案】：C7.使用承租的机械设备和施工机具及配件的，由（）共同进行验收。

A.建设单位、监理单位和施工企业

B.监理单位、施工企业和安装单位

C.施工总承包单位、分包单位、出租单位和安装单位

D.建设单位、施工企业和安全生产监督管理部门【答案】：C8.根据《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位在使用（）前，应当组织有关单位进行验收，也可以委托具有相应资质的检验检测机构进行验收。

A.高大模板

B.整体提升模板

C.满堂红脚手架

D.深基坑支护桩【答案】：B9.依据《合同法》的违约责任承担原则，发包人可以不赔偿承包人损失的情况是（）

A.建设资金未能按计划到位的施工暂停

B.发包人改变项目建设方案的工程停建

C.传染病流行导致施工暂停

D.征地拆迁工作不顺利导致施工现场移交延误【答案】：C10.当事人可以请求人民法院或仲裁机构撤销合同的情形是（）。

A.代理人超越代理权订立的合同

B.因重大误解而订立的合同

C.造成对方人身伤害、财产损失可以免责的合同

D.以合法形式掩盖非法目的的合同【答案】：B11.（2021年第1批真题）关于开标的说法，正确的是()

A.投标人少于5个的，不得开标

B.投标人对开标有异议的，应当在开标结束后另行提出

C.开标应当由招标代理机构主持

D.招标人应当按照招标文件规定的时间、地点开标【答案】：D12.关于施工企业进行可能危及危险化学品管道安全的施工作业的说法，正确的是（）。

A.施工企业应当与建设单位共同制定应急预案

B.施工企业应当在开工日3日前通知管道所属单位

C.施工企业通知管道所属单位时应采用书面形式

D.建设单位应当指派专门人员到现场进行管道安全保护指导【答案】：C13.（2017年真题）国家实行固定资产投资项目（）评估和审查制度。

A.节地

B.节水

C.节能

D.节材【答案】：C14.某建筑公司对已经提交的投标文件进行修改，可以在（）修改投标文件，并书面通知招标人。

A.投标有效期内

B.评标之前

C.文件截止时间后

D.提交投标文件截止时间前【答案】：D15.下列属于外商投资的情形的有（）。

A.外国投资者单独在美国境内设立投资企业

B.外国投资者与其他投资者共同设立企业

C.外国投资者取得中国境外企业的股份、股权、财产份额

D.外国投资者与其他投资者共同在中国境内投资新建项目【答案】：D16.人民法院确定举证期限，当事人提供新的证据的第二审案件不得少于（）。

A.15日

B.20日

C.30日

D.10日【答案】：D17.（2021年真题第1批）关于开标的说法，正确的是（）。

A.投标人少于5个的，不得开标

B.投标人对开标有异议的，应当在开标结束后另行提出

C.开标应当由招标代理机构主持

D.招标人应当按照招标文件规定的时间，地点开标【答案】：D18.某招标项目规定11月30日为提交投标文件截止时间。11月18日甲投标人对招标文件中某项规定提出异议，招标人认为异议合理，在11月20日作出书面答复并将修改招标文件的通知发送给所有招标文件收收人，则该项目投标截止时间至少推迟至（）。

A.12月5日

B.12月10日

C.12月20日

D.12月30日【答案】：A19.关于民用建筑强制节能标准的说法，正确的是（）。

A.不符合民用建筑强制性节能标准的项目，已经建成的必须拆除

B.监理单位发现某企业不按照民用建筑强制性节能标准施工的，应当直接向建设单位报告

C.不符合民用建筑强制性节能标准的项目，建设单位不得开工建设

D.监理单位发现施工企业不按照民用建筑强制性节能标准施工的，应当直接向有关行政部门报告【答案】：C20.（2015年真题）建设工程未经验收，发包人擅自使用的，该工程竣工日期为（）。

A.提交验收报告之日

B.建设工程完工之日

C.占有建设工程之日

D.竣工验收合格之日【答案】：C21.关于融资租赁合同的说法，正确的是（）。

A.承租人享有与受领标的物有关的买受人的权利

B.出卖人不履行买卖合同义务的，由出租人行使索赔的权利

C.承租人破产的，租赁物属于破产财产*

D.出租人应当履行承租人占有租赁物期间的维修义务【答案】：A22.根据《注册建造师执业管理办法》，属于注册建造师可以同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人的情形是（）。

A.发包方与注册建造师已解除承包合同

B.合同约定的工程验收合格的

C.因非承包方原因致使工程项目停工超过120天的

D.合同约定的工程提交竣工验收报告的【答案】：B23.人民法院确定举证期限,当事人提供新的证据的第二审案件不得少于（）。

A.10日

B.15日

C.20日

D.30日【答案】：A24.根据《建筑法》规定,建筑工程主体结构的施工()。

A.必须由总承包单位自行完成

B.可以由总承包单位分包给具有相应资质的其他施工单位

C.经总监理工程师批准，可以由总承包单位分包给具有相应资质的其他施工单位

D.经业主批准，可以由总承包单位分包给具有相应资质的其他施工单位【答案】：A25.投标人对开标投诉的，依法应当先向（）提出异议。

A.招标人

B.评标委员会

C.纪律检查委员会

D.有关行政监督部门【答案】：A26.（2017年真题）关于仲裁协议效力的说法。正确的是()。

A.当事人对仲裁协议有异议的，可以在仲裁进行中随时提出

B.如果合同终止，则合同中仲裁条款的效力也终止

C.当事人对仲裁协议效力有异议的，只能请求仲裁机构作出决定

D.未约定仲裁机构的仲裁协议无效【答案】：D27.根据最高人民法院关于适用《中华人民共和国仲裁法》若干问题的解释，当事人申请执行仲裁裁决的案件，由（）管辖。

A.仲裁机构所在地中级人民法院

B.仲裁机构所在地高级人民法院

C.被执行人住所地或者被执行财产所在地中级人民法院

D.被执行人住所地或者被执行财产所在地高级人民法院【答案】：C28.执行中止是指在执行过程中，因发生特殊情况，需要暂时停止执行程序，下列情况中，人民法院应当裁定中止执行的是（）。

A.申请人撤销申请的

B.作为一方当事人的法人或其他组织终止，尚未确定权利义务承受人的

C.作为被执行人的公民死亡，无遗产可供执行，又无义务承担人的

D.追索赡养费、抚养费、抚育费案件的权利人死亡的【答案】：B29.关于联合体投标的说法，正确的是()。

A.招标人接受联合体投标并进行资格预审的，联合体应当在提交资格预审申请文件后组成

B.资格预审后联合体增减、更换成员的，其投标有效

C.招标人应当在资格预审公告、招标公告或者投标邀请书中载明是否接受联合体投标

D.联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的，相关投标均有效【答案】：C30.关于土地所有权的说法，正确的是（）。

A.中华人民共和国境内的全部土地属于国家所有

B.农民承包耕地的承包期为50年

C.宅基地属于农民家庭所有

D.自留山属于农民集体所有【答案】：D31.场景(四）

A.可行性研究报告

B.招标文件

C.投标文件

D.竣工验收报告【答案】：A32.关于民事诉讼送达的说法，正确的是（）。(2017)

A.送达诉讼文书必须有送达回证

B.诉讼文书寄出的日期为送达日期

C.受送达人被监禁的，应当公告送达

D.直接送达诉讼文书有困难的，应当公告送达【答案】：A33.根据2011年7月1日起实施的全国人大常委会关于修改《中华人民共和国建筑法》的决定，为保证施工企业的职工在发生工伤时及时得到医治，建筑施工企业应当（）。

A.在投标时为职工办理意外伤害保险

B.为职工参加工伤保险缴纳工伤保险费

C.在中标后为职工办理意外伤害保险

D.为从事危险作业的职工办理意外伤害保险【答案】：B34.普通程序的审判组织应当采用合议制,合议庭组成人员确定后（）日内告知当事人。

A.2

B.3

C.4

D.5【答案】：B35.在建工程中止施工，建设单位应当于（）向发证机关报告，并做好维护管理工作。

A.1个月内

B.3个月内

C.6个月内

D.12个月内【答案】：A36.关于租赁合同特征的说法，正确的是（）。

A.租赁合同是单务合同

B.租赁合同成立以租凭物的交付为要件

C.出租方转移租赁物的所有权

D.承租人获得租赁物的使用收益权【答案】：D37.（2020年真题）关于施工许可证适用范围的说法，正确的是()。

A.实行开工报告批准制度的建设工程，不再领取施工许可证

B.工程投资额在50万元以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证

C.房屋建筑配套的线路、管道、设备的安装工程，无需申请办理施工许可证

D.建筑面积超过300平方米的临时性房屋建筑需办理施工许可证【答案】：A38.（2016年真题）建设单位欠付工程款，施工企业指定本单位职工申请仲裁，该职工的行为属于()。

A.法定代理

B.表见代理

C.委托代理

D.指定代理【答案】：C39.根据《文物保护法》，下列不属于国家所有的文物的是（）。

A.国有企业、事业组织收藏的文物

B.我国境内宅基地出土的文物

C.我国境内施工现场发掘的文物

D.遗存于公海的起源于中国的文物【答案】：D40.关于二级建造师执业岗位的说法，正确的是（）

A.二级建造师可以担任中小型项目的项目经理

B.二级建造师可以在设计单位担任注册结构工程师

C.二级建造师只能受聘并注册于施工企业

D.二级建造师执业岗位限于工程项目施工的项目经理【答案】：A41.下列关于建设用地使用权的说法，正确的是()

A.建设用地使用权存在于国家所有的土地上和集体所有的农村土地

B.建设用地使用权的设立可以采取出让方式和划拨方式等

C.建设用地使用权只可以在土地的地表或地上设立，不得在地下设立

D.建设用地使用权不能转让【答案】：B42.实用新型专利权的期限是（）年，均自申请日起计算。

A.10

B.15

C.20

D.25【答案】：A43.（2020年真题）关于二级建造师执业岗位的说法，正确的是()。

A.二级建造师可以在设计单位担任注册结构工程师

B.二级建造师只能受聘并注册于施工企业

C.二级建造师职业岗位限于工程项目施工的项目经理

D.二级建造师可以担任中小型项目的项目经理【答案】：C44.关于法院调解说法，正确的是（）。

A.调解书效力低于判决书

B.调解达成协议的，人民法院均应当判做调解书

C.人民法院进行调解，可以邀请有关单位和个人协助

D.人民法院审理民事案件，在判决作出之前均应当进行调解【答案】：C45.根据《建筑工程施工许可管理办法》，申请领取施工许可证应当具备的条件不包括（）。

A.有满足施工需要的资金安排

B.已办理该建筑工程用地批准手续

C.保证工程质量和安全的具体措施

D.具备条件，收到申请之日起7日内发证【答案】：D46.下列各项,符合《建筑法》建设工程监琿规定的是()

A.工程监理单位代理建设单位利益执行监理任务

B.工程监理人员发现工程施工不符合工程建设强制性标准的，有权要求施工单位整改

C.工程监理人员发现工程设计不符合工程建设强制性标准的，有权要求设计单位整改

D.工程监理单位可以转让工程监理业务【答案】：B47.某单位职工小李因工负伤并被确认部分丧失劳动能力，关于其劳动合同解除的说法，正确的是（）。

A.小李不能胜任工作的，单位有权与其解除劳动合同

B.小李严重违反单位规章制度，单位有权与其解除劳动合同

C.单位经济性裁员的，有权与小李解除劳动合同

D.无论任何情形，单位均不得与小李解除劳动合同【答案】：B48.关于企业资质的法定条件和等级的说法，正确的是（）。

A.企业净资产以企业申请资质前3个月合法的财务报表中净资产指标为准考核

B.企业自行拥有符合规定的技术装备，不得租赁

C.建筑业企业资质分为施工总承包、专业承包、劳务分包资质三个序列

D.国务院住房城乡建设主管部门负责全国建筑业企业资质的统一监督管理【答案】：D49.（2021年真题第2批）施工合同履行中，关于设计缺陷造成的工程质量问题的说法，正确的是（）。

A.设计单位应当负责返修，费用由设计单位承担

B.施工企业应当负责返修，费用由施工企业支付

C.施工企业应当负责返修，费用由建设单位先行承担

D.建设单位应当负责返修，费用由设计单位承担【答案】：C50.下列有关竣工结算、质量争议的规定，描述错误的是（）。

A.单位工程竣工结算由承包人编制，发包人审查

B.承包人应在合同约定期限内完成项目竣工结算编制工作

C.各部门及其所属单位对未交付的建设项目，应当按照国家统一的会计制度确认资产价值

D.各部门及其所属单位采用建设方式配置资产的，应在规定期限内办理竣工财务决算，期限最长不得超过1年【答案】：C51.施工企业拒不执行公安机关消防机构作出的停止施工处罚决定的，将由（）负责强制执行。

A.公安机关

B.作出决定的公安机关消防机构

C.人民法院

D.建设行政主管部门【答案】：B52.（2016年真题）招标投标违法行为记录公告，绝对禁止公开涉及()的记录。

A.国家秘密

B.个人隐私

C.商业隐私

D.政府信息【答案】：A53.关于仲裁调解的说法，正确的是（）。

A.仲裁庭在作出裁决前应当先行调解

B.在调解书签收前当事人反悔的，仲裁庭应当及时作出裁决

C.法院在强制执行仲裁裁决时，应当进行调解

D.调解书经双方当事人签收后，若当事人反悔的调解书不具有法律效力【答案】：B54.根据《建设工程安全生产管理条例》，出租的机械设备应当有产品合格证、自检合格证明和()。

A.生产企业资质证明

B.生产企业营业执照

C.生产许可证

D.第三方检测合格证明【答案】：C55.甲施工企业因项目专业施工急需，聘用了一名未与乙施工企业解除劳动合同的高级专业工人丙，由此给乙施工企业造成了重大经济损失。对于乙企业的经济损失，下列说法正确的是()

A.由丙承担赔偿责任

B.由甲承担赔偿责任

C.甲不承担任何责任

D.由甲和丙承担连带赔偿责任【答案】：D56.仲裁委员会裁决作出后，一方当事人不履行裁决时()

A.仲裁委员会可以强制执行

B.另一方当事人可以向仲裁委员会重新提请仲裁

C.另一方当事人可以向法院提起诉讼

D.另一方当事人可以向法院申请强制执行【答案】：D57.（2021年第2批真题）根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，关于危大工程专项施工方案的说法，正确的是()。

A.危大工程实行分包的，专项施工方案应当由相关专业分包单位组织编制

B.分包单位组织编制的专项施工方案应当由分包单位负责人签字并加盖单位公章

C.超过一定规模的危大工程，建设单位应当组织专家会议论证专项施工方案

D.危大工程实行施工总承包的，专项施工方案应当由施工总承包单位编制【答案】：D58.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，下列情形中，移动事故现场物件需满足的条件是（）。

A.抢救财产的需要

B.疏通交通的需要

C.经项目负责人同意

D.保证移动物件人员的安全【答案】：B59.下列关于法人及法定代表人的说法中，正确的是（）。

A.法定代表人以自己的名义从事民事活动

B.法人以其部分财产独立承担民事责任

C.机关法人属于非营利法人

D.依法成立是法人产生的必经程序【答案】：D60.施工单位于6月1日提交工程竣工验收报告，建设单位因故拖延不予组织竣工验收；同年10月8日建设单位组织竣工验收时因监理单位过错未能正常进行；10月20日建设单位实际使用该工程。双方就实际竣工日期发生争议，则施工单位承担的保修期应于（）起计算。

A.6月1日

B.8月30日

C.10月8日

D.10月20日【答案】：A61.下列行为符合承包建筑工程的单位承揽工程规定的是（）。

A.建筑施工企业可允许其他单位以本企业的名义承揽工程

B.建筑企业可以借用其它建筑施工企业的名义承揽工程

C.承包建筑工程的单位应在其资质等级许可的业务范围内承揽工程

D.建筑施工企业可以超越本企业资质等级许可的业务范围承揽工程【答案】：C62.全部使用国有资金投资或者以国有资金投资为主的建筑工程，应当采用（）。

A.定额计价

B.工程量清单计价

C.市场定价

D.定额计价和工程量清单计价相结合的计价方式【答案】：B63.下列选项中，构成知识产权侵权、违法行为的是（）。

A.软件的合法复制品的所有人将备份的复制品提供给他人使用的

B.为学习或研究软件内含的原理而安装或存储该软件的

C.商标专用权将商标连同商誉同时转让的

D.职务作品的著作权人获取报酬的【答案】：A64.国家实行固定资产投资项目（）评估和审查制度。

A.节地

B.节水

C.节能

D.节材【答案】：C65.关于招标文件的说法，正确的是（）。

A.招标文件的要求不得高于法律规定

B.潜在投标人对招标文件有异议的，招标人做岀答复前，招标投标活动继续进行

C.招标文件中载明的投标有效期从提交投标资格预审文件之日起算

D.招标人修改已发出的招标文件，应当以书面形式通知所有招标文件收受人【答案】：D66.下列选项中，不属于我国建造师注册类型的是（）。

A.初始注册

B.年检注册

C.变更注册

D.增项注册【答案】：B67.当物权人的物权收到侵害时，权利人的解决途径不包括（）。

A.公证

B.调解

C.仲裁

D.诉讼【答案】：A68.某承包人与发包人以中标价签订了建设工程施工合同并履行了备案手续，发包人与承包人又签订了要求承包人在中标价格基础上让利5%的补充协议，工程结算时双方对工程价款发生争议，则作为结算工程价款依据的应当是()

A.备案的建设工程施工合同

B.补充协议

C.重新商定的合同

D.当地建设行政主管部门发布的计价方法【答案】：A69.关于工程监理单位的相关质量责任和义务，下列说法中正确的是（）。

A.监理单位仅对施工质量承担责任

B.监理单位在接受监理委托后，因利害关系需要回避的，可转让监理业务

C.工程监理实行总监理工程师负责制

D.监理单位将不合格的建筑材料按照合格签字，造成损失的，承担全部责任【答案】：C70.在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内夜间施工，需要有关主管部门证明的是（）。

A.电力抢修作业

B.抗洪抢险作业

C.因生产工艺要求连续作业

D.因特殊需要必须连续作业【答案】：D71.（2019年真题）甲施工企业与乙签订了机动车买卖合同，该车辆所有权自()时发生移转。

A.交付

B.合同成立

C.合同生效

D.车辆完成登记【答案】：A72.2010年5月25日，甲建筑公司与乙建设单位签订一份施工合同，合同中约定的合同价为950万元人民币。2010年6月15日，乙建设单位的负责人找到了甲建筑公司的负责人，要求另行签订一份施工合同，合同价为800万元人民币。则下列说法中，正确的是()。

A.后签订的合同是原合同的补充部分，应当以后签订的合同作为结算依据

B.后签订的合同属于无效的合同，应当以与乙建设单位原合同为结算依据

C.应当以两个合同的平均价作为结算依据

D.不以任何一份施工合同为准，应当重新协商签订施工合同【答案】：B73.关于合同形式的说法，正确的是（）。

A.合同可以采用书面形式、口头形式或者其他形式

B.电子邮件不能视为书面形式

C.书面形式仅指合同书形式

D.默示合同是指当事人默认的合同【答案】：A74.关于建造师执业的说法，不正确的是()。

A.同一工程相邻分段发包可以由一个项目负责人进行管理

B.工程项目停工超过120天，经建设单位同意，可以由一个项目负责人进行管理

C.注册建造师担任施工项目负责人期间原则上不得更换

D.发包方同意更换项目负责人的，可以变更项目负责人【答案】：B75.关于二级建造师变更注册的说法，正确的是（）。

A.变更注册后，注册有效期重新计算

B.申请变更注册应当提交工作调动证明

C.因变更注册申报不及时导致工程项目出现损失的，由注册建造师承担责任

D.变更注册只能由原聘用企业申请【答案】：B76.甲委托乙采购一种新材料并签订了材料采购委托合同，经甲同意，乙将新材料采购事务转委托给丙。关于该转委托中责任承担的说法，正确的是（）。

A.乙对丙的行为承担责任

B.乙仅对丙的选任及其对丙的指示承担责任

C.甲与乙对丙的行为承担连带责任

D.乙对丙的选任及其对丙的指示，由甲与乙承担连带责任【答案】：B77.《建筑工程施工许可管理办法》规定，建设单位骗取施工许可证的，由原发证机关（）。

A.责令停止施工，对建设单位和施工单位分别处以罚款?

B.撤销施工许可证，责令停止施工，对建设单位处以罚款?

C.追究责任者刑事责任?

D.对不符合开工条件的责令停止施工，处合同价款2％以下的罚款【答案】：B78.关于施工许可证适用范围的说法，正确的是（）。

A.工程投资额在50万元以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证

B.房屋建筑配套的线路、管道，施工的安装工程，无需申请办理施工许可证

C.建筑面积超过300平方米的临时性房屋建筑需办理施工许可证

D.实行开工报告批准制度的建设工程，不再领取施工许可证【答案】：D79.某施工单位技术负责人李某2015年3月上班，2016年5月，施工单位以李某怀孕不能胜任工作为由将其解雇。当地的上年度职工月平均工资为2500元，李某上月工资6000元，前12个月平均工资8500元，如李某不愿意回单位上班，可主张（）赔偿金。

A.12750元

B.25500元

C.11250元

D.22500元【答案】：D80.施工现场各区布置的相关说法中不正确的是（）

A.办公、生活区与作业区应分开设置

B.应当对施工现场设置封闭围挡

C.施工现场应设置消防安全设施

D.施工现场临时搭建的建筑物可适当降低安全性【答案】：D81.根据《绿色施工导则》，建筑垃圾的再利用和回收率力争达到（）。

A.20%

B.40%

C.50%

D.30%【答案】：D82.（2019年真题）关于开标的说法，正确的是（）。

A.开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间之后公开进行

B.开标地点不必为招标文件中预先确定的地点

C.开标由招标人以外的人主持，邀请所有投标人参加

D.开标过程应当记录，并存档备查【答案】：D83.关于建设工程联合体投标的说法，正确的是（）。

A.联合体各方在同一招标项目中，既可以联合体名义招标，又可以自己名义招标

B.两个不同资质等级的单位实行联合承包的，应当按资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程

C.联合体各方就承包合同的履行对建设单位承担连带责任

D.联合体各方应当与建设单位分别签订合同，就承包工程中各自负责的部分承担责任【答案】：C84.环境保护“三同时”制度是指建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程（）。

A.同时立项、同时建设、同时投产使用

B.同时设计、同时施工、同时投产使用

C.同时立项、同时施工、同时竣工验收

D.同时设计、同时验收、同时投产使用【答案】：B85.以下关于民事诉讼代理制度，说法正确的是（）。

A.当事人最多可以委托3名诉讼代理人

B.诉讼代理人不具备律师资格的，只能是当事人亲属

C.民事法律行为的委托代理，可以书面形式，也可以口头形式

D.授权委托书注明全权代理的，视为诉讼代理人取得全部诉讼权利【答案】：C86.根据建设工程安全生产管理条例，关于意外伤害保险的说法，正确的是（）。

A.意外伤害保险属于非强制险

B.保险由建设单位办理

C.实行施工总承包的，由施工总承包企业支付保险费

D.保险限期自保险合同订立之日起至竣工验收合格之日止【答案】：C87.（2014年真题）根据《民法典》，下列财产不可抵押的是（）。

A.生产设备

B.建设用地使用权

C.正在建设的建筑物

D.集体所有的宅基地【答案】：D88.下列选项中，不记入注册建造师执业信用档案的是（）。

A.上班期间迟到早退的

B.未履行注册建造师职责造成质量、安全、环境事故的

C.使用不合格建筑材料

D.泄露商业秘密的【答案】：A89.下列知识产权保护期说法，正确的是（）。

A.外观设计专利保护期为10年，从申请日起算

B.商标的保护期为核准注册之日起15年

C.著作权保护期为自然人死后50年

D.发明专利的保护期限长于外观设计专利的保护期限【答案】：D90.某工程项目为赶工期而昼夜施工，严重影响了相邻小区居民的休息，经现场劝阻无效，居民便成立维权小组与该施工企业谈判，要求其停止夜间施工，并赔偿2万元作为抚慰金。关于该施工企业与相邻小区居民之间的关系，以下表述正确的是()。

A.其间构成了不当得利之债

B.其问构成了无因管理之债

C.其间构成了侵权之债

D.其问没有形成债的关系【答案】：C91.甲公司向乙公司订作一批预制板，乙开工不久，甲需要将预制板加厚，遂要求乙停止制作。关于甲权利义务的说法，正确的是（）。

A.甲应支付相应部分报酬

B.甲不得中途要求乙停止制作

C.甲应支付全部约定报酬

D.甲不用赔偿乙损失【答案】：A92.（2019年真题）当事人对于仲裁协议的效力有异议。一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，则该仲裁协议的效力由（）。

A.仲裁协议约定的仲裁委员会决定

B.仲裁协议约定的仲裁委员会所在地的基层人民法院裁定

C.申请人住所地的基层人民法院裁定

D.仲裁协议约定的仲裁委员会所在地的中级人民法院裁定【答案】：D93.担保形式中由债务人自己提供的担保不包括（）。

A.抵押

B.质押

C.定金

D.保证【答案】：D94.某项目既有桥梁也有道路，施工现场大都处于人口密集区。运进施工现场的建筑材料包括石料、水泥、石灰、粉煤灰、砂子等，经常出现粉尘四处弥漫的情形。对此，下面说法正确的是（）。

A.市区施工不允许使用此类容易产生环境污染的物质

B.必须采取防燃、防尘措施，防止污染大气

C.只要交纳罚款，可以不采取防护措施

D.由于企业本身从事公益事业，对环境造成影响并不违法【答案】：B95.《注册建造师执业管理办法(试行)》规定，注册建造师变更聘用企业的，应当在与新聘用企业签订聘用合同后的（）内，通过新聘用企业申请办理变更手续。

A.3个月

B.2个月

C.15天

D.1个月【答案】：D96.下列关于民用建筑节能的表述正确的是（）。

A.对不符合节能强制性标准的项目，建设行政主管部门可以颁发建设工程规划许可证

B.国家限制使用或禁止使用能源消耗高的技术、工艺、材料和设备

C.国家要求在新建建筑中必须安装和使用太阳能等可再生能源利用系统

D.企业应当制定高于国家、行业能耗标准的企业节能标准【答案】：B97.宪法是由（）依照特别程序制定的具有最高效力的根本法。

A.国务院

B.全国人民代表大会常务委员会

C.省级人民政府

D.全国人民代表大会【答案】：D98.法律责任分为：违宪法律责任、刑事法律责任、民事法律责任、行政法律责任和国家赔偿责任，这是按照（）来划分的。

A.违法行为的性质和危害程度

B.违法行为主体

C.违法行为责任人

D.违法行为范围和期限【答案】：A99.（2019年真题）某施工企业的下列工作人员中，有权要求公司签订无固定期限合同的是（）。

A.张某在该企业连续工作满8年

B.王某到该企业工作2年，并被董事会任命为总经理

C.赵某在该企业累计工作了12年，但中间曾离开过企业

D.李某与该企业已经连续订立2次固定期限劳动合同，但因工负伤不能从事原工作【答案】：D100.用人单位与劳动者建立劳动关系开始时间为（）。

A.订立劳动合同之日

B.发出录用通知之日

C.用工之日

D.办理入职手续之日【答案】：C101.买卖双方特别约定，合同生效后标的物仍然由出卖人继续占有，但其所有权已完成法律上的转移，此种交付方式属于（）。

A.现实交付

B.简易交付

C.占有改定

D.指示交付【答案】：C102.在城市规划区的建筑工程，已经取得规划许可证是领取施工许可证的条件之一，下列对规划许可证领取的理解正确的是（）。

A.以划拨方式提供国国有土地使用权的建设项目，建设单位应当先申请土地使用权

B.以划拨方式提供国国有土地使用权的建设项目，建设单位应当先取得规划许可证后申请用地

C.以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，在取得规划许可证后，方可签订国有土地使用权出让合同

D.不管何种方式取得的土地，都必须在取得土地使用权后，办理规划许可证【答案】：B103.关于担任人民调解员的基本条件，正确的是（）。

A.具有中级以上职称

B.自然人

C.热心人民调解工作

D.具有大学本科学历【答案】：C104.某建筑公司与某钢铁厂于2018年2月5日签订一钢材购销合同，而钢铁厂却将劣质钢材以优质的价格出售给该建筑公司使其蒙受损失，依据《民法典》的规定，无论该合同无效、被撤销，下列关于其后果的表述中正确的是（）。

A.建筑公司蒙受的损失应当自己承担

B.建筑公司蒙受的损失应当由钢铁厂赔偿

C.将双方所取得的财产收归国家所有

D.将钢铁厂所取得的合同价款收归国家所有【答案】：B105.因生活区尚未建成，可以将施工人员暂时安排在（）居住。

A.作业区①

B.作业区②

C.仓库③

D.办公区④【答案】：D106.（2017年真题）关于二级建造师变更注册的说法，正确的是()。

A.变更注册后，注册有效期重新计算

B.因变更注册申报不及时导致工程项目出现损失的，由注册建造师承担责任

C.变更注册只能由原聘用企业申请

D.申请变更注册应当提交工作调动证明【答案】：D107.下列关于合同权利义务一并转让的后果的说法中，错误的是（）。

A.合同权利义务一并转让后，导致原合同关系消灭

B.合同权利义务一并转让后，第三方取代了转让方的地位

C.合同权利义务一并转让后，受让人取得所有与债权有关的从权利

D.合同权利义务一并转让后，会产生一种新的合同关系【答案】：C108.下列选项中，违反施工许可证制度的是()。

A.农民张某自建一栋280平方米的2层住宅，未办理施工许可证就施工

B.某工程因地震中止施工，半年后向发证机关作了报告

C.某工程因供水中止施工，一个月内向发证机关作了报告，半年后恢复施工时还向发证机关作了报告

D.某工程因宏观调控停建，一个月内向发证机关作了报告，一年后恢复施工时报发证机关核验施工许可证【答案】：B109.材料供应合同中对钢材的价款约定不明确，双方不能协商一致，且依合同有关条款等仍不能推定，则该价款按（）履行。

A.订立时履行地市场价格

B.履行时订立地市场价格

C.履行时履行地市场价格

D.政府指导价格【答案】：A110.抵押期间抵押人转让已经办理登记的抵押物，经抵押权人同意后，则（）。

A.转让行为无效

B.转让所得价款应当由抵押权人所有

C.转让所得价款可以向第三人提存

D.转让所得价款只能提前清偿债务【答案】：C111.关于有效投标价格的说法，正确的是（）。

A.投标报价低于成本

B.投标报价高于最高投标限价

C.投标报价高于其他投标人报价

D.投标人提供备选价格【答案】：C112.甲公司与乙公司订立了一份建材买卖合同，乙按约定向甲支付了定金4万元，合同约定如任何一方不履行合同应向对方支付违约金6万元。交货日期届满，甲无法交付该建材。乙诉至法院提出的如下诉讼请求中，即能最大限度保护自己的利益，又能获得支持的是（）。

A.请求甲双倍返还定金8万元

B.请求甲支付违约金6万元

C.请求甲支付违约金6万元，同时请求甲返还支付的定金4万元

D.请求甲双倍返还定金8万元，同时请求甲支付违约金6万元【答案】：C113.下列关于工程建设标准的表述错误的是（）。

A.强制性国家标准由国务院批准发布或者授权批准发布，文本应当自发布之日20日内免费向社会公开

B.国家标准、行业标准分为强制性标准和推荐性标准

C.国务院标准化行政主管部门负责强制性国家标准的立项、编号和对外通报

D.国家强制性标准不超过5年复审一次，复审结论为继续有效、修订或者废止【答案】：B114.关于招标文件澄清或者修改的说法，正确的是（）。

A.招标文件的效力高于其澄清或修改文件

B.澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应在投标截止时间至少15日前澄清或者修改

C.澄清或者修改可以以口头形式通知所有获取招标文件的潜在投标人

D.澄清或者修改通知至投标截止时间不足15日的，在征得全部投标人同意后，可按原投标截止时间开标A项，招标人对已发出的招标文件澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，与已发出的招标文件具有同等法律效力。C.D两项，招标人对已发出的招标文件澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在提交投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足3日或者15日的，招标人应当顺延提交投标文件的截止时间。2017年版教材P78【答案】：B115.建设工程承包人的工程款享有法定优先权，下列有关“法定优先权”的表述正确的是()

A.建设工程承包人工程款债权优先于其他民事主体的权利，但不优先于其他民事主体在建设工程上设定的抵押权所担保的债权得到实现

B.具有法定优先权的建设工程价款包括承包人为建设工程应当支付的工作人员报酬等实际支出的费用，也包括承包人因发包人违约所造成的损失

C.消费者交付购买商品房的全部或者大部分款项后，承包人的法定优先权不得对抗买受人

D.承包人行使法定优先权的期限为12个月，自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算【答案】：C116.缔约过失责任与违约责任的区别主要表现为()。

A.前者产生于订立合同阶段，后者产生于履行合同阶段

B.前者须主观故意，后者须主观过失

C.前者是侵权责任，后者是合同责任

D.前者无须约定，后者须有约定【答案】：A117.建筑施工企业的分公司、区域公司等较大的分支机构应依据实际生产情况配备不少于（）人的专职安全生产管理人员。

A.2

B.3

C.4

D.5【答案】：A118.关于民事诉讼中第三人，说法正确的是（）

A.第三人属于狭义的民事诉讼当事人

B.人民法院判决承担民事责任的第三人，有当事人的诉讼权利和义务

C.对当事人双方的诉讼标的，第三人认为有独立请求权的，只能参加诉讼，不得提起诉讼

D.对当事人双方的诉讼标的，第三人虽然没有独立请求权，但案件处理结果同他有法律上的利害关系的，只能由人民法院通知其参加诉讼【答案】：B119.（2021年第1批真题）关于建设工程返修的说法，正确的是()。

A.施工企业仅对已完成的工程负责返修

B.对施工中出现质量问题的建设工程，无论是否属于施工企业原因造成的，施工企业都应当负责返修

C.暂缺

D.对于竣工验收不合格的建设工程，若是施工企业原因造成的质量问题，由施工企业有偿返修【答案】：B120.《招标投标法》规定，评标由招标人依法组建的评标委员会负责。下列关于评标委员会组成的说法，错误的是()

A.评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成

B.评标委员会人数为5人以上的单数，其中技术、经济等方面的专家不少于二分之一

C.与投标人有利害关系的人不得进入相关项目的评标委员会

D.评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密【答案】：B121.根据《民事诉讼法》，关于法院调解的说法，正确的是（）。

A.人民法院进行调解，可以邀请有关单位和个人协助

B.调解书的效力低于判决书

C.调解达成的所有协议，人民法院均应当制作调解书

D.人民法院审理民事案件，在判决作出之前应当进行调解【答案】：A122.关于安全生产许可违法行为应承担的法律责任的说法，不正确的有（）。

A.转让安全生产许可证，证件应当被吊销

B.有效期满未办理延期，继续施工，应责令停工补办，没收违法所得，并处罚款

C.提供虚假材料申请安全生产许可证的，给予警告，3年内不得再次申请

D.领取证件后不再具备安全生产条件，暂扣安全生产许可证并限期整改【答案】：C123.在城市市区噪声敏感区域内，禁止夜间进行生产噪声污染的施工作业，但个别情况除外，必须（）。

A.向附近居民支付赔偿费用

B.公告附近居民

C.报经环境行政主管部门审批

D.与居民代表进行协商【答案】：B124.关于公布建筑市场诚信行为的说法，正确的是（）

A.对于整改不力的单位，信息发布部门可以延长其不良行为记录信息公布期限

B.优良行为记录信息的公布期限一般为6个月

C.不良行为记录信息公布期限一般为5年

D.对整改确有实效的单位，信息发布部门可以直接取消公布其不良行为【答案】：A125.2016年2月，下列人员向所在单位提出订立无固定期限劳动合同，所在单位不同意，其中不满足订立无固定期限劳动合同法定条件的是（）。

A.赵先生2015年1月入职丁企业后，该企业在2015年11月才与之签订书面劳动合同

B.张女士于1996年1月份到甲企业后一直在该企业工作

C.王先生于1994年进入乙国有企业工作，20013年3月，该企业改制，王先生已年满50岁

D.李女士已经连续与丙企业签订两次固定期限劳动合同，再次续订劳动合同时，该企业将李女士提升为市场部部长【答案】：A126.（2017年真题）下列建筑施工条件中，属于建筑施工企业申领安全生产许可证应当具备的是（）。

A.建设资金已经落实

B.主要负责人经有关部门考核合格

C.配备了兼职安全生产管理人员

D.为职工办理了意外伤害保险【答案】：B127.甲公司拖欠职工刘某的工资，并已与其解除劳动合同，则刘某申请劳动仲裁的规定中，正确的是（）。

A.劳动仲裁时效为2年，从解除劳动合同时起算

B.劳动仲裁时效为2年，从发生拖欠工资时起算

C.劳动仲裁的时效为1年，从解除劳动合同时起算

D.劳动仲裁的时效为1年，从发生拖欠工资时起算【答案】：C128.下列（）不属于承包人应当承担的赔偿损失。

A.将承揽的工程违法分包造成的损失

B.施工偷工减料造成的损失

C.与监理单位串通造成的损失

D.对不合格的建设工程按照合格工程验收【答案】：D129.某施工单位在一起工程质量诉讼中，委托其法务部负责人李某为诉讼代理人。其向人民法院出具的授权委托中注明李某为全权代理，未列举具体仅限，则李某有权（）。

A.进行辩论

B.进行和解

C.提起反诉

D.提起上诉【答案】：A130.根据《物权法》的相关规定，不得抵押的财产是()。

A.正在建造的航空器

B.土地所有权

C.生产原材料

D.荒地承包经营权【答案】：B131.（2021年真题第2批）关于建筑施工企业安全生产许可证的说法，正确的是（）。

A.安全生产许可证遗失补办，由申请人告知资质许可机关，由资质许可机关在官网发布信息

B.企业在安全生产许可证有效期内未发生死亡事故的，安全生产许可证自动续期

C.安全生产许可证的有效期为5年

D.安全生产许可证有效期满前30天可以向原颁发管理机关办理延期手续【答案】：A132.关于中标和签订合同的说法中，正确的是（）。

A.招标人应当授权评标委员会直接确定中标人

B.招标人与中标人签订合同的标的、价款、质量等主要条款应当与招标文件一致，但履行期限可以另行协商确定

C.确定中标人的权利属于招标人

D.中标人应当自中标通知书送达之日起30日内，按照招标文件与投标人订立书面合同【答案】：C133.（2021年第1批真题）根据《绿色施工导则》，用水效率的说法，正确的是()。

A.施工现场喷洒路面不得使用市政自来水

B.现场机具冲洗用水鼓励设立循环用水装置

C.对混凝土搅拌站点等用水集中的区域和工艺点进行专项计量考核

D.施工现场对生活用水和工程用水统一确定定额指标，综合计量管理【答案】：C134.关于建筑市场诚信行为的公布时限的说法，正确的是（）。

A.不良行为记录信息公布期限一般为6个月至3年

B.良好行为记录信息公布期限一般为6个月

C.招标投标违法行为记录公告期限为1年

D.依法限制招标投标当事人资质公告期限为3个月【答案】：A135.（2020年12月真题）关于民事案件开庭审理的说法，正确的是()。

A.除涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私的案件外人民法院均应当公开审理

B.原告无正当理由拒不到庭的，人民法院应当缺席判决

C.人民法院对公开审理或者不公开审理的案件一律公开宣告判决

D.人民法院宣判前，原告申请撤诉的，一律不予准许【答案】：C136.某建设单位支付工程最终结算款的时间应为2013年4月1日。由于建设单位逾期未予支付，故施工单位于2013年8月1日致函建设单位要求付款，但未得到任何答复。则施工单位请求人民法院保护其权利的诉讼时效期间届满的时间为（）。

A.2013年4月1日

B.2013年8月1日

C.2016年4月1日

D.2016年8月1日【答案】：D137.关于生产安全事故的报告和处理，下列说法中，不正确的有（）。

A.实行施工总承包的建设工程，由总承包单位负责上报生产安全事故

B.特别重大事故由省级人民政府组织事故调查组进行调查

C.事故自发生之日起30日内，事故造成的伤亡人数发生变化的应当补报

D.事故报告后出现新情况的，应当补报【答案】：B138.根据我国《建筑法》的规定，以下工程项目在开工前依法需要申请施工许可证的是()。

A.建筑面积在200㎡以下的建筑工程

B.投资额为20万元的建筑工程

C.华裔商人的个人投资50万元的工程

D.抢险救灾工程【答案】：C139.下列关于不当或违法的代理行为应承担的法律责任，说法正确的是（）。

A.代理委托书授权不明的，被代理人应当向第三人承担民事责任，代理人负连带责任

B.第三人知道行为人没有代理权仍与行为人实施民事行为给他人造成损害的，由第三人承担法律责任

C.代理人知道被委托代理的事项违法仍然进行代理活动的，由代理人承担法律责任

D.代理人和第三人串通，损害被代理人的利益的，由代理人承担法律责任【答案】：A140.关于建设工程暂估价的说法，正确的是（）。

A.暂估价由投标人在投标文件中自主确定

B.工程总承包依法招标后，不免除暂估价项目的招标要求

C.暂估价的适用范围仅包括工程和货物

D.暂估价在招标文件中体现的是不确定的项目【答案】：B141.某材料供应商出售给甲施工单位500吨钢材，甲施工单位持提货单去对方仓库提货时仓库发货员误将600吨钢材给其装了车发运，该情形构成了()。

A.合同之债

B.侵权之债

C.无因管理之债

D.不当得利之债【答案】：D142.下列试块、试件和材料中，必须实施见证取样和送检的是（）。

A.屋面、厕浴间使用的防水材料

B.非承重结构的钢筋及连接接头试件

C.用于防水层上保护层的商品混凝土

D.抹灰砂浆中使用的掺加剂【答案】：A143.地方各级人民检察院发现同级人民法院作出的生效判决有错误的，应当()

A.提请上级检察院提起抗诉

B.告知当事人申请再审

C.直接向该法院提起抗诉

D.直接向上一级法院提起抗诉【答案】：A144.工程经建设单位组织验收合格后投入使用，2年后外墙出现裂缝，经查是由于设计缺陷造成的，则下列说法正确的是（）。

A.建设单位维修并承担费用

B.施工单位维修并承担费用

C.施工单位维修，建设单位直接承担费用

D.施工单位维修，设计单位直接承担费用【答案】：C145.根据《注册建造师执业管理办法（试行）》，注册建造师可担任两个项目的项目负责人的情形是（）。

A.两个项目的建设单位是母子公司

B.因发包人原因导致停工超过100天的

C.合同约定的工程验收合格，正在办理工程结算

D.建造师同时具有两个专业的执业资格【答案】：C146.受我国法律所保护的知识产权不包括（）。

A.著作权

B.专利权

C.商标权

D.企业信誉【答案】：D147.建设单位与施工单位的合同中约定：“双方在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成立的，可以向有关仲裁委员会申请仲裁”。后双方发生纠纷，建设单位要求向甲仲裁委员会申请仲裁，施工单位要求向乙仲裁委员会申请仲裁，双方争执不下。关于纠纷解决方式选择的说法，正确的是(）。

A.只能向不动产所在地的仲裁委员会申请仲裁

B.应由甲仲裁委员会进行仲裁

C.只能向有管辖权的人民法院起诉

D.建设单位与施工单位选择的仲裁委员会谁先收到仲裁申请，就由谁进行仲裁【答案】：C148.某建设单位欲新建一座大型综合市场，于2012年3月20日领到工程施工许可证。开工后因故于2012年10月15日中止施工。根据建筑法施工许可证制度的规定，该建设单位向施工许可证发证机关报告的最迟期限应是2012年（）。

A.10月15日

B.10月22日

C.11月14日

D.12月14日【答案】：C149.（2014年真题）施工企业项目经理未履行安全生产管理职责，被施以刑罚，依法5年内不得担任任何施工企业的主要负责人、项目负责人，该期间的起算时间为()。

A.犯罪行为发生之日

B.刑罚执行完毕之日

C.案件移送审查之日

D.刑事判决生效之日【答案】：B150.行政机关做出的下列决定中，当事人不能申请行政复议的是（）。

A.行政处分或者其他人事处理决定

B.限制人身自由的行政强制措施决定

C.罚款、没收非法财物等行政处罚决定

D.有关许可证、执照等证书变更、中止、撤销的决定【答案】：A151.自物权，又称（），是指权利人对于自己所有物享有的占有、使用、收益和处分的权利。

A.抵押权

B.所有权

C.留置权

D.质权【答案】：B152.合理工期要以（）为基础。

A.工期定额

B.技术水平

C.合同约定工期

D.施工条件【答案】：A153.下列关于《合同法》中格式合同的表述，错误的是()。

A.格式合同由提供方事先拟定，可以重复使用

B.提供格式条款的一方免除对方的责任、加重自己责任的，该条款无效

C.对格式条款的理解发生争议的，应当按照通常理解予以解释

D.对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于格式条款提供方的解释【答案】：B154.出租人甲与承租人乙签订了房屋租赁合同，该租赁合同期限届满。甲乙双方没有签订新的租赁合同，乙方继续使用，出租人也没有提出任何异议，此时原租赁合同（）。

A.已经无效

B.继续有效

C.需重新签订

D.需相关行政部门确认有效【答案】：B155.关于投标的说法，正确的是（）。

A.投标人参加依法必须进行招标的项目的投标，应当受地区或者部门的限制

B.存在控股、管理关系的不同单位，可以参加未划分标段的同一招标项目的投标

C.单位负责人为同一人的不同单位参与同一标段投标，相关投标均无效

D.投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，其投标无效【答案】：C156.全部国有资金投资的项目，必须招标的规模标准为施工单项合同估算价在（）万元以上。

A.50

B.100

C.200

D.400【答案】：D157.关于民事诉讼上诉的说法，正确的是（）。

A.上诉期为10日

B.上诉时应当递交上诉书

C.上诉状应当向第二审人民法院提出

D.当事人向原审人民法院上诉的，原审法院应当受理【答案】：B158.实行施工总承包的工程项目，应由（）统一组织编制建设工程安全事故应急救援预案。

A.建设单位

B.施工总承包单位

C.监理单位

D.各分包单位【答案】：B159.场景(六）

A.有权要求水泥厂继续履行合同，并要求材料供应商赔偿损失

B.无权要求水泥厂继续履行合同

C.有权要求水泥厂继续履行合同，并赔偿损失

D.有权要求水泥厂继续履行合同，并要求水泥厂赔偿损失【答案】：D160.（2019年真题）合同债权人免除对方的债务，可以导致合同()。

A.解除

B.被追认

C.未成立

D.权利义务终止【答案】：D161.招标人不得组织（）踏勘项目现场。

A.单个潜在投标人

B.部分潜在投标人

C.全部潜在投标人

D.中标人

E.投标人【答案】：A162.根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》规定,有关招投标违法行为记录公告的说法，正确的是（）。

A.招投标违法行为记录公告期限为6个月到3年

B.招标投标违法行为记录公告一律不得公开涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私的记录

C.依法限制招标投标当事人资质等方面的行政处理决定，所认定的限制期限长于6个月的，公告期限从其决定

D.国务院有关行政主管部门和省级人民政府有关行政主管部门应自招标投标违法行为行政处理决定作出之日起5个工作日内对外进行记录公告【答案】：C163.甲公司将项目发包给乙公司，乙公司将项目转包给包工头丙某。工程竣工验收合格后，甲公司拖欠乙公司500万元，乙公司拖欠丙某600万工程款。现丙某打算直接起诉甲公司，则以下说法正确的是（）。

A.丙某不得起诉甲公司，法院不宜受理。

B.法院应当受理，并应当将乙公司追加为本案当事人

C.丙某可以向甲公司主张500万元

D.丙某可以向甲公司主张600万元【答案】：C164.有下列情形之一的，生产安全事故应急救援预案制定单位应当及时修订相关预案的是（）。

A.制定预案所参考的法律、法规、规章、标准发生重大变化

B.安全生产面临的风险发生变化

C.应急资源发生变化

D.应急指挥机构及其职责发生调整【答案】：D165.下列关于分包的说法中，正确的是()。

A.劳务作业分包是指施工总承包企业或者专业承包企业将其承包工程中的劳务作业发包给劳务分包企业完成的活动

B.专业工程分包是指专业工程承包人将其所承包的部分专业工程发包给具有相应资质的其他建筑业企业完成的活动

C.劳务分包企业可以将其承包的部分劳务作业任务分包给其他劳务分包企业

D.建筑工程总承包单位可以将承包工程中的任意部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位【答案】：A166.（2020年真题）（教材已修改）关于土地所有权的说法，正确的是()。

A.中华人民共和国境内的全部土地属于国家所有

B.城市郊区的土地，除由法律规定属于农民集体所有的以外，属于国家所有

C.宅基地属于农民家庭所有

D.自留山属于农民集体所有【答案】：D167.（2021年真题第1批）根据《历史文化名城名镇名村保护条例》，可以申报历史文化名城、名镇、名村的是（）。

A.保存文物比较丰富的城市

B.能够反映本地区建筑的文化特色的镇

C.历史上建设的工程对本地区的发展产生较大影响的城市

D.保留着传统格局和历史风貌的村庄【答案】：D168.【2018年真题】根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，下列情形中不属于强制性标准监督检查内容的是（）。

A.工程项目规划、勘察、设计、施工阶段是否符合强制性标准

B.工程项目使用的材料、设备是否符合强制性标准

C.工程管理人员是否熟悉强制性标准

D.工程项目的安全、质量是否符合强制性标准【答案】：C169.申请诉前财产保全应当向()人民法院申请。

A.财产所在地

B.被告住所地

C.合同履行地

D.原告所在地【答案】：A170.某建筑公司实施了以下行为，其中符合我国环境污染防治法律规范的是（）。

A.将建筑垃圾倾倒在季节性干涸的河道里

B.对已受污染的潜水和承压水混合开采

C.冬季工地上工人燃烧沥青、油毡取暖

D.从事收集、贮存、处置危险废物经营活动必须申请领取经营许可证【答案】：D171.下列情形中，属于投标人相互串通投标的是（）

A.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容

B.两个以上投标人的投标文件具有特殊标记

C.不同投标人的投标文件在同一文印店装订

D.不同投标人的投标保函由同一银行开具【答案】：A172.建设单位和设计单位签订了一份200万的设计合同，建设单位按照约定支付了30万元的定金。如设计单位不履行义务，建设单位可以要求对方返还（）。

A.60万

B.40万

C.50万

D.30万【答案】：A173.甲某与某建筑施工企业签订了劳动合同，其劳动合同期限为6个月，则甲的试用期应在（）的期间范围内确定。

A.15日

B.1个月

C.2个月

D.3个月【答案】：B174.关于担任人民调解员的基本条件，正确的是（）。

A.具有中级以上职称

B.自然人

C.热心人民调解工作

D.具有大学本科学历【答案】：C175.某施工企业投标中标一住宅小区工程的施工任务，并与招标人订立了书面合同，合同总额2000万元。由于工期紧，将其中部分主体工程的施工任务转给了其他施工企业，并从中获利。对此，该施工企业违反了《招标投标法》的规定，将面临的法律后果不包括()

A.被处以10万元以上20万元以下的罚款

B.按规定被没收非法所得

C.被责令停业整顿甚至被吊销营业执照

D.企业法人被刑事处罚【答案】：D176.关于行政调解的说法，正确的是（）。

A.行政调解需要行政机关行作出行政行为

B.行政调解达成的协议具有强制约束力

C.行政调解应当事人的申请方可启动

D.行政机关可以对不属于其职权管辖范围内的纠纷进行调解【答案】：C177.关于施工合同违约赔偿损失范围的设法，正确的是（）。

A.损失赔偿额可以明显高于违约所造成的损失

B.订立合同时对因违法造成的损害不可预见，违约方也应承担赔偿责任

C.守约方采取的措施不适当致使损失扩大的，仍可以就扩大的损失部分请求赔偿

D.合同履行后可以获得的利益应当在损失赔偿范围之内【答案】：D178.担保方式中，必须由第三人为一方当事人提供担保的是（）。

A.保证

B.抵押

C.留置

D.定金【答案】：A179.下列规范性文件中，效力最高的是（）。

A.行政法规

B.司法解释

C.地方性法规

D.行政规章【答案】：A180.在建设工程活动中，以下不得代理的是（）。

A.工程招标

B.材料采购

C.诉讼

D.承包【答案】：D181.根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》。关于解决工程价款结算争议的说法，正确的是（）。

A.欠付工程款的利息从当事人起诉之日起算

B.当事人约定垫资利息，承包人请求按照约定支付利息的，不予支持

C.建设工程承包人行使优先权的期限自转移占有建设工程之日起计算

D.当事人对欠付工程款利息计付标准没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息【答案】：D182.（2020年真题）当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担的违约责任是()。

A.继续履行、消除危险或者赔偿损失

B.继续履行、采取补救措施或者赔偿损失

C.返还财产、赔礼道歉或者采取补救措施

D.恢复原状、赔偿损失或者支付违约金【答案】：B183.关于施工现场大气污染的防治，下列说法错误的是（）。

A.施工现场出入口应设置车辆冲洗设施，并对驶出车辆进行清洗

B.一般路段的施工工地应设置高度不小